土建施工合同

1、建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：甲 方：乙 方：签订日期：建施工合同1. 总则1.1 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。2. 工程概况2.1 工程名称：2.2 工程地点：2.3 工程内容要求：3. 承包方式及承包范围3.1 承包方式：3.2 承包范围：4. 合同工期开工日期：日。竣工日期：日。合同工期总日历天数：天。3 日内，以书面形24 小时内以书面形式答复4.1 乙方确保其具有承担本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当 按照约定的开工日期开工，

2、如不能按期开工，应当在约定开工日期前 式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。开工造成的损失，相应4.2 因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期 顺延工期。5. 合同价款与结算5.1 本工程为非招标工程，项目单价：元/ 平方，施工面积 ：平方。，大写：元。余下合同款分第二次付款：项目进行到时支付元。合同价款定为5.2 合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款 次支付给乙方。时支付结算余款：项目进行到 丿元。6. 材料设备供应6.1 乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采

3、购，并要求三证齐全”，对材6.2地，6.3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。料设备质量负责。乙方采购的材料设备与质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场 重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。6.4甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。6.5 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程合理使用年限。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。知之日起 7 天内派人6.6 如在合理使用年限内因项目本

4、身质量出现严重的质量问题，承包人应在接到保修通保修。维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。7. 违约责任7.1 发生下列情况属于甲方违约：7.1.1 不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，应赔偿乙方 损失，并顺延工期。每逾期一日 ,7.2 发生下列情况属于乙方违约：7.2.1 因乙方的原因未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，元；向甲方支付违约金7.2.2 因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方按每逾期一日支付违约金元；7.2.3 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。7.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外，仍应继续履行合同。7.4乙方不得将本项目工程分包给其他单位进行施工。7.5本合同履行过程中发生争议，双方协商解决。如发生争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。8. 其它约定8.1 本合同一式两份，签订双方各执一份8.2 未尽适宜双方协商以书面形式签订