工程招投标与合同管理试题库

1、程 招 投 标理 试 题 库一、单项选择题在每题的备选答案中选出一个正确答案,并将正确答案的编号填在括号内.选对 得分,选错、不选均不得分.1、投标单位应按招标单位提供的工程量清单,注意填写单价和合价.在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价,那么 ? C ?A、允许投标单位补充填写？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ B 、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中？ D、由招标人退回招标书 2、某根底工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对根底重新检验发现局部部位存在施工质量问题,那么重新检验的费用和工期的处理表达正确的选项是 D A、？ ？ 费用由工程师承当

2、,工期由承包人承当 ？B、费用由承包人承当,工期由工程师承当C、费用由承包人承当,工期由承发包双方协商H费用和工期由承包人承当3、在招标文件中应明确投标保证金数额,假设投标总价为200万元,那么投标保证金一般情况下为 B万元.A、2. 56 ？ ？ ？ B 、4 ？ ？ ？ ？ C 、8 ？ ？ ？ D 、64、以下本钱加酬金确定的合同价形式中有利于限制工程造价,并最大程度的鼓励承包人降低工程本钱的是 D ？A、？ ？ 本钱加固定百分比酬金确定的合同价B、本钱加固定金额酬金确定的合同价C、本钱加奖罚确定的合同价？ D、最高限额本钱加固定最大酬金确定的合同价5、如单项工程的分类已详细而明确,但实

3、际工程量与预计的工程量可能有较大出入时,应优先选择 ？ B ？A、总价合同？ B、单价合同？ C、本钱加酬金合同 D、以上合同类型均适宜6、?建设工程施工合同示范文本?中规定,当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时,如检验合格,那么承包人可索赔的内容为 D？A.不能索赔？ ？ B.费用？ ？ ？ ？ C. 工期？ ？ ？ D.工期和费用7、承包方在工程变更确认后B 内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款.A.7 天？ ？ ？ B.14 天？ ？ C.15 天？ ？ ？ D.28 天8、根据?建筑工程施工合同示范文本?的规定,一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停

4、工累计超过B 时,可由工程师审定后对合同价款进行调整.A.48小时？ ？ ？ B.8 小时？ ？ ？ C.24 小时？ ？ ？ D.16 小时9、?建设工程施工合同示范文本?规定,因不可抗力事件导致的费用,应由承包人承当的有？ B ？.A. ？ ？ 第三方人员伤亡费用 ？ ？ ？ ？ ？ B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用D.承包人应工程师要求留在施工现场的治理人员费用？10、在以下情况下,承包人工期不予顺延的是 ？ B ？A、？ ？发包人未按时提供施工条件B、？ ？设计变更造成工期延长,但此项有时差可利用C、？ ？ 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD&

5、gt; ? ?不可抗力事件11、以下对?建设工程施工合同示范文本?条件下的工程变更的论述正确的选项是C A、？ ?设计变更超过原设计标准时,应报发包人批准B、？ ?增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、？ ?改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更H ? ?发包人要求更高的质量标准属于设计变更、12按国家建设部规定,工程工程总造价中,应预留？C?的尾留款作为质量保修费,待工程工程保修期结束后最后拨付.A 10% ? ? B、15% ? C、3%5% ? ? D、30%13、工程竣工后,由于洪水等不可抗力造成的损坏,承当保修费用的单位是C A、施工单位？ ？ B、设计单位？ ？ ？ C、建设单

6、位？ ？ D、监理单位14、以下哪一选项是正确的 D A、招标人提供的分局部项工程量清单工程漏项,假设合同中没有类似工程综合单价,招标方提出适 当的综合单价.B、招标人提供的分局部项工程量清单数量有误,调整的工程数量由发包人重新计算,作为结算依据.C、招标人提供的分局部项工程量清单数量有误,其增加局部工程量单价一律执行原有的综合单价.H清单工程中工程特征或工程内容发生变更的,以原综合单价为根底,仅就变更局部相应定额子 日调整综合单价.15、?建设工程施工合同示范文本?规定,因不可抗力事件导致的费用,应由承包人承当的有? B ?.A.第三方人员伤亡费用 ？ ？ ？ ？ B. 承包人机械设备损坏费

7、用C.承包人应工程师要求留在施工现场的治理人员费用？? D.工程所需清理、修复费用16、对工程招投标来说, B ?.A.招标是要约,投标是承诺 ？ ？ ？ B.投标是要约,中标通知书是承诺C.招标是要约邀请,投标是承诺？ ？ D.开标是要约,中标通知书是承诺17、根据我国建筑法规定,建设工程应当在领取施工许可证后的 B 内开工.A.1个月？ ？ ？ B.3 个月？ ？ C.6 个月？ ？ ？ D.12 个月18、以下不能构成索赔原因的是 D ? A、当事人违约？ ？ ？ ？ B 、合同缺陷? C、合同变更？ ？ ？ ？ D 、经工程师批准的承包商提出的变更19、对承包单位来说,如果工程规模大、

8、工期长,那么工程的风险也大,这类工程不宜采用的合同是A .A.总价合同？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ B.单价合同C.本钱加酬金合同 ？ ？ ？ ？ ？ D.FIDIC 合同条件20、无效合同从B ?之日起无法律效力.A.被发现无效？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ B.合同订立C.人民法院确认无效 ？ ？ ？ ？ ？ ？ D.仲裁机构确认无效21、根据07版施工标准招标文件规定的工程索赔程序中,工程师答复的时限要求是D .A.14 天内？ ？ ？ ？ ？ ？ B.15天内C.28 天内？ ？ ？ ？ ？ ？ D.42天内22实行工程量清单报价宜采用 A合同,承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围

9、和风险费 用的计算方法.A、固定单价B、固定总价？ C、本钱加酬金？ D、可调价格? ?23在约定风险范围时,C不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在专用条款内约定.A、自然灾害 B、不可预见性灾害C设计变更及施工条件变更D.政策性调整24发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等,需经发包方现场工程师签字认可后实施,费用按照D 计价.A.分局部项工程工程 ？ ？ B.举措工程？ ？ C.其他工程？ ？ D.零星工程25根据"建设工程施工合同示范文本"规定,工程变更不包括？D A施工条件变更？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ B增减合同中约定的工程量C有关工程的施工时间和顺

10、序的改变？ D工程师指令整改返修26 ？建设工程保修范围和正常使用条件下的最低保修期限,下面所列正确的选项是A？.A根底设施工程、房屋建筑的地基根底工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用 年限B屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 3年C供热与供冷系统,为1个采暖期、供冷期D电气管线、给排水管道工程,为 1年27施工中发现地下障碍物,需对原工程设计进行变更,变更导致合同价款的增减而造成承包商损 失应由A？承当.A建设单位？ B 建设单位、承包商 C承包商？ D工程设计单位28承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质B？许可的业务范围内承揽工程

11、.A规定？ ？ B 等级？ C 行业？ ？ D 专业29开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的A？ ？进行.A同一时间公开？B单独确定时间公开 C同一时间秘密D一定时间内公开30在合同解释中优先于其他文件的是？ D .A双方往来函件？ B中标人投标时递交的主要技术和商务文件C合同价格条款？D合同补遗或合同谈判纪要31招标投标法关于开标程序,以下表达正确的选项是？ C？.A招标人只通知一局部投标人参加开标B开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C开标由招标人主持,邀请所有投标人参加D招标治理机构作为招标活动的发起者和组织者,应当负责开标的举行32关于施工合同纠纷处理的方式,以下说法错误的

12、选项是 A？.A当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C当事人没有订立仲裁协议,可以向人民法院起诉D当事人订立的仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉33、关于工程变更的说法,错误的选项是D？.A、工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序.B、任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令.C、施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更.H工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承当.34、根据?中华人民共和国招标投标法?,招标在实质上是一种A .A、要约邀请 ？ ？ ？ B 、要约？ C、承诺？ ？

13、 ？ ？ ？ ？ D、以上均对35、政府投资大、中型和限额以下的工程工程,必须采用？B 招标方式.A、邀请招标？ B、公开招标？ C、直接确定？ D、以上方式均可36、以下事项中,费用索赔不成立的是？B .A、设计单位未及时供给施工图纸？ ？ ？ B 、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部工程施工？ ？ ？ D 、因设计变更而导致工程内容增加37、施工中发生质量问题,均应 B .A、施工单位负责 B、分析原因、分清责任 C设计单位责任 D总承包单位负责 38、工程造价咨询单位取得乙级证书 C？年后,到达甲级标准的,可以申请晋级.A、1 ？ B、2 ？ C、3 ？ D、539、根据有关规

14、定向工程所在地申请领取施工许可证的单位应该为？C .A、施工单位？ B、监理单位？ C、建设单位？ D、以上单位均可40以下各项中合同解释排列顺序正确的选项是 D ？A协议书一一通用条款一一专用条款一一工程通知单B图纸一一专用条款一一通用条款一一中标通知书C工程报价单一一专用条款一一通用条款一一技术标准D协议书一一投标书一一专用条款一一通用条款41在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前B？内预付工程备料款.A 10 天？ B 7 天 C 15 天？ D20 天42在承发包双方确认计量结果后？B ？天内,发包方应向承包方支付工程进度款,并按约定时间发包方扣

15、回工程预付款.A 7 天？ B 14 天？ C 21 天？ D 28 天43以下关于工程变更的说法错误的选项是 A ？.A工程变更总是由承包商提出的B监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商C监理工程师的变更指令应以书面的形式发出D发生工程变更,假设合同中有适用于变更工程的价格,可以依此计算价款44在施工索赔中,由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔,一方面是指地质条件变化, 另一方面是指？ ？A .A发现地下构筑物,文物 ？ ？ B罢工、战争C业主提出不正当要求 ？ D工程师的指令错误45 "建设工程施工合同示范文本"有三个附件,以下C？ ？不是附件的组成局部.

16、A承包人承揽工程工程一览表 ？ B发包人供给材料设备一览表C工程量清单？ ？ ？ ？ ？ ？ D工程质量保修书46投标文件出现以下？B 情况时,评标委员会不能轻易按废标处理.A联合体投标未附联合体各方共同协议B投标报价有矛盾,且可能会高于本钱价C未按招标文件规定要求提交保证金D无单位盖章和法定代理人或法定代表人的授权的代理人签字或盖章47以下行为是符合我国法律规定的是 ？D .A总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位？ B以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C建设单位的工程款直接进入工程治理机构的财务？ D总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业48联合共同承包的各方

17、对承包合同的履行承当D?责任.A各自？B 单独？C? 共同？ ？ D 连带49建设单位的质量责任和义务,以下表达错误的选项是 D？.A建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得将工程肢解发包B建设单位应当依法对工程建设工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设 备、材料等的采购进行招标C建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料. 原始资料必须真实、准确、齐全D建设工程发包单位不得迫使承包方以低于本钱的价格竞标,但可以适当压缩合理工期50从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格测试、考核,由建设行政主管部门B？并颁发资格证书.A审批

18、？ ？ ？ B 注册？ C ？ 登记？ ？ ？ ？ ？ D ？ 备案51建设单位应当自领取施工许可证之日起 C？内开工.A 一个月？ ？ ？ B 二个月？ ？ C 三个月？ D ？ 四个月二、多项选择题20题,每题2分,共40分.在每题的备选答案中选出二个或者二个以上的正确答案,并至少有一项为哪一项错误的,请将正确答案的编号填在括号内,选对选全得2分,少选无错项得0. 5分,选错、不选均不得分.1、以下说法错误的选项是 ？ BD ？A、？ ？施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更,应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人B ？承包人对于发包人的变更要求,有拒绝执行的权利C ？承包人未经工程师

19、同意不得擅自更改、换用图纸,否那么承包人承当由此发生的费用,赔偿发包人的损失,延误的工期不予顺延D ？ ？增减合同中约定的工程量不属于工程变更E、？ ？更改有关局部的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更2、按索赔的目的分类,通常可将索赔分为 ？ AE ？A、工期索赔？ ？ B、时间索赔？ ？ ？ C 、经济索赔D利润索赔？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ E 、费用索赔3、?建设工程施工合同示范文本?条件下,乙方确定工程变更价款时采用的方法有AB D .A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只

20、有类似于变更工程的价格,必须由工程师确定D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,由工程师确认后执 行.E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格,必须由工程师确定4、在ABDE 情况下,造成工期延误,经工程师确认后,工期相应顺延.A.工程量增力口 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ B.设计变更C.质量事故？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工5、工期索赔的计算主要有？ DE .A.总费用法？ ？ ？ ？ ？ B.实际费用法C.修正总费用法？ ？ ？ ？ D.网络图分析法？ ？ ？ E.比例计算法6、

21、本钱加酬金合同的形式包括 ACDE A、本钱加固定百分比酬金合同？ ？ B、本钱加递增百分比酬金合同C本钱加递减百分比酬金合同？ ？ D、本钱加固定酬金合同E、最高限额本钱加固定最大酬金合同7施工合同中的索赔及其争议的处理方法有ACDA、协商谈判B、中间人谈判C、邀请中间人调解D、向仲裁机构申请仲裁E、行政机关裁决8"建设工程施工合同示范文本"规定了工程变更的程序和变更后合同价款确实定,以下表述 正确的选项是BCE？ ？.A设计变更超过原设计标准的,应报发包人批准B承包人在施工过程中更改施工组织设计的,应经工程师同意C改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D变更有关工程质

22、量标准和工期属于设计变更E变更工程价款的报告应由承包人提出9确定工程变更价款时采用的方法有 ABC？ ？A合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款C合同中只有类似于变更工程的价格,由工程师确定D合同中没有适用或似于变更工程的价格,由承包方提出适当的变更价格,由工程师确认后 执行E合同没有适用或类似于变更工程的价格,必须由工程师确定10"建设工程施工合同示范文本"由？ ABC？组成.A协议书？ B 通用条款？ C专用条款？ D 工程量清单？ E中标通知书11根据我国建筑法规定,在实施建筑工程

23、监理前,建设单位应当将ACD ？ ？书面通知被监理的建筑施工企业.A监理工程单位？ B监理的内容？ C监理的方法？ D监理的权限？ E监理的费用12、我国实行建筑许可治理制度,建筑许可包括 CE ？.A、资格许可B、资质许可C、从业资格 H执业资格E、建筑工程施工许可13、根据?中华人民共和国招标投标法?,建筑安装工程的招标方式有 AB .A .公开招标B .邀请招标？ ？ ？ ？ ？ ？ C .议标？ ？ ？ ？ ？ ？ D .直接订购？ ？ ？ ？ ？ ？ E.询价14 .在建设工程标底白编制过程中 ,必须考虑以下哪个因素？ ？ABDE A、建设工程的目标工期 ？ B、建设单位对建筑工程的

24、质量要求C建设单位的经济实力 ？ D、建筑材料的市场价格 ？ E、应符合招标文件的要求15 .投标文件的技术性评审包括 BCDE？.A、实质上响应程度 ？ B、质量限制举措？ C、方案可行性评估和关键工序评估D环境污染的保护举措评估 ？ E、现场平面布置和进度方案16根据?建设工程施工合同示范文本»,以下关于施工质量和检验的说法中,正确的有ACD>A、工程质量应到达合同约定的质量标准日工程师发现质量不合格,可要求承包人返工或扣减相应的工程款C承包人应随时接受工程师的质量检查D工程质量经工程师检查合格后,又发现承包人原因引起的质量问题,应由承包人承当责任E、工程师的检查影响了施工

25、正常进行,不管检查的施工质量是否合格,均由发包人承当相应的损失17以下哪项是工程索赔的处理原那么ABCE? ?A、索赔必须以合同为依据 ？ B、应合理地处理索赔C应及时处理索赔D索赔是双向的E、增强主动限制,减少工程索赔18在建设工程标底的编制过程中,必须考虑以下因素？ ABDE?.A工程工程的目标工期 ？B工程工程的质量标准 ？C建设单位的经济实力D建筑材料的市场价格 ？ E应响应招标文件的要求.19根据承包工程计价方式,建设工程施工合同可分为？ BCD？ ？A目标合同？ ？ ？ B 单价合同？ ？ ？ C 总价合同D本钱加酬金合同？ E工程总包合同20以下关于工程建设工程招标范围划分正确的

26、选项是 ADE？ ？.A大型根底设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的工程B个人投资的生产性工程C外商投资的生产性工程D全部或者局部使用国有资金投资或者国家融资的工程E使用国际组织或者外国政府资金的工程21以下表达正确的选项是 ？ABD ？.A禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可D实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E实行施工总承包的,建筑工程基坑开挖的

27、施工必须由总承包单位自行完成22投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为,与投标人的利益密切相关.投标人在送达投标文件时应注意以下事项,下面所列表述正确的选项是 ？ACE ？.A投标截止时间前送达投标文件？ ？ ？ B 最好是在截止日期前一天C要求招标人签收投标文件？ ？ ？ ？ D送达文件必须两人以上E在规定投标文件送达截止时间前投标文件仍可以补充、修改和撤回23 "建设工程施工合同示范文本"由？ABC ？组成.A协议书？ B 通用条款？ C专用条款？ D 工程量清单？ E中标通知书?工程招投标及合同治理?习题、单项选择每题2分以下各题中,只有一个被选项最符合

28、题意 ,请将它选出并填入括号内.1、合同法律关系是指合同法律标准调整的当事人在民事流传过程中形成的C 关系.A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的工程经理指挥失误,给建设单位造成损失的, 建设单位应当要求 A 赔偿.A、施工企业B、施工企业的法定代表人C施工企业的工程经理D、具体的施工人员3、以下财产中,A 不得抵押.A、土地所有权 B 土地使用权 C、房屋 D 、交通运输工具4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于 B 家.A 2、B 、3 C 、5 D 、75、合同争议的解决顺序为A A、和解一调解一仲裁一诉讼B 、调解一和解一仲裁一诉讼C和解一调解一

29、诉讼一仲裁D 、调解一和解一诉讼一仲裁6、监理招标主要是对监理单位 B 的选择.A、报价B 、水平 C 、监理人员数量 D、设备7、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理效劳的时间,此工作内容应属于B A、正常工作B 、附加工作 C、额外工作 D 、义务工作8、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是 C .A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题日向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表D确定水准点与坐标限制点,以书面形式交给承包人,并

30、进行现场交验9、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于工程建设资金的筹措发生 问题而决定停建该工程,单方发出解除合同的通知.根据设计范本的规定,设计人应D A、没收全部定金补偿损失日要求发包人支付双倍的定金C要求发包人补偿实际发生的损失D要求发包人付给合同约定设计费用的50%10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准.订立合同时约定的合同工期概念应为,从C 的日历天数计算.A、合同签字日起按投标文件中承诺日合同签字日起按招标文件中要求C合同约定的开工日起按投标文件中承诺D合同约定的开工日起按招标文件中要求11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为 B

31、A、停工责任在发包人,由发包人承当所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失, 相应顺延工期日停工责任在承包人,由承包人承当发生的费用,相应顺延工期C停工责任在承包人,由于工程师不及时做出答复,导致承包人无法复工,由发包人承当违约责任D停工责任在承包人,由承包人承当发生的费用,工期不予顺延12、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的缺少在合同约定的 允许磅差范围内.采购方应 B .A、拒付货款并索赔B、根据订购数量及时付款C根据实际交货数量及时付款D 、待供货方补足数量后再付13、FIDIC?施工合同条件?的“缺陷通知期,是指A .A工程保修期以承包商的施工期C工程

32、师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工,为此分包商向承包商提出索赔.承包商C A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求日 认为要求合理,先行支付后再向业主索要C不予支付,以自己的名义向工程师提交索赔报告D不予支付,以分包商的名义向工程师提交索赔报告15、施工中遇到连续 10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为 此事件提出的索赔属于应D .A、由承包商承当的风险责任B 、给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D 、给予工期顺延但不给费用补偿16、合同法律关系主要的是由法律标

33、准调整的BA行政法律关系B民事权利义务关系C刑事法律关系D经济侵权关系17、在工程建设监理活动中,监理单位是 AA业主的代理人B 业主的委托人C 施工合同的当事人D绝对独立的第三人18、经济合同当事人订立的“保证合同,其法律形式是BA主合同B 从合同C独立合同D无条件地必须履行的合同19、仲裁庭作出裁决后,合同当事人应当 A A按裁决自觉执行B 不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同治理机关申诉20、?监理合同?规定,由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误,以致增加工作量时,应是为B.A额外效劳 B 附加效劳 C 延长效劳 D非监理效劳21、监理招标的宗旨是指对监理

34、单位 A的选择.A水平 B报价C信誉 D 经济实力22、中标的承包商将由B决定.A评标委员会B 业主C上级行政主管部门D 监理工程师23、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的,应由 A组织试车.A建设单位 B设计单位 C 施工单位 D设备供给单位24、业主在B 合同中承当的风险最小.A可调总价 B不可调总价 C单价D本钱加酬金25、根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指 C .A只限承包商向业主索赔B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔D 不包括承包商与分包商之间的索赔26、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面答复不一致时,应以A 为准.A.招标文件中的规定B 、

35、现场考察时招标单位的口头解释C招标单位在会议上的口头解答D 、发给每个投标人的书面质疑解答文件27、由于承包商的原因使监理单位增加了监理效劳时间,此项工作应属于B .A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作28、以下各项中,C 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件.A、建设用地征用完毕,施工图纸完成B、概算已经批准,建设工程已正式列入方案C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实29、投标文件对招标文件的响应有细微偏差,包括 C .A、提供的投标担保有瑕疵B 、货物包装方式不符合招标文件的要求G个别地方存在漏项 D 、明显不符合技术规格要求30、与邀请招标相比,

36、公开招标的最大优点是D .A、节省招标费用B、招标时间短C减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争剧烈31、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现模糊不清或不一致时,以下中解释顺序排 列正确的为D.A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸日中标通知书、协议书、专用条款、通用条款G中标通知书、投标书、协议书、图纸口中标通知书、专用条款、通用条款、图纸32、施工合同中,承包人根据工程师提出的施工进度方案修改建议进行了修改,由于修改后的方案不合理而导致的窝工损失应当由C 承当.A、发包人 B、承包人 C、工程师 D 、发包人与承包人共同33、FIDIC施工合同条件规定,用从D 之日止的持续时间

37、为缺陷通知期,承包商负有修复 质量缺陷的义务.A、开工日起至公布发接收证书B、开工令要求的开工日起至公布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书34、在工程施工中由于B 原因导致的工期延误,承包方应当承当违约责任.A、不可抗力 B、承包方的设备损坏C、设计变更 D、工程量变化35、委托任务并负责支付报酬的一方称 B .A承包人 B 发包人 C出资人 D出工人36、受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是C.A建设单位B施工单位C招标代理D设计单位37、监理招标主要是对监理单位 B 的选择.A报价 B 水平 C人员数量D设备38、合同

38、价款可以有多种约定方式,其不包括 C .A固定价格合同B可调整价格合同C固定价格加酬金合同D 本钱加酬金合同39、在进度限制中,B 不属工程师的任务.A催促承包人完成工程扫尾工作B 向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D 参加竣工验收40、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的缺少在合同约定的允许磅差范围内,采购方应 C .A拒付货款并索赔B根据订购数量及时付款C根据实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付41、工程分包的说法错误的为 AA是违法的 B 是从工程承包人承当C 是允许的 D 非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何局部分包42、FIDIC?

39、施工合同条件?的“缺陷通知期是指 A A工程保修期B承包商的施工期C工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间43、自中标通知书发出C 内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同.A 15天 B 21 天 C 30 天 D 35 天44、保证方式没有约定或约定不明确的,按 B 承当担保责任.A、保证 B 、连带保证 C、违约 D 、合同45、当事人采用合同书形式订立的,自 C合同成立.A、双方当事人制作合同书时B 、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D 、双方当事人达成一致意见时46、确定中标人后A内,招标人应当向有关行政监督

40、部门提交招标情况的书面报告.A、15 天 B 、21 天 C、30 天 D、35 天47、以下说法不正确的选项是C .A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类.B、只有不属于法规规定必须招标的工程才可以采用直接委托方式.C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动,监督招标按法定程序选择中标人； 所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干预招标人依法选择中标人的活动.H公开招标中,评标的工作量较大,所需招标时间长,费用高.48、监理招标主要是对监理单位 B 的选择.A、报价B 、水平 C 、监理人员数量 D 、设备49、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理效劳

41、的时间,此工作内容应属于B.A、正常工作B 、附加工作C 、额外工作D 、意外工作50、合同双方约定的合同工期的说法,正确的一项为哪一项 D .A、包括开工日期B 、包括竣工日期 C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的,不包括法定节假日在内的承包天数51、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是 C.A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后 继续解决以上事项的遗留问题日向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表D确定水准点与坐标限制点,以书面形

42、式交给承包人,并进行现场交验52、在进度限制中,B 不属工程师的任务.A、催促承包人完成工程扫尾工作B 、向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系D 、参加竣工验收53、合同价款可以有多种约定方式,其不包括 C A、固定价格合同B、可调整价格合同C固定价格加酬金合同D 、本钱加酬金合同54、材料采购在交货清点数量时发现,交货数量少于订购的数量,但数量的缺少在合同约定的 允许磅差范围内.采购方应 B .A、拒付货款并索赔B、根据订购数量及时付款C根据实际交货数量及时付款D 、待供货方补足数量后再付55、FIDIC?施工合同条件?的“缺陷通知期,是指A .A、工程保修期B 、工程施工期 C

43、、工程装修期 D、工程停工期56、如果投标截止日期前第28天后,由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入本钱的增加,应由A给予补偿.A、业主 B、承包商 C、工程师 D 、特殊分包商57、工程分包的说法错误的为 A .A、是违法的 B、是从工程承包人承当的工程中承包局部工程的行为C是允许的 D、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何局部分包58、施工中遇到连续 10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为 此事件提出的索赔属于应D .A、由承包商承当的风险责任B 、给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D 、给予工期顺延但不给费用补偿二、多项选择题每题 3分.

44、以下各题中,有两个或两个以上正确答案,请将正确答案选出,并 填入括号内.1、必须进行招标的工程包括 CDE .A私人投资的高级别墅B 、外国老板投资的根底设施的工程C大型根底设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的工程D全部或局部使用国有资金投资或者国家融资的工程E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程2、工程实际进度与进度方案不符时,承包人应当根据工程师的要求提出改良举措AB .A、需经工程师确认后才能执行日因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度方案不符的,所有后果都由承包商自行承当C因承包人自身原因造成的,工程师只对改良举措的效果负责D采用改良举措后,必须顺延工期E

45、、改良举措后,进度仍然不符的,工程师可以要求承包人修改良度方案,并经工程师确认, 这种确认是工程师对工程延期的批准3、施工合同文件中的说法中,正确的有 BDE .A、当合同文件中出现不一致时,必须重新制定合同条款日在不违反法律和行政法规的前提下,当事人可以通过协商变更施工合同的内容C变更的协议或文件,效力与其他合同文件等同D签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现模糊不清或者当事人有不同理解时,应根据合同争议的解决方式处理4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为 ABCDE .A、选择分包单位的权利不同B 、分包合同的工作内容不同C工程款的支付开支工

46、程不同D、业主对分包商利益的保护不同E、承包商对分包商违约行为承当责任的范围不同5、索赔按目的划分包括 CE .A、综合索赔B 、单项索赔C 、工期索赔D合同内索赔 E 、费用索赔6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括AE .A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作B.由于非监理单位原因导致的监理效劳时间延长C.原应由委托人承当的义务双方协议改由监理单位承当D.应委托人要求监理单位提出更改效劳内容建议后增加的工作内容E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停,事件影响消失后恢复监理效劳前的准备工作7、根据?施工合同文本?规定,在施工中由于 BDE 造

47、成工期延误,经发包人代表确认,竣 工日期可以顺延.A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时8、索赔按目的划分包括CE .A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔9、在施工合同中,A B C D E ? 等工作应由发包人完成.A. 土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E. 提供相应的工程进度方案及进度统计报表10、对于发包人供给的材料设备,ABDE等工作应当由发包人承当.A.到货后,通知清点B.参

48、加清点 C.清点后负责保管D.支付保管费用 E.如果质量与约定不符,运出施工场地并重新采购11、招标人具备自行招标的水平表现为BCE .A.必须是法人组织B.有编制招标文件的水平C.有审查投标人资质的水平D.招标人的资格经主管部门批准E.有组织评标定标的水平12、建设工程施工合同的当事人包括BD .A.建设行政主管部门B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位E.材料供给商13、?施工合同文本?规定,对于在施工中发生不可抗力,CE发生的费用由承包人承当.A.工程本身的损害 B. 发包人人员伤亡C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作E.承包人人员伤亡14、施工合同根据计价方式的不

49、同可以分为CDE 等.A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同D.可调价格合同E.本钱加酬金合同15、在竣工验收和竣工结算中,承包人应当 ADE .A.申请验收B.组织验收C. 提出修改意见D.递交竣工结算报告E.移交工程16、被宣布为废标的投标书包括 ABDE A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法识别的标书E投标人不参加开标会议的标书17、必须进行招标的工程包括CDE A私人投资的高级别墅 B外国老板投资的根底设施的工程C大型根底设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众平安的工程D全部或局部使

50、用国有资金投资或国家融资的工程E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的工程18、不符合建设工程委托监理合同特征的有 CE A 监理合同可以是个人B监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D 委托监理合同标的是效劳E委托监理合同的标的物是产生新的物质19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为 DE A单项索赔 B 总索赔 C 明示索赔 D 工期索赔 E 费用索赔20、合同法律关系的构成要素有ABCA、主体 B、内容 C、客体 D、权利 E、义务21、被宣布为废标的投标书包括 ABDE .A、投标书未按招标文件中规定封记 B 、逾期送达的标书C加盖法人或委托授权人印鉴的标

51、书D未按招标文件的内容和要求编写、内容不全或字迹无法识别的标书E、投标人不参加开标会议的标书22、不符合建设工程委托监理合同特征的有 ABD .A、监理合同可以是个人以监理合同的订立必须符合工程建设程序C监理合同的订立不需符合工程建设程序D委托监理合同的标的是效劳E、委托监理合同的标的物是产生新的物质23、施工合同文件中的说法中,正确的有 BDE .A、当合同文件中出现不一致时,必须重新制定合同条款日在不违反法律和行政法规的前提下,当事人可以通过协商变更施工合同的内容C变更的协议或文件,效力与其他合同文件等同D签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件E、当合同文件出现模糊不清或者当事人

52、有不同理解时,应根据合同争议的解决方式处理 24、建筑工程施工索赔按索赔目的可分为 DE A、单项索赔 B、总索赔 C、明示索赔 D、工期索赔 E、费用索赔三、案例分析题案例1.背景：某大型工程,由于技术难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高,而且对工期的要求也比拟紧迫.建设单位在对有关单位和在建工程考察的根底上,仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标,并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案.业主要求投标单位将技术标和商务标分别装,订报送.经招标领导小组研究确定的评标规定如下：1 .技术标共30分,其中施工方案10分因已确定施工方案,各投标单位均得10分、施工总工期

53、10分、工程质量10分.满足业主总工期要求 36个月者彳#4分,每提前1个 月加1分,不满足者不得分；自报工程质量合格者得4分,自报工程质量优良者得6分假设实际工程质量未到达优良将扣罚合同价的2%,近三年内获鲁班工程奖每项加2分,获省优工程奖每项加1分.2 .商务标共70分.报价不超过标底35 500万元的± 5%者为有效标,超过者为废标.报价 为标底的98%者得总分值70分,在此根底上,报价比标底每下降1%,扣1分,每上升1%,扣2分计分按四舍五人取整.各投标单位的有关情况列于表1 1.表1-1各投标单位标书主要数据表投标单位报价万元总工期月自报工程质量鲁班工程奖省优工程奖A35.

54、64233优良11B34.36431优良02C33.86732合格01问题:1 .该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标,是否违反有关规定 ？为什么？2 .请按综合得分最高者中标的原那么确定中标单位.3 .假设改变该工程评标的有关规定,将技术标增加到40分,其中施工方案20分各投标单位均得20分,商务标减少为60分,是否会影响评标结果 ？为什么？假设影响,应由哪家施工单位中标？分析要点：本案例考核招标方式和评标方法的运用.要求熟悉邀请招标的运用条件及有关规定,并能根据 给定的评标方法正确选择中标单位.本案例所规定的评标方法排除了主观因素,因而各投标单位的 技术标和商务标的得分均为客观得分.但是,