房屋拆迁还建协议书范本_第1页
房屋拆迁还建协议书范本_第2页
房屋拆迁还建协议书范本_第3页
房屋拆迁还建协议书范本_第4页
房屋拆迁还建协议书范本_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、房屋拆迁还建协议书范本甲方:有限公司,位于 镇四巷号,法人代表乙方:, 镇 村村民,住 镇5号。丙方:担保人 镇 村甲方因开发需要,受市土地收储中心委托,征收并拆除乙方位于 镇5号的房屋。参照国有土地上房屋征收与补偿条例,现行最新中华人民共和国土地管理法有关规定,双方 在丙方监督下,就拆迁还建、安置补偿有关问题进行了协商,达成协 议如下:一、乙方房屋、地基、菜地现状,宅基地面积共计280平方米, 其中空地170平方,住宅面积单层110平方,四层,其中一、三层为 住房,二层为两个门面、顶层2m以上,是收纳兼厨房,也可住人, 底层架空。住房建筑面积共计330平方米,门面二个,(每个开间4.15m,

2、 进深(13.3+1.2)面积各为60平方米,)门面建筑面积120平方米。房 屋右侧与后方有村级公路,房屋前面临大道,可资利用的公共通道面积约80平方(52.2+31.92),前、后、右侧三方共可停小 车7至10辆。三相电到户,内三相表一块,两相表四块,水到户, 内有水表三块,电视电话均到每套房屋。一二楼均己租出,每年房租收入10000元。乙方土地使用证号:集用第号二、甲方以新建的房屋置换乙方被拆房屋,地点位于乙方现有房 屋地点段,甲方给乙方的置换新建房屋为1-4楼,分别为一楼住宅房 一套,地面必须为架空层。二楼门面二间,三、四楼住宅房二套,车 位2个。面积大小的处理按以下方案:还建房面积大于

3、原房屋面积,乙方以建筑价格购买。还建房而积小于原房屋而积,甲方按同等地段房屋销售价格加相 应税、费乘以差额面积,现金补偿乙方。还建房交房期限时间为两年,自签约日起计算。甲方承诺,还建给乙方的房屋终身免交物业管理费。三,还建房屋质量要求:所有房屋均应按市现行商品房标准建造,抗震为6-8级,并受监。其中第一层应为架空层每套住房及门面均应水、电(其中一户三相)电视到户,其费用 均由甲方承担。其中水管到户直径不低于25,电到户电线截面不低 于25.(其中一户三相)每套住房均应有进户门一块,窗户均装铝合金,门面应有进户门(卷闸门),窗户均装铝合金。水、电电视到户, 其费用均由甲方承担。四、甲方给乙方的还

4、建房屋的各项证件,应含土地使用证,房屋 使用权证,水、电、电视开户证件,所有证件的税、费均由甲方承担。 并在交房时一并将所有证件交给乙方。如甲方交付的还建住房只可供乙方一户出入,所有证件可只办一 个。如二户或多户进出,每套房均应有各自的证件。所有的土地使用证年限均应在70年以上(含70年)。交房时,应同时给乙方车位所有权终身免交物业管理费的证件或 承诺书。五、甲方除给乙方还建房屋外,考虑到还建房屋内部仅为裸房等 因素,补偿给乙方临时安置补助费,内部装潢补偿费,搬家费,乙方 房屋租赁损失费,青苗补偿,农民宅基地占用补偿等费用共计 万元。其中,临时安置补偿费(过渡期乙方租房房租)12000元(两

5、年),乙方经营性损失20000元(乙方原租房收入,两年)搬家费1000 元。内部装潢补偿等项747000元。六、违约责任及处理:在约定的交房时间到期后,开发商不能按期交房时:逾期,开发商应支付相应的房屋租赁费(6000*120%/年),房屋 出租损失补助费(10000*120%/年),不足一年的按月计算。因其他原因,甲方无法履约交房,丙方应承担担保责任。督促甲 方履约。仍无法交房时,按照 市镇同等地段房屋在履约期的销售价格,加上应交各项税、费(含各种办证)合并计算应补偿 的房屋价款,补偿给乙方。即采取货币补偿方式。甲方到期无履约能 力,则由丙方担保人承担责任。在合同签字前,开发商与担保人应先签

6、字,再将所有款项转到指 定的帐户。经确认后,被拆迁人签字,同时交出土地证,则表示房屋己转到开发商手中,被拆迁人在20天内搬迁完毕。并通知开发商及 担保人。乙方交房时应保证不得拆除门窗及防护网。本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,签字盖章生效。立协议人甲方: 市房地产开发有限公司法人乙方:丙方:镇村村委会法人20 年11月7日感谢下载此文档。请跟进自己的 需求,将Word文档修改后再使用。 请勿直接使用。安全生产、文明施工协议书发包人(以下称甲方):承包人(以下称乙方):归属合同名称:归属合同编号:为明确甲乙双方的权利和义务,保障工程实施及相关作业人员的安 全,依据国家和湖北省相关法律法规的

7、规定,结合工程项目建设的实 际情况,经甲乙双方协商一致,达成如下协议:一、乙方的权利和义务:1、乙方进入施工现场作业时,必须按照市建设行政主管部门的有 关施工管理规定,办理相关手续。1)乙方参加本工程施工人员必须持有合法的务工手续,二证齐全 (身份证、劳务工上岗证),人证必须相符,人员更换必须及时通报 甲方并补办手续,不得私招乱雇社会闲散人员和未成年人进入工地, 对违反上述规定造成的任何后果,应由乙方承担全部责任。2)乙方参加本工程施工的特种作业人员(如挖掘机、电工、运输 机械司机等)必须持有劳动部门颁发的特种作业人员操作证,并经身 体健康检查合格后方能上岗作业,否则发生的任何后果,应由乙方承

8、担全部责任。3)乙方施工管理人员,必须按国家、行业及市有关部门的规定持 证上岗。4)乙方应将参加本工程施工的人员花名册(造册内容:姓名、年 龄、住址、三证号码及特殊工种岗位证书等)报甲方备案。2、乙方人员进入施工作业前,乙方必须进行入场职业安全、卫生 教育和特种作业人员的体检,不接受入场教育和体检不合格人员一律 不得上岗作业,乙方违反条款规定而造成的后果,应由乙方承担全部 责任。在进行入场职业安全卫生教育后,乙方应在甲方的安全教育记 录上予以签认。3、在乙方施工过程中,甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业 的行为,乙方有权制止违章行为,并提出批评、拒绝执行以及检举、 控告的权利;乙方明知甲方人

9、员违章指挥而不制止并造成损失,乙方 承担责任。4、在施工过程中,乙方必须自觉遵守法纪,遵守甲方安全管理规 章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成 的损失和后果,由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。5、在为甲方工作期间,乙方自带或外租的设备、设施,必须符合 规范要求,经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批 准,擅自投入使用,由此造成的损失,由乙方承担。6、乙方在施工期内,要爱护甲方的各种设施、设备。严禁偷盗、 挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以 及消防器材等。凡乙方人员违反本条款,一经发现加倍处罚,严肃处 理,情节严重的送公安机关处

10、理。7、在施工期内,乙方的生活区要符合甲方文明工地的要求,搞好 并保持宿舍、食堂等处的环境卫生。8、乙方人员必须遵守劳动纪律,在工作中按规定正确佩带和使用 个人防护用品,严禁袒胸露背,穿拖鞋上岗,严禁在宿舍内私拉电线; 冬季,严禁在宿舍内使用电炉子等电器设备;夏季,严禁到河塘中游 泳、洗澡。凡乙方人员违反本条款规定,所造成的损失由乙方承担。9、夜间施工服从甲方统一管理,做到不扰民。如因此造成的民事 纠纷由乙方自行负责。10、在施工过程中,发现文物古迹时,要立即保护现场,并及时报 告。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。11、在施工过程中,应特别注意扬尘的防护措施。在各车辆进出口 及平交道口设置

11、车辆冲洗场,在不能设置车辆冲洗场的平交道口处, 设置专人对路面进行清扫、保洁并在路口处铺设麻袋,派专用洒水车 对施工全线进行洒水消尘。若违反本条,视情节轻重,处以罚款500 元至10000元。12、乙方应在施工过程中,特别注意深坑深沟的安全防护(如设置 安全警示标志等)。如因安全防护措施不到位,由此引发的安全事故 由乙方负全责。13、因乙方的过错,造成甲方或他人财产或人身损害或甲方被处罚, 乙方应负赔偿责任。14、对包工包料的分包作业项目,乙方在组织作业前必须向甲方报 出分包项目的方案和安全技术措施,并提出该项目的技术标准、操作 规程、工艺流程和有关技术资料,安全技术措施应详尽,切实可行, 责

12、任落实。措施未经甲方认可,不得实施作业,对组织施工所造成的 一切损失,均由乙方承担。措施报送甲方7日内予以书面答复,责任 视甲方认可。15、乙方应按照市政府对于建筑企业专(兼)职安全员配备比例, 并结合甲方要求,根据进场人数、施工长度,配备专(兼)职安全员。 乙方安全管理人员必须认真履行职责,严格管理,积极配合甲方作好 乙方人员对施工项目的日常安全教育和检查工作,乙方安全员应接受 甲方安全部门和工地安全员监督、检查、指导和统一管理。乙方还应 将指定安全员名单交甲方备案。16、乙方应严格按照施工现场安全、卫生检查要点,不定期的组织 施工现场检查和整改,检查应有记录,整改要有措施,同时应以书面 形

13、式及时通报甲方。17、乙方施工人员有权拒绝来自各方的违章指挥,严格按照安全操 作规程施工。严禁违章作业、违反劳动纪律、野蛮施工。因违章作业、 违反劳动纪律、野蛮施工而造成的事故和损失由乙方承担主要责任。18、乙方应严格执行甲方制定的或提供的有关易燃、易爆、易损、 有毒、危险品和防火、防盗、成品保护及环卫等方面的有关规定,对 违反上述规定而造成的一切严重后果应由乙方承担全部责任。19、乙方在施工期间必备的劳保用品如安全帽、安全带、手套、绝 缘鞋,必须是符合国家标准的合格产品。20、乙方在施工期中发生的任何工伤事故,必须迅速通报甲方,重 伤以上事故还应作好事故调查配合工作,同时应按市主管部门有关规

14、 定作好伤者的医治、生活安置、工伤补偿等各项工作,由于打架斗殴 或其他原因造成的伤害,由乙方按内部有关规定处理。21、对于乙方因疏于管理,违反上述规定而被地方政府部门处以罚 款或责令停工整顿,所造成的一切损失,应由乙方承担。22、乙方必须在经过甲方书面同意,并检查工程配套消防安防等安 全设施到位的前提下,方可将加电试运行。如违反本条规定,造成的 人员伤亡、财产损失、设备损失等损失由施工方承担全部责任。二、甲方的权利和义务:1、甲方在乙方进入施工现场作业前应向乙方全面介绍本工程概况、 场地环境、场地范围,作业条件及工期进度、职业卫生安全管理体系 等,以及安全、质量、生活、卫生、和交通安全、劳动纪

15、律等有关注 意事项。2、甲方定期组织安全生产、卫生、文明施工联合大检查,甲方在 检查中发现乙方的安全、卫生、防火、文明等方面存在的隐患和问题, 乙方必须在限期内认真整改,对限期未整改或整改不彻底的,甲方有 权停工整顿,对在此期间所造成的事故和因停工造成的一切经济损失 应由乙方负责。3、甲乙双方安全员均应坚持日常巡视安全检查制度,甲方安全员 在检查乙方有重大安全隐患时有权发出安全通知单或整改指令书以 及停工令,对屡教不改者,甲方有权予以清退出场。4、甲方有对乙方在安全生产、文明施工中取得的突出成绩给予奖 励的权利。5、甲方有对乙方在施工过程中,违反国家安全生产、消防、交通、 治安管理政策、法规,

16、违反甲方安全管理规章,不服从甲方管理等行 为进行处罚直至单方解除合同的权利。6、工程开工前,甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地及 合格的施工设施。7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动 工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等,并进 行验收。三、工程竣工验收完毕前,工程施工、试运行和验收中的安全风险 由施工方承担。四、本协议为施工合同的从合同,随施工合同生效而生效,施工合 同解除之日起,本协议自然失效,但因乙方违背协议,造成主合同终 止,不影响本协议责任条款的效力。五、本协议以定协议双方签字并盖章有效,作为承发包合同书正本的附件一式四份,甲、乙双方各持

17、两份。甲方:中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司授权人:签字日期:乙方:法定代表人或授权人:签字日期:奖励与处罚第一条公司的安全生产工作应每年总结一次,在总结的基础上, 由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个 人。第二条安全生产先进集体的基本条件:1 .认真贯彻''安全第一,预防为主的方针,执行上级有关安全生 产的法令法规,落实总经理负责制,加强安全生产管理;2 .安全生产机构健全,人员措施落实,能有效地开展工作;3 .严格执行各项安全生产规章制度,开展经常性的安全生产教育 活动,不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;4 .加强安全生产检查,及时

18、整改事故隐患和尘毒危害,积极改善 劳动条件;5 .连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故,交通事故也逐年 减少,安全生产工作成绩显著。第三条安全生产先进个人条件:1 .遵守安全生产各项规章制度,遵守各项操作规程,遵守劳动纪 律保障生产安全;2 .积极学习安全生产知识,不断提高安全意识和自我保护能力;3 .坚决反对违反安全生产规定的行为,纠正和制止违章作业、违 章指挥。第四条 对安全生产有特殊贡献的,给予特别奖励。第五条 发生重大事故或死亡事故(含交通事故),对事故单位(室) 给予扣发工资总额的处罚,并追究单位领导人的责任。第六条 凡发生事故,要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏 报或故意延迟不

19、报的,除责成补报外,对事故单位(室)给予扣发工资 总额的处罚,并追究责任者的责任,对触及刑律的,追究其法律责任。第七条 对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分, 触及刑律者依法论处。第八条对单位扣发工资总额的处罚。最高不超过3%;对职工个 人的处罚,最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项),可 并处行政处分。第九条由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备 损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故,可划分为工 伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种(车辆、驾驶员、交通 事故等制度由行政部参照本规定另行制订,并组织实施)。第十条工伤事故,是指职工在生产劳动过

20、程中,发生的人身伤 害、急性中毒的事故。包括以下几种情况:1 .从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成 的负伤或死亡。2 .在紧急情况下(如抢险救灾救人等),从事对企业或社会有益工 作造成的疾病、负伤或死亡。3 .在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或 死亡。4 .职业性疾病,以及由此而造成死亡。5 .乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种 劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班,所乘坐的车发生非 本人所应负责的意外事故,造成职工负伤或死亡。6 .职工虽不在生产或工作岗位上,但由于企业设备、设施或劳动 的条件不良而引起的负伤或死亡。第十一条职

21、工因发生事故所受的伤害分为:1 .轻伤:指负伤后需要歇工1个工作日以上,低于国标105日, 但未达到重伤程度的失能伤害。2 .重伤:指符合劳动部门关于重伤事故范围的意见中所列情 形之一的伤害;损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。3 .死亡。第十二条发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故),按经济损失程度分级:1 .一般事故:经济损失不足1万元的事故;2 .大事故:经济损失满1万元,不满10万元的事故;3 .重大事故:经济损失满10万元,不满100万元的事故;4 .特大事故:经济损失满100万元的事故。第十三条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处 理:1 .事故现场人员应立即抢救伤

22、员,保护现场,如因抢救伤员和防 止事故扩大,需要移动现场物件时,必须做出标志,详细记录或拍照 和绘制事故现场图。2 .立即向单位主管部门(领导)报告,事故单位即向公司安委办报 告。3 .开展事故调查,分析事故原因。公司安委办接到事故报告后, 应迅速指示有关单位进行调查,轻伤或一般事故在15天内,重伤以 上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送事故调查报告书。 事故调查处理应接受工会组织的监督。4 .制定整改防范措施。5 .以事故有责任的人作出适当的处理。6 .以事故通报和事故分析会等形式教育职工。第十四条无人员伤亡的交通事故。1 .机动车辆驾驶员发生事故后,驾驶员和有关人员必须协助交管 部门进行事故调查、分析,参加事故处理。事故单位应及时向安委办 报告,一般在24小时内报告,大事故或死亡事故应即时报告。事后, 需补写、'事故经过的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交 给单位领导。肇事单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送 交安委办。2 .加强员因公驾车肇事,应根据公安部门裁定的经济损失数额之 10%对事故责任者进行处罚,处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴 纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人平生产性奖金总额(基数1.0计)为限。3 .凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经 济损失超过保险公司规定免赔额的,其超出

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论