钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本

1、钢结构包清工价格钢结构包清工合同范本建设单位（以下称甲方）：施工单位（以下称乙方）：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工 程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程面积：约平方米，按实际面积为准。1.4 工程内容：钢结构及维护部分的安装1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各 种耗材。（甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、 系杆、檄条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风 器、脊瓦

2、、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓）开工日期：年 月号竣工日期：年 月号总日历日期：实际施工个日历天质量要求：安装质量到达钢结构匚程施工质量验收规范GB50205-2001要求。合同价款：价款的计算按/平方米，约平方米，结算按实际面积为准。乙方以轻 工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。第2条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地 平整完毕）以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位 辂。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。第3条乙方工作乙方应做好对工地内的

3、材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并 明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施 均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施 工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾 的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。第4条检查和返工在工程竣工前5天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查, 如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。乙方在接到甲方的 整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协 商。第5条工程质量等级本工

4、程施工质量的评定以质量监督站为准。第6条工程预付款、工程款支付及结算本工程工程款支付及结算方法根据工程进度, 分段付款。工程款支付，工程款分四阶段支付(1)乙方进入工地支付生活费。(2)工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70船(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。第7条争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各 类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天

5、 内，双方应保证合同的继续执行。2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由 于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所 在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。第8条违约如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付 总工程款的5%作为违约金。第9条安全施工和文明施工乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙 方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。乙方应严格执行上级有关部门的文明 施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。第10条不可抗

6、力因不可抗力，工程造成工期延误和匚程破坏，双方另行协商处理。第11条合同的生效和终止本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。第12条合同份数本合同正本一式二份，双方各执一份。本合同副本一式四份，双方各执二份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年一月一日发包方（甲方）：承包方.（乙方）：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法 通则等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况一、工程名称：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区二、工程地点：江苏省泰兴市河失镇三、工程内容：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构

7、厂房制作安装四、承包方式：清工，包安全第二条工程承包范围一、承包范围：主钢结构系统、墙面系统、屋面系统、门窗工程、油漆、设计费、审 图费等所需的技术人员和施工劳动力二、本工程钢结构建筑面积：1044平方米（58米长，18米宽）第三条清包工费本工程定价方式为元/平方米；固定总价约为人民币：元，（大写）本合同双方当事人特别明确：制作安装费、设计 费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，且不因情况的变化而改变。承 包方需开票。第四条工程价款的支付与结算一、工程款支付:1、，支付2、，支付3、，支付4、余下合同总价的先作为质保金，质保期为一年，质保期满后一星期内甲方无息支 付。二、结算1、

8、承包方应于工程完工后7天内向发包方提交工程竣工验收报告资料。2、遇本合同无约定的，适用国家有关规定并双方协商。3、发包方自收到承包方的竣工验收报告资料后5天内给予确认或提出修改意见。期 限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认竣工验收报告并通过验收。4、承包方必须开立正规发票据以结算。第五条设计及其变更一、本工程发包方委托承包方进行泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作 安装范围的施工图设计。二、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用，由承包方承担；三、承包方签订合同后在三日内将设计文件施工图套，交发包方审查。四、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设

9、计。 编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。五、施工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设 计的，应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的, 变更设计后应报原图纸审批机关批准。增加的一切费用由发包方承担。第六条工程期限及顺延一、本合同总工期为天，完工日期为年 月 日。二、工期顺延1、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材 料采购、制作的时间顺延。2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延:2. 1 一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。2.

10、2因人力不可抗拒的因素而延误工期及政府及其相关部门依行政权利强行、强制耍 求停止作业的，工期顺延；2.3因发包方的原因引起的工程延期，工期相应顺延；2. 4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。3、因上述1、2条原因造成施工进度计划关键线路（由乙方提交，并经甲方确认的施 工网络图中关键线路）的工期延误，经发包方书面确认后，才可顺延。非关键线路的工期 在不影响总工期的情况下，工期不予顺延。4、凡由于承包方的原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等 费用增加均由承包方自行承担。5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的 下雨、下雪、

11、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。三、如超过工期未完成的，发包方有权按每天总工程造价外向承包方索要违约金;如 超过工期15天的，发包方有权单方面无条件终止合同，并向承包方索要其违约行为造成 的经济损失。第七条材料、设备供应一、发包方采购和提供材料1、发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备，并应附 有正规厂家的出厂合格证书。2、发包方运送材料、构件到工地后，应通知乘包方代表清点检验。乘包方代表或其 代表应在收到通知后6小时内到场清点检验，并在送货清单上或检验申请上签字，逾期则 视为同意。清点检验后，材料和构件由承包方看管，如有丢失，承包方负责。3、承包方应提前7天向发包方提供需购材料清单，双方应各自承担各自拖延工期的 责任和经济损失.4、承包方有义务验收放包方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有 权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。二、乘包方提供工程所需各种设备，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方白行承 担工具维修费。三、材料搬运：发包方负责把材料送到工地，承包方无条件搬运。第八条垃圾清运1、垃圾应日日清2、垃圾应由承包方清运至物业指定的垃圾堆放场所第九条安全施工