施工合同合集9篇1

1、施工合同合集9篇 施工合同 篇1 甲方：乙方：甲方_与乙方_原于_年_月_日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于_年_月_日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款 万元，详见附表1完成工程量清单。二、经双方对上述费用进行核算统计，截止 _ 年_ 月_ 日甲方应付乙方款项共计 _ 万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。三、项目施工过程中甲

2、方已累计支付乙方各项款项计 _ 万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计_万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款 _ 万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费10000元/日。六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)法人代表：(盖章) 法人代表：(盖章)年月 日年月 日

3、施工合同 篇2 发包人（全称）：XXXX村村民委员会承包人（全称）：XXXXX施工有限责任公司为了加快农民新村建设，彰显特色风貌，提升人居质量。发包方决定实施XXX工程。根据招标文件（项目编号XXXX）和XXX县XX镇XXX村XXX建设工程施工中标通知书的相关内容，发包人、承包人双方本着公平、公正、平等、诚信的原则，签订如下合同：一、工程概况1、工程名称：XX县XX镇XX村XX建设工程2、工程地点：XXX村XX社3、工程概况及内容：该工程采用重庆市巴渝新农村民居通用图集施工图102号，一楼一底，砖混结构，屋面坡屋面，共计XX栋，总建筑面积XXX平方米（每栋建筑面积XXX平方米）。工程内容包括重

4、庆市巴渝新农村民居通用图集施工图012号所示的土建工程和超深基础平面布置图所示，含地（桩）基与基础、主体、屋面、装饰、防雷、排水、附属散水及生化池建设等。4、承包方式：工程采用总承包的方式。工程总造价包括完成本工程项目工程内容的直接费、间接费、利润、税金、风险费、运输费、赶工费、安全文明施工专项费用、各种保险、基础超深等所有费用，以及合同文件中规定的应由承包人承担的所有责任、义务和风险。二、工程要求（一）工程质量要求1、重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点（渝建发20xx）172号）2、重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）（渝建发（20xx）199号）3、重庆市建设委员会关于规范住宅工

5、程初装饰竣工验收的通知（渝建发20xx226号）4、重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见（渝建发20xx30号）5、GB5030020xx建筑施工质量验收统一标准6、建筑物防雷验收规范及附属生化池验收标准。按照以上16项的标准和要求，经竣工验收达到：合格。（二）材料要求本工程所需材料按照施工图设计要求和发包方约定要求采购，所选材料的产品质量均不得低于本工程的设计要求，材料必须符合国家现行规范标准。（三）分项工程要求1、地基与基础工程：土质地基承载力大于150kpa，岩石地基承载力大于300kpa。若基础深度小于4m，采用条石基础M5.0水泥砂浆砌筑，地圈梁

6、采用C20混凝土；若基础深度大于4m，采用挖孔桩，桩基柱形，直径80cm，强度C25，配筋及具体要求详见超深基础平面布置图（附图）。2、主体工程：采用MU10号矸砖，墙体厚度24cm，M5.0水泥砂浆砌筑，墙体转角、十字交叉处设置构造柱，具体要求详见施工图。3、室内地面：采用素土夯实，10cm厚C10混凝土垫层，2cm厚1：2水泥砂浆压光。4、楼面、屋面工程：楼面和屋面（坡屋面）均采用现浇板。楼面板厚度10cm（施工图上已标注厚度的按标注厚度施工），屋面厚度11cm（施工图上已标注厚度的按标注厚度施工），均采用C20混凝土，屋面防水、隔热等详见施工图。5、室内外装饰：室内墙面、天棚采用水泥砂浆

7、搓砂，室外墙面水泥砂浆打底2遍，部分墙面贴合格外墙砖，部分墙面2遍腻子灰后，刷外墙漆2遍，具体部位及作法详见施工图和效果图（外墙砖和油漆颜色由发包人确定）。6、门、窗：每户只安装进户防盗大门一道，窗采用单层塑钢窗。7、生化池：每2户建一个生化池，容积为20立方米，进出生化池管道为混凝土有筋管，直径不小于30cm，坡度大于1.5%，并将生化池出口管道安装至主排污管（离幸福公路边2米）。生化池建设完工后，承包方必须提供生化池预验收批准书。8、排水：室外采用PVCU双壁波纹管，室内采有PVCU塑料管。9、防雷：采用10的镀锌圆钢沿女儿墙及屋脊设置，利用构造柱内12钢筋做引下线，每栋房屋引线不小于4处

8、，总接地电阻不得大于4欧姆，接地深度不小于50cm。10、散水：采用10cm厚C15混凝土，宽度80cm。11、其他事项：参照施工图及附图。三、工程造价总造价XXXXX元整（￥：XXXX元）。四、工期工期140日历天（以签订合同的第三天开始计算工期）。五、发包方责任、义务：1、协助承包人在开工前完成施工所需的水、电等工作。2、以书面形式和现场校验的方式提供水准点与坐标控制点。3、配合承包方进行图纸会审、质量安全交底工作。4、在施工中派驻现场代表对工程进度、工程质量、隐蔽工程进行监督检查。对设计变更工程量增减实施现场填写签证单，双方签字确认后，承包人才能进行一道工序施工。5、负责协调处理承包方在

9、施工中遇到的各种矛盾纠纷。6、负责通知监督单位对工程质量的抽查，组织分项工程验收、初步验收和竣工综合验收等。并配合承包方办好竣工决算。若承包方不按规定和要求施工，发包方拒绝验收。7、若承包方提前竣工，按100元/天进行奖励。六、承包方式责任、义务1、在与发包方签订建设工程施工合同时，须向发包方提供一份完整、可操作性强的施工组织设计方案和工程计划进度表。并向发包方提交合同价（中标价）的5%的履约保证金。待工程完工承包人即向业主提供合格的、完整的竣工验收资料，发包方办完竣工验收合格手续后10个工作日内退还履约保证金（不计息）。2、按设计图纸要求组织采购所需材料、组织施工。3、负责临时道路和交通设施

10、的修建、维护、养护和管理，相关费用自行承担。4、承包人若工期延误，按500.00元/天支付给发包方逾期竣工违约金；若逾期超过15天，要求承包方退场，解除合同，再按完成工程量的70%的价款进行结算。5、原中标合同范围因物价波动和政策变化引起的价格调整，由承包方自行承担。6、必须做到文明施工、安全施工；要严格按安全规范施工，设置安全标志、注意行人安全和施工人员安全。若施工中造成安全事故，一切责任和费和由承包方自行承担。7、按照监督单位编制的重庆市建设工程质量安全监督工作方案的要求，须请发包方代表、监督单位人员签字的，必须经签字认可后，方可进行下一步工序。8、做好施工记录（含隐蔽工程）。9、若工程验

11、收不合格，将承担返工造成的所有损失。10、施工结束后，要清理施工现场，保持现场清洁。按相关要求提交完整的工程竣工资料。11、在施工中因不可抗拒的自然灾害等原因无法施工，工期顺延。 施工合同 篇3 发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ7920xx要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测

12、量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的

13、款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、

14、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方

15、所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的.义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇4 工程名称：发 包 人：承 包 人：签定日期:工程施工合同 ( 正 本)龙运大厦维修改造项目（第五标段） 黑龙江省龙运大厦有限责任公司 哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公司 20xx 年 8 月 21 日 黑龙江省工商行政管理局 黑龙江省住房和城乡建设厅第一部分 协议书发包人（全称）： 黑龙江省龙运大厦有限责任公司承包人（全称）：哈尔滨世纪千华建筑装饰工程有限公

16、司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 龙运大厦维修改造项目工程地点： 哈市宣化街200号工程内容： 龙运大厦八至十二层维修改造,面积4390平方米投资计划或工程立项批准文号： 黑发改交通备案20xx77号 资金来源： 建设单位自筹二、工程承包范围承包范围： 以最终确定的施工图为准三、合同工期：开工日期：20xx年 11 月18 日竣工日期： 20xx 年 1月 17 日合同工期总日历天数 61 天。四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写

17、）： （暂定）伍佰零捌万零捌佰玖拾叁元贰角玖分 （人民币）￥： 5,080,893.29元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.1款的规定一致。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。专用条款中没有具体约定的事项，均按通用条款执行。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。履行本合同所约定的全部义务。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效合同订立地点：哈尔滨市本合同双方约定签字盖章 后生效，并报建

18、设行政主管部门备案。发包人： 承包人：住 所： 住 所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开户银行：帐 号：邮政编码：电子邮箱：建设行政主管部门备案意见：经办人委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱： 备案机关（章）年 月 日第二部分 通用条款（略）第三部分 专用条款一、总则2、合同文件及解释顺序2. 1（10）组成合同的其他文件： 执行通用条款2.13、语言文字和适用法律、标准及规范3. 2适用法律和法规需要明示的法律、法规、规章及有关文件：中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国招投标法建筑装饰装修工程质量验收规范建筑工

19、程施工质量验收统一标准建筑工程安全生产管理条例及项目所在地现行法律、法规、条例、规范等规定。3. 3适用标准、规范约定适用的标准、规范的名称： 设计文件、合同执行期内的现行建筑装饰工程施工及验收规发包人提供标准、规范、技术要求的时间： 无4、图纸4. 1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前三天内，四套图纸 范JGJ73-91、 建设工程强制标准（装饰部分）（JGJ33-20xx）、 黑龙江省地方标准-DB23发包人对图纸的保密要求：执行通用条款.4.25、通讯联络5. 2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式：（1）各方通讯地址和收件人： 发 包 人通讯地址： 哈 市 南 岗 区 宣 化 街

20、 200 号收 件 人： 黑 龙 江 省 龙 运 大 厦 有 限 责 任 公 司 邮 编： 150001 承 包 人通讯地址： 黑 龙 江 省 大 庆 市 让 区 西 杨 路 7 号 收 件 人： 通州建总集团有限公司 邮 编： 163000 监理单位通讯地址：哈尔滨市香坊区和兴路26号 收 件 人：曲忠斌邮 编：造价咨询单位通讯地址：无收 件 人：邮 编：（2）视为送达的其他方式：书面送达，其他方式不予受理6、工程分包6. 1（3）指定分包工程： 无7、文物和地下障碍物7. 2发包人指出的地下障碍物： 无12、财产12. 1 关于施工机械的约定：由承包方自备二、合同主体 施工合同 篇5 买受

21、人：保修人：上述当事人经协商一致，就设备签订保修协议如下：保修人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本质量保修责任。 质量保修范围包括 硬盘、录像机、摄像头等，以及各方约定的其他项目。一、保修期保修期自安装后试运行验收合格之日起 6 个月。定期对设备运行状况回访，如有特殊情况，立即派技术人员上门检测，以确保机器正常运行，提高使用寿命。二、保修装备及人员保修装备精良齐全，所有服务人员持证上岗，配套服务物品齐全，检测手段先进，体现专业化素质。三、保修责任属于保修范围和内容的项目，保修人应当在接到修理通知之日后 1 天内派人修理。发生紧急抢修事故，承保修人在接到事故通知后，

22、应当在24小时内到达事故现场抢修。非保修人施工质量或设备制造商设备质量引起的事故，抢修费用由买受人承担。四、买受人承担的义务和责任1.向保修人提供双方确认的设备维修所必须的技术资料。2.向保修人提供施工场地并专人配合。五、保修人承担的义务和责任1.保修人向买受人的操作人员提供技术支持；2.维修检调期间如保修人原因发生设备、人身等事故由保修人承担赔偿责任。保修人应对其员工的安全负责。买受人（签字盖章）：_ 保修人（签字盖章）：_年月日 年日 施工合同 篇6 甲方：XXX乙方：XXX根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承

23、包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20xx平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人

24、员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方：1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生

25、产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 代表（签字）：_ 代表（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇7 建设单位：*乡人民政府 （简称甲方） 承建单位：（简称乙方） 为了保质保量完成*村农田水利建设项目，经双方协商达成如下协议：一、工程概况：1、 工程名称：*乡*村农田水利建设工程;2、 工程地址：*乡*村新农村3、 承包范围：衬砌渠道三公里4、 承包方式：包工包料5、 承包工期：工程自 年月日开始至年 月 日完工；6、 工程总造价： 元（1）衬砌渠道及配套工程元；（2）其他元；二、施工要求1、渠道

26、衬砌采用砼“U”型断面槽，纵坡1/1000，渠道为C15砼预制，渠深0.40m,渠口宽0.43m，砼衬砌厚度0.05m；渠道每隔50100m设一道伸缩缝，采用聚氯乙烯胶泥填塞。U型槽勾缝一般分两边进行，缝宽控制在1525m。渠道砼衬基础采用园土翻夯处理，翻夯深度0.6mm，干容重要求达到1.6t/m3。2为了保证质量完成工程建设，乙方在施工中水泥必须用祁连山水泥厂或交通水泥厂的合格水泥，沙子、石子必须用庄浪河洗砂。相关材料必须具有产品合格证，并按照设计标准安装。3、甲方及县有关部门验收时，如工程质量不合格或达不到要求，甲方有权要求乙方撤除并重新施工，直至验收合格为止。4、按期不完工者，拖延每一

27、天按工程总造价的5作为违约金处罚，若遇雨天工期顺延。三、付款方式合同生效后，甲方适当付给乙方一定金额的材料款，待工程完工由县有关部门验收合格后，支付工程总造价的90%，剩余资金一年后如工程质量不出问题，付清剩余部分。四、甲方责任工程完工后，负责资金及时到位，有权派专人对工程质量进行监督。五、乙方责任1、及时开工，保证工期，负责工程质量，如无故不能按期完成或达不到合同质量要求造成的损失由乙方全部负责。2、负责施工人员的安全，如施工中发生安全事故，一切由乙方负责。3、负责保修一年。4、承担施工期间的水、电等一切费用。六、本合同未尽事宜双方协商签订，作为本合同附件，与本合同有同等法律效力。七、本合同

28、一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）甲方负责人（签字）乙方（盖章）乙方负责人（签字）鉴证方（盖章） 鉴证方代表（签字） 施工合同 篇8 甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋

29、面防水二层B，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、提供乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必须按照施工图纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙

30、方维修。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：_年_月_日： 施工合同 篇9 发包人(甲方)：(全称)承包人(乙方)：(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。一、 工程概况1.1 工程名称： 。1.2 工程地点： 。1.3 工程内容： 。1.4 承包范围： 。1.5 承包方式：乙方包工、包全部料 乙方包工、包部分料(见附件)乙方只包工1.6 工程结构： 。1.7 装饰装修施工面积： 。二、工程质量2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。2.2 国家、北京或专业标准：民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325-20xx)2.3 约定标准：三、 工期3.1 总工期： 日(为日历工期，并包括法定节假日3.2 开工日期： 年 月 日。3.3 竣工日期： 年 月 日。3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开