尹书仲-混凝土浇筑劳务分包合同131118

1、 合6-131028 江门保利中汇花园一期钢筋制安工程内部劳务分包施工合同 合同编号： 江门保利中汇花园一期 砼浇筑工程内部劳务分包施工合同       发包单位：江门保利中汇花园一期项目部施工单位：砼工程负责人（尹书仲 ）二零一三年十一月江门保利中汇花园一期砼浇筑工程内部劳务分包施工合同发包单位（以下称甲方）：江门保利中汇花园一期项目部施工单位（以下称乙方）：砼浇筑班负责人 （ 尹书仲 ）根据生产需要，甲方将江门保利中汇花园一期全区（主要包括地下室117区、高层10#楼19#楼、商铺裙楼）砼浇筑工程按劳务分包方式委托乙方负

2、责的砼浇筑班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同，供双方共同遵守。第一条：工程概况1. 工程名称:江门保利中汇花园一期建筑安装工程2. 工程地点: 江门市滨江新区规划小学南侧地块第二条: 承包范围及工作内容1. 承包范围：江门保利中汇花园一期全区（主要包括地下室117区、高层10#19#楼、商铺裙楼）所有砼浇筑工程等（包括二次结构、节点线条、构造柱、圈梁、飘窗、腰梁、跨度大于1.2米需浇砼的门窗过梁、竖向板、预制构件、斜屋面、女儿墙、卫生间反挡水等小构件，包括全部设计变更

3、部分）。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑，采用混凝土人工运输或塔吊、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求，数量按实结算，计算规则按（GB50500-2003）建设工程工程量清单计价规范执行。2、工作内容：包括但不限于：（1）工作平台（模板、脚手架由甲方提供）的安装及拆除；（2）泵送管和布料机的拆接（含泵机移位的接拆管）、管道冲洗、开泵机，材料保管及转运、卸料；（3）因楼面浇筑不平整须对墙柱底周边采用砂浆调水平、砼的浇筑、磨浆及养护等（需做防水的砼表面须压光处理，单价另计）；（4）拆模后及时对缺陷部位的修复。（5）基础施工的少量抽水、基底清理，施工缝的凿毛、后浇带砼断口两侧松散混凝土凿除

4、、污染清理。（6）外排栅安全网污染清洗和保洁，浇筑时外漏混凝土的清扫冲洗，做到工完场清。（7）对所用设备和工具如泵机、布料机、泵管、管扣、胶垫、磨光机、吊料斗、斗车、振动板、震动棒、胶水管、铁铲等使用后必须清洗干净并存放至指定地点保管，保持场地整洁。第三条: 承包方式采用甲方负责提供砼输送泵机、布料机、塔吊、翻斗车等机械设备和混凝土主材，乙方包人工费（含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等）、铁锹、斗车、水管、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、楼面施工用灯具及电线（含照明、地拖线等，须按项目部指定的电箱进行连接）等，包劳保用品（强制性采购）、包安全、

5、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。乙方负责甲方机械设备的保管、养护、易损件更换及机械维修并承担其费用。第四条: 承包单价1、地下室底板以下部份的级配砂石垫层，混凝土垫层，砂浆走平层，细石砼保护层单价按平方米计算如下：（1）级配砂石垫层：单价￥ 3.5 元（含基坑基槽泥底清理）；（2）混凝土垫层：单价￥ 4 元/（含底板泥底清理）；（3）砂浆找平层：单价￥ 5.5 元/；(4) 细石砼保护层：单价￥ 6.5 元/；（5）基础承台及底板砌砖模：单价￥ / 元/ m3（按实际砌筑体积计算，不含抹灰厚度）； （6）锯桩、破桩头以个计：单价￥ / 元/个；2、地下室主体结构（以地

6、下室顶板表面为分界线）及无地下室的基础砼浇筑按体积计单价￥ 15 元/m3（扣除后浇带砼体积）；后浇带砼浇筑按中心线长度计单价￥ / 元/m（含凿毛、松散砼凿除及清理）。3、地上塔楼（含裙楼）砼浇筑按建筑面积计单价￥ 13 元/m2 （零星构件不另计价）；4、出屋面结构砼浇筑按混凝土体积计单价￥ 29 元/m3；5、需做防水的砼表面须压光处理，按压光面积另计单价￥ 2.5 元/m2；6、测量放线洞口补砼（含支模、凿毛、清理、浇砼），以个数计单价￥ 10 元/个；7、桩头清理，桩心浇灌砼（包括桩头清理、吊放沙包、浇砼），以根数计单价￥ 15元/根；8、以上单价为综合包干不变单价（不含税），已包含

7、采用上述第三条承包方式完成第二条承包范围内工作内容所产生的一切费用。因设计变更等任何原因造成增减工程量均按以上单价计价。在签订本合同前乙方已实地踏勘了施工现场并对工程进行了充分的了解，查看了施工图纸及熟悉了甲方的现场平面布置，乙方承诺不会以不熟悉施工现场、不了解垂直及水平运输情况、不能预先了解设计变更或因雨天、台风、停水、停电、机械故障、政府要求等原因导致的停工等任何理由而要求甲方另给予补工签证及经济补偿，不以物价及人工费上涨等任何理由要求甲方调整单价。如因甲方原因造成返工，乙方应2天内上报并要求甲方现场施工员及总工长签证，返工费用由甲方承担，否则返工费用由乙方承担。9.如有超出第二条承包范围

8、外的其他工程量，乙方必须在施工前上报分项单价与甲方进行确认，特殊情况可由甲方项目经理先电话知会总部，最迟在开工后三天内补报手续，该类工程必须在完工时及时办理工程量签证并每月上报计量，否则，甲方视为乙方放弃该工程量的支付申请，逾期提出的计量支付申请无效。10. 如甲方需要采用按时计价的零星用工乙方必须积极配合，尤其是抢灾抢险用工必须无条件服从。计时工单价：普工（小工）9元/小时，技术工（大工）13.5元/小时。该费用必须由乙方当天提请甲方给予签证，开具零星用工签证单，当天（最迟第二天）上交甲方财务部作为付款凭证。没有经当天签证的任何补工请求甲方一概不受理。11.乙方未经甲方同意擅自中途退场或由于

9、乙方施工质量（或进度或管理）达不到甲方（或业主或监理）要求被甲方勒令退场的，视为乙方违约，乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。12.如甲方通知乙方人员进场超过7天还未开工，则第8天开始甲方按乙方实到人数（不超过甲方通知进场的人数）按20元/人·天的标准补助给乙方，补至实际开工的前一天。由于甲方安排任务不及时或因材料、机具供应不及时，造成停、窝工超出3天时，从第4天开始甲方按实际发生窝工人数、天数向乙方劳务人员支付停、窝工补偿，标准为20元/人·天，乙方承诺其它情况不要求甲方给停工、窝工补偿。（停工、窝工记录

10、必须由双方现场负责人每天签证，当天必须上交甲方财务部作为付款凭证，否则，甲方视为乙方放弃该费用的补偿申请，逾期提出的补偿申请无效，甲方有权不予受理）。13.乙方在签合同之前必须如实填报承包单价分析表和班组给工人的单价计划表（附件三），否则将不予签订合同，以后实际承包给工人的单价不得低于该表计划给工人单价的95%且不低于甲方承包给乙方单价的75%，否则视为乙方违约。如乙方施工进度和质量达不到甲方要求时，乙方同意甲方强行提高承包给工人的单价并从乙方承包款中扣取。第五条: 计量、结算与支付方式1. 每月底由乙方向甲方申报计量一次（如乙方未及时申报造成甲方延迟付款的责任由乙方自行承担，乙方必须如实申报

11、，如发现乙方超报计量超过3%的，甲方有权拒绝审批，所产生一切责任由乙方负责），甲方按乙方上月完成工程量的70%（遇到过春节可支付至80%，春节后每月仍按70%）支付进度款给乙方，封顶后按每月计量支付至82.5%，出屋面结构、零星构件、打爆模及现场清理等全部工作完成后按每月计量支付至85%（乙方须付清全部工人工资并按甲方要求的格式提交工人工资结算单），由乙方提交结算单与甲方对数结算，并在甲方公司总部审批后7天内付款至95%，余下5%工程款在60日内付清。如甲方无按合同付款，可按银行同期贷款利率计利息给乙方（1个月内不计利息），乙方不得因此而停工或有工人闹事，否则，甲方造成的损失由乙方负责，甲方承

12、诺施工期间不会连续2个月不按合同付款。2、结算要求：乙方必须按照甲方要求如实编制有详细计算过程的结算书，如不符合要求甲方有权退回直到合格为止，如果经双方对数核定后其报审结算价超出审定价的3%，则乙方须向甲方支付超出审定价3%以外的金额（即送审结算价与审定金额103%的差额）等额违约金给甲方，甲方有权在乙方工程结算款中扣除。例如：乙方送审结算价为110万元，甲方审定价为100万元，则：违约金=110-100*103%=7万元，乙方最终结算价为100-7=93万元。如送审结算价小于审定价时，违约金为0元。 3. 乙方对其工人计量应与甲方对乙方计量同步，对其每个工人的计量、结算及支付工资都

13、必须按甲方指定的格式和要求填写*班组*年*月工人计量及工资发放公示表以完善手续（对已退场的工人也必须把其工资情况保留在每月工资表中），乙方在申报计量时必须同时提交该表，否则甲方有权不予计量支付，造成后果由乙方负责。4. 乙方同意由甲方代发工人工资，经甲方同意后可由乙方按经甲方审核的*班组*年*月工人计量及工资发放公示表在甲方人员监督下发放工人工资，发放时必须由劳务工本人持有效身份证明签署后领取工资，工资表原件留甲方财务部门存档。如乙方有意逃避支付工人工资，甲方有权根据工人提供的依据在政府有关部门监督下发放工人工资，无论是否有乙方负责人签名该部分工人工资均视为甲方支付给乙方的工程款。5.乙方保证

14、上报给甲方的每期计量和结算给工人的总价不高于甲方对乙方计量和结算总价的85%也不低于75%，否则视为乙方违约，乙方同意无条件退场，已完成工程量按合同单价的70%结算，其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。6.甲方代乙方支付的款项及乙方须向甲方支付的违约金在每期计量及结算时扣除。第六条: 质量、材料管理等要求1. 乙方必须委派具有较强管理能力的人员指挥现场施工，无条件接受甲方的技术指导， 施工时应特别注意不可漏振，并在浇筑混凝土前应检查模板接缝是否严密、支撑是否牢固，如发现可能会导致拆模后会出现空洞、蜂窝、麻面等现象时，应向模板制安班及甲方施工员提出处理要求，如要求没有得到

15、模板制安班及甲方施工员的响应，乙方应及时向甲方总施工汇报，否则拆模后如出现空洞现象（直径大于5cm、深度大于3cm）每处乙方须向甲方支付违约金1000元，出现蜂窝、麻面现象每处面积超过0.3m2则每处乙方须向甲方支付违约金100元，乙方须按要求及时修补缺陷。乙方确保卫生间沉箱及各剪力墙部位不发生漏水，否则所发生的返工、处理费用及甲方的一切损失由乙方承担。2.乙方必须经甲方现场施工员指示后才能开始浇筑；否则，乙方须向甲方支付违约金300元/次，且因前道工序偏差造成对后道工序的不良影响的责任均由乙方负责；3. 乙方须严格控制材料用量，杜绝浪费材料，属乙方控制不严造成的超尺寸施工及材料浪费由乙方负责

16、承担损失，并同意接受甲方的处罚。4乙方不得把废料随意外泄，不得污染或损坏外架安全网，对不小心污染的安全网须及时进行清洗，及时清理漏桨。对本条违反者每处乙方须向甲方支付违约金500元。5. 乙方保证每道工序一次性通过甲方、监理和业主的分项工程验收，如未能一次性验收合格，或在施工过程中质量或管理达不到要求，被甲方责令停工整改的，乙方每次须向甲方支付违约金3000元，如果被业主或监理责令停工整改的，每次乙方须向甲方支付违约金500010000元，如责令整改在4小时内未能整改达到合格，每延长一小时须向甲方支付违约金500元。6其它具体要求详见附件一安全、质量、技术等管理规定。第七条: 工期1.乙方保证

17、组织不少于 56 人进行施工，否则乙方须按不够人数每人每天500元向甲方支付违约金。乙方进场的作业人数需和分包的工程量及工期弹性变动，在乙方工作不能满足施工现场的流水节奏时，甲方有权要求乙方按甲方满意的劳动力进行配置，如乙方在保证质量、进度和安全生产的情况下人员有富余，经甲方同意后可适当减少人员，但最少不能少于 39 人，否则乙方须按不够人数每人每天500元向甲方支付违约金。3.在甲方同意的劳动力配置情况下，乙方须通过加强和提高劳动力操作技能、协助甲方优化安排工序和采取必要的赶工措施（如加班等）保证工序工期不发生延误；采取赶工措施所必须进行的劳动保护措施如防暑、防雨等包含在包干费用中。4.乙方

18、未经甲方同意不得擅自停工，否则每停工一天罚款2000元，连续停工三天视为乙方违约中途退场，已完成的工程量按合同单价的70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。5.2014年春节期间放假在9天以内，乙方必须保证春节期间的留守工人不少于 9 人，保证连续施工。第八条: 甲方的权利与义务1.乙方劳务工人进入施工现场后，甲方负责对其进行遵纪守法、安全、消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。2.甲方负责提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底。3.甲方负责为乙方人员代买意外伤害保险（投保费用由乙方负责，甲方按乙方作业人数每人每月扣取15元，

19、人数以每月在场工人工资表为准）。4.甲方负责组织乙方特种作业人员参加培训和考试，负责申报办理特种作业操作证（培训费、办证费由乙方承担）。5.甲方负责按合同规定支付乙方工程款。6. 甲方负责对施工过程进行监督管理。如出现由于乙方管理差或工人技术水平低或人力不足等原因，造成安全或质量或进度达不到要求，而且乙方三天无法达到甲方指定整改目标导致这种延误有可能进一步恶化时（评判权归甲方），甲方有权：要求乙方更换不合格的管理人员或工人，乙方应无条件执行；对乙方进行经济处罚。甲方有权随时调整乙方的承包范围，将后续工作的一部分安排给其它班组施工，或中止本协议并将乙方立即清退出本工地，已完成的工程量按合同单价的

20、70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。乙方须配合甲方做好工人退场工作,否则甲方有权对因乙方工人不退场所造成甲方的一切损失进行索赔。7.如经乙方整改后质量或进度或安全或文明施工等仍然不能满足甲方要求，甲方有权另行组织他人进行整改和施工并按实际发生费用的两倍从乙方结算款中给予扣除。8.甲方负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系及各工种的配合工作。9.甲方负责向乙方提供施工用水、电、脚手架、垂直运输及承包方式中约定甲方应负责的机械和材料。10.如甲方工程任务不足时确实需要裁减人员，甲方应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。11. 如果甲方施工管理人员指挥错

21、误，乙方应及时提出反对意见，如无效必须及时向甲方项目经理或主管副总汇报，如项目经理或主管副总仍要求乙方按原指令执行而造成的安全或质量问题，其相应的经济损失及有关责任由甲方承担；如乙方对甲方人员的错误指令没有提出意见而造成的安全或质量问题，则相应的经济损失及有关责任由甲、乙方双方共同承担，具体比率视具体情况而定。第九条: 乙方的权利与义务1、乙方须对其所雇人员进行审查，保证其政治素质、身体素质和技术水平。作业人员应是18周岁至55周岁健康男性。每个工人进场当天须带以下资料：身份证（原件）；照片；、外出务工许可证（含技术等级）（原件）；、特种作业人员操作证（原件）；、管理和技术人员上岗证到甲方财务

22、部登记并办理工作卡及平安卡（工本费由乙方承担），否则甲方有权不承认其为乙方成员身份，有权拒绝该工人进入施工现场和宿舍区，有权拒绝借支生活费及发放工资。 2、乙方须组织足够的人力施工并保证人员的相对稳定，不得单方面随意调整人员，特别是管理和技术人员，保证按期保质完成甲方安排的生产任务，否则造成工期延误及甲方的损失均由乙方负责，若业主因此对甲方给予处罚，乙方应承担相应金额的50%作为对甲方的违约赔偿。3、乙方委派 、 为本工程现场负责人（必须为脱产管理人员，人员不少于 1 个，否则乙方须按不够人数每人每天300元向甲方支付违约金，如有人员变更乙方必须出具书面委托书，乙方委派的现场负责人签名代表乙方

23、有效）。乙方委派的管理人员必须每天在施工现场旁站指挥施工，因事离岗必须事先向甲方主管施工员请假同意后方可离开。否则按擅自离岗处理，乙方须按200元/人次向甲方支付违约金。4、乙方须派遣负责人按时参加甲方组织的工作会议，凡未请假而未与会者，乙方须按100元/人次向甲方支付违约金。无论任何理由连续3次请假者，自第3次起乙方须按100元/人次向甲方支付违约金。5、乙方委派 、 作为材料领料人（该材料领料人签名代表乙方有效，如有人员变更乙方必须出具书面委托书），所有材料必须凭施工员签名的领料单才能领出使用，领出的材料乙方有责任进行保护看管，若由于乙方原因丢失的，由乙方负责，甲方将每月从乙方进度款中扣除

24、。乙方更不得乱锯钢管、方条、模板等成品材料，否则甲方将按损坏材料价格的双倍在乙方进度款中扣除。6、乙方须对其作业人员进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育并对其行为负责。7、乙方人员须严格遵守国家及地方有关施工及安全技术规范、规程和标准，严格按照施工图纸及有关说明施工，严格遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生、宿舍管理等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，积极配合甲方质检员、施工员进行关联工序的自检、交接检和专检，办理隐蔽验收手续和工作面移交手续，确保安全和质量，乙方人员违规操作造成的安全和质量事故责任由乙方负责，造成对其他人伤害及甲方的损失

25、由乙方进行赔偿。若业主因此对甲方给予处罚，乙方应承担相应金额的50%作为对甲方的违约赔偿。8、根据业主及甲方要求，本工程须创建安全文明施工“样板工程”，乙方必须根据甲方安全文明施工总体布置要求在指定区域进行材料卸货，乙方必须固定派 12 人作为各施工区域的清洁工，即时清理现场，保证材料、机具堆放整齐和场地干净，以上工作及费用已包含在各分项工程单价中，如乙方不按此合同约定执行未能达到业主或监理或甲方的要求，甲方将另派人员进行清理及维护，乙方同意所发生费用双倍从乙方工程款中扣除。9、乙方须确保自带材料和机具设备符合有关规范要求，否则引起的质量和安全事故及所造成的损失由乙方承担全部责任。爱护使用甲方

26、提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。10、乙方须为作业人员提供必要的合格的安全保护用品，为其作业人员提供临时宿舍居住并承担水电费用，甲方按乙方实际施工人数每人每月补助房租水电费共35元（如甲方提供宿舍，则不另补助，每间板房必须住满8人以上， 510月份期间每月免费提供生活用电100度，在14和1112月份期间每月免费提供生活用电50度，乙方如果每月每间用电量超过上述指标50度以内，超过部分按1元/度计算，由乙方负责，每月每间用电量超过上述指标50度以上，超过部分按规定3元/度计算，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除）。11、乙方须积极主动、无条件落实与甲方及其他专业队伍作

27、好施工配合，接受甲方的监督检查。乙方在施工中应注意保护成品和半成品，造成对他人的损失应给予赔偿。12、乙方须对乙方作业人员进行严格管理，严禁出现打架斗殴事件，否则每发生一次须向甲方支付违约金5000元，在计量款中扣除。13、乙方必须对其班组成员加强管理和教育，如经查实其班组成员有非法获取（包括偷窃、与甲方工作人员串通变卖等）甲方或其它单位的材料、设备的行为时，乙方须承担管理责任，并每次乙方须向甲方支付违约金贰万元。情节严重的送公安机关处理。14、乙方必须与每个工人签劳务合同（一式三份，送甲方备案一份），合同中必须注明工钱的计算及发放办法，工伤事故的处理，规定每个工人必须接受本合同的约束。或者按

28、本合同附件格式签订集体劳务合同，不签名的工人不得进入甲方施工现场。如乙方不按甲方要求的时间上交劳务合同（或附件二：集体劳务合同）给甲方备案，视为乙方违约，甲方有权不予支付工程款，有权当乙方自动退场处理。15、乙方不得将本工程劳务分包以任何形式转包给其他人员；否则一经发现，甲方有权中止本协议，并将乙方及乙方雇员强制清退出本工地；如乙方被强制勒令退场，乙方已完成的工程量按合同单价的70%结算, 其余30%转为乙方违约金由甲方扣取作为对甲方工期损失的补偿。涉及乙方或乙方任一雇员的工资及费用由乙方自行负责；16、乙方承诺有能力按合同要求及时支付工人工资，妥善处理好乙方内部出现的劳资纠纷等问题，如乙方未

29、能达到甲方的质量、安全、进度、文明施工及工人管理等要求，2天内没有按甲方的整改意见进行整改到位，按有关条款属乙方违约被甲方要求退场结算时或其它任何情况，乙方都承诺将积极与甲方协商解决，保证工人不到工地和项目部进行阻工、拉闸断电、攀爬塔吊、围堵道路、强占办公室和食堂等聚集闹事行为，不影响项目部及工地的正常工作和生活秩序，否则乙方愿意接受按每人每次叁仟元或者每次伍万元向甲方支付违约金（以违约金高者为准）；如情况严重对甲方人员造成伤害或对财产造成损坏的，乙方须每次向甲方支付违约金壹拾万元并赔偿甲方损失及承担相关的法律责任；保证工人不到业主指挥部、售楼部及政府部门等地上访、静坐、游行、示威等聚集闹事行

30、为，否则乙方愿意接受按每人每次伍仟元或者每次壹拾万元向甲方支付违约金（以违约金高者为准），并愿意承担按合同约定的其它违约责任和相关的法律责任。第十条 廉政条款1.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害合同双方的正当利益，违反工程建设管理规章制度。2.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。3.甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的任何宴请和娱乐活动，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。如有此情况，乙方应立即向甲方领导汇报处理，一经查实，甲方将扣除该工作人员剩余的工资、奖金支付给乙方作为奖

31、励。4.乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方工作人员馈赠礼金、有价证券及贵重物品，不得宴请甲方工作人员及参加任何娱乐活动。否则，一经查实，甲方有权单方面中止分包合同，已完成工程量按合同单价的60进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有权向乙方追究其法律责任。5.乙方及其工作人员不得与甲方工作人员串通来向甲方虚报工程数量，或非法获取、变卖甲方的材料、设备等，否则，一经查实，甲方有权单方面中止分包合同，并要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失，已完成工程量按合同单价的60进行结算，乙方必须按甲方要求的期限撤离施工场地，乙方如有影响甲方正常施工的行为，甲方有

32、权向乙方追究其法律责任。第十一条: 合同文件组成1. 本合同条款。2. 乙方投标书。3. 现行有关施工及安全技术规范、规程、标准和有关文件。4. 有关施工图纸、设计变更和工作指令等。5. 施工过程中的有关会议纪要，甲方发的通知。6. 附件一：安全、质量、技术等管理规定。7. 附件二：工人集体劳务合同。8. 附件三：承包单价分析表和班组给工人的单价计划表。9. 附件四：承诺书。10. 附件五：主体结构标准层每栋每层施工进度计划表。11. 乙方身份证复印件。第十二条: 其他1.本合同签字盖章生效后，甲乙双方须共同遵守并执行本合同各项条款。如合同执行过程发生争议，双方应协商解决，若协商不能解决，任何

33、一方可向签约地仲裁委员会申请仲裁或直接向签约地人民法院起诉。2.其他经双方合同规定职责人员签认的附件具有等同法律效力。本合同生效后，视为乙方及乙方人员或乙方新录用的人员自动并全面接受本合同条款有关约定，无论本合同条款以公示形式发布或者乙方人员联签方式发布，凡进入本工地超过3天或持有上岗证的乙方人员均视为接受本合同条款。3. 签合同前乙方须向甲方交10万元履约保证金，保证金在工程完工工人退场后退还，甲方按月息1%的标准在结算时支付利息给乙方，利息时间段按收款日期和退款日期计算（不足8个月按实际时间算、超过8个月按8个月算）。如乙方不能按合同承诺的人数组织工人进场施工，导致影响甲方工期或安全及质量

34、，则甲方有权另行组织其它队伍进场施工，履约保证金不退回。4.乙方负责人必须向甲方出具其对现场管理人员及领款人的授权委托书。本合同一式三份，甲方执二份（经理室、财务部各存一份），乙方执一份，具有等同法律效力，未尽事宜由甲、乙双方另行协商签订补充协议。甲方(盖章): 江门保利中汇花园一期项目部 乙方(签名): 砼浇筑班负责人 代表人(签名): 身份证号码： 电话号码：签约地点：江门市滨江新区 签约日期： 年 月 日附件一：安全、质量、技术等管理规定（适用砼浇筑工程）第一条、安全生产、文明施工管理及事故处理1.乙方所有作业人员须严格遵守国家、省、市有关法律、法规及规定及甲方有关现场安全生产的有关规定

35、，如违反安全生产操作规程和规定导致疾病、伤亡或伤及他人事故的一切责任及损失由乙方承担；同时甲方保留对乙方因乙方责任事故导致甲方受到本工程业主处罚金额进行分摊的权利；2.发生伤亡事故时，甲乙双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。3.伤亡事故定性后，若属乙方责任，由乙方遵照有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理，甲方不负经济责任和法律责任，但应协助乙方做好善后工作。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚，乙方须承担相应违约赔偿。4.伤亡事故定性后，若属甲乙双方责任，由双方遵照有关法律、法规协商处理，费用承担按各自的责任大小按比例分摊，但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方

36、不直接面对乙方工人及家属。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚，相应金额的50%乙方同意甲方在工程款中扣除。5.伤亡事故定性后，若属甲方或第三方责任，按法律程序裁定。如政府部门或本工程业主对甲方给予处罚，乙方不承担该部分费用。6.特别约定：1）乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，违者每人每次须向甲方支付违约金50元；2）乙方人员不得赤脚或穿拖鞋作业，违者每人每次须向甲方支付违约金50元；3）严禁带小孩或未经甲方同意带无关人员进入施工现场者，违者每人每次须向甲方支付违约金50元；4）所有电动工具、机械、灯具等需专业电工搭接的，严禁非专业电工乱拉乱接，违者每人每次须向甲方支付违约金50元；造成安全用

37、电及机械事故，一切责任及损失由乙方及相关责任人承担；5）严禁在外脚手架上放置钢筋、方条、螺杆、工具或其它杂物，严禁从高处往下抛掷物件。如乙方及乙方人员因高处堆放物料、工具或不正确使用搭吊有高处坠物安全隐患时，乙方须向甲方支付违约金5001000元/例；若发生高处坠物情况，第1次乙方须向甲方支付违约金2000元，一个月内如发生第2次，则第二次支付违约金3000元，如一个月内发生3次，则第三次支付违约金5000元；若造成他人损失一切责任均由乙方及相关责任人承担；6）严禁在宿舍内乱接灯具和乱安插座，否则，乙方须向甲方支付违约金100元/人次，严禁私搭厨房或在宿舍使用电饭煲、电炉等电热设备，否则，除没

38、收器具外，乙方须向甲方支付违约金500元/次。如甲方没有开设公共食堂，乙方人员必须在甲方指定的地方做饭，但必须保证炊事员身体健康和保证食品安全卫生，如发生食物中毒或其它安全事故，概由乙方及当事人负全部责任，甲方保留开除当事人或解除劳务合同关系附带追究乙方和当事人经济责任的权力；7）对于遵守安全生产规程施工造成的工伤事故，保险公司赔付额度以外的医药费在10000元内由乙方负责，10000元以上的由甲方承担70%，乙方承担30%；8）为了降低合同双方风险，甲方在开工前代乙方及所有工人统一购买人身意外保险和人身意外医疗保险，费用由乙方或工人自负，得益由付款人享受。第二条、施工管理（一） 混凝土泵的操

39、作1. 泵送混凝土时，混凝土泵的支脚应完全伸出，并插好安全销。混凝土泵与输送管连通后，应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查，符合要求后方能开机进行空运转。2. 泵送设备必须放置在坚实的地基上，与基坑周边保持足够安全距离。3. 水平泵送管道敷设线路应接近直线，少弯曲，管道支撑必须紧固可靠，管道接头处应密封可靠。Y型管道应装锥形管。4. 垂直管道架设的前端应安装长度不少于10m的水平管，严禁直接装接在泵的软出口上，水平管近泵处应装逆止阀。热天应用湿麻袋或湿亓包等遮盖管路。敷设向下倾斜的管道时，下端应接一段水平管，其长度至少是倾斜高明低差的5倍，如倾斜度较大时，应在坡道上装装置排气阀。5.

40、作业前应检查中部门，操纵开关、高速手柄、手轮、控制杆、旋塞等位置正确，液压系统无泄漏，电气线路绝缘良好，接线正确，开关无损坏，有重复接地和触电保护器，安全网，压力表等各种仪表正常有效。 6. 泵送混凝土前必须先用按规定配制的水泥泵浆润滑管道，无关人员必须离开管道，高层建筑管道较长，应分段设置监控点。7.混凝土搅拌运输汽车出料前，应高速转34min方可出料至泵机，连工程需要计划多台泵机和泵车配合。保证连续泵送施工。现场门口，应设专人指挥泵车进出安全。8 . 使和布料杆浇筑混凝土时，支腿必须先全疗伸出固定平稳，并按顺序伸出布料杆。9. 在全伸状态中，严禁移动车身，严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。10

41、. 凝土连续作业中，料斗内应保持一定数量的混凝土，不得吸空，并随时监控各种仪表和指示灯，出现不正常时，应及时调整或处理。必须暂停作业时，应每隔510min（冬季35min）泵送一次。若停止时间较长再泵送时，应逆向运转一至二个行程，然后顺向泵送。11.泵送过程中发生输送管道堵塞现象时，应进行逆向运转使混凝土返回料斗，必要时应拆管排除堵塞。12.浇筑混凝土出料口的软管应系扎防脱安全绳（带），移动时要防碰撞伤人。13.作业后，必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道进行冲洗。用压缩空气冲洗管道时，管道两侧和出口端前方10 m内不得站人，并应采用金属网等收集冲邮的泡沫及砂

42、、石粒，防止溅出伤人。14.严禁用压缩空气冲洗布料杆配管，布料杆的折叠收缩应按顺序进行。15.各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位，液压系统应卸荷，拉闸切断电源，锁好电箱。16.遇大雨或五级大风及其以上时，必须停止泵送作业。（二） 砼浇筑前作业准备1. 浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的保护层垫块是否垫好，2. 钢筋的保护层垫块是否符合规范要求。3. 如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。4. 施工缝的松散混凝土及混凝土软弱层已剔掉清净，露出石子，并浇水湿润，无明水。5. 梁、柱钢筋的钢筋定距框已安装完毕

43、，并经过隐、预检。6. 自拌混凝土，应在开盘前1h左右，测定砂石含水率.调整施工配合比。（三）混凝土浇筑与振捣的一般要求1. 混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过2m时必须采取措施，用串桶或溜管等。2.浇筑混凝土时应分段分层连续进行，浇筑层高度应根据混凝土供应能力、一次浇筑方量、砼初凝时间、结构特点、钢筋疏密综合考虑决定，一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。3. 使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.25倍(一般为300400mm)。振捣上一层时应插入下层510cm，以使两层混凝土结合牢

44、固。4. 振捣时，振捣棒不得触及钢筋和模板。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。5. 浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层棍凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定，一般超过2h应按施工缝处理(当混凝土的凝结时间小于2h时则应当执行混凝土的初凝时间)。6. 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的混凝土初凝前修正完好。7.泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作，如果发生故障，停歇时间超过45mi

45、n或混凝土出现离析现象，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。用水冲出的混凝土严禁用在永久建筑结构上。8.所有浇筑的混凝土楼板面应当扫毛，扫毛时应当顺一个方向扫，严禁随意扫毛，影响混凝土表面的观感。（四）柱的混凝土浇筑1. 柱浇筑前底部应先填510cm厚与混凝土配合比相同的减石子砂浆，柱混凝土应分层浇筑振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。2. 柱高在2m之内，可在柱顶直接下灰浇筑，超过2m时，应采取措施(用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m，每段混凝土浇筑后将洞模板封闭严实，并用箍箍牢。3. 柱子混凝土的分层厚度应当

46、经过计算确定，并且应当计算每层混凝土的浇筑量，用专制料斗容器称量，保证混凝土的分层准确，并用混凝土标尺杆计量每层混凝土的浇筑高度，混凝土振捣人员必须配备充足的照明设备，保证振捣人员能够看清混凝土的振捣情况。4. 柱混凝土应一次浇筑完毕，如需留施工缝时应留在主梁下面。无粱楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇l1.5h，使其初步沉实，再继续浇筑。5. 浇筑完后，应及时将伸出的搭接钢筋整理到位。（五）梁、板混凝土浇筑1. 梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混

47、凝土浇筑连续向前进行。2. 和板连成整体高度大于lm的梁，允许单独浇筑，其施工缝应留在板底以下23mm处。3. 浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下第二层料，用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁侧部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。4. 梁柱节点钢筋较密时，此处宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。5. 浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹

48、子找平。6. 浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。7. 施工缝位置：宜沿次梁方向浇筑楼板，施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内。8. 施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜搓。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。9. 施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时，才允许继续浇筑。10.在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面应凿毛，剔除浮动石子和混凝土软弱层，并用水冲洗干净后，先浇一层同配比减石子砂浆，然后继续浇筑混凝土，应细致操作振实，使新旧混凝土紧密结合。（六）.剪力墙混凝土浇筑1. 如拄、墙的混凝土强度等级相同时，可以同时浇筑，反之宜先浇筑柱混凝土，预埋剪力墙锚固筋，待拆柱模后

49、，再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。2. 剪力墙浇筑混凝土前，先在底部均匀浇筑510cm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆， 并用铁锹入模，不应用料斗直接灌入模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算，使用容器计量)3. 浇筑墙体混凝土应连续进行，间隔时间不应超过2h，每层浇筑厚度按照规范的规定实施，因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。4. 振捣棒移动间距应小于40，每一振点的延续时间以表面泛浆为度，为使上下层混凝土结合成整体，振捣器应插人下层混凝土510cm。5. 振捣时注意钢筋密集及洞口部位，为防止出现漏振，须在洞口两侧同时振捣，下灰高度也要大体一致。大洞口的洞底模板应开口，并

50、在此处浇筑振捣。6. 墙体混凝土浇筑高度应高出板底2030mm。混凝土墙体浇筑完毕之后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。（七）楼梯混凝土浇筑1. 楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子(或塑料抹子)将踏步上表面抹平。2. 施工缝位置：楼梯砼宜连续浇筑，多层楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位。（八）养护1. 混凝土浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态，养护期一般不少于7d。（九）混凝±试块留置1. 按照规范规定的试块取样要求做标养试

51、块的取样。2. 同条件试块的取样留置要分情况对待，拆模试块(1.2MPa，50%、75%、100%设计强度)；外挂架要求的试块(7.5MPa)等。（十） 成品保护1. 要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的分布筋、弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。在楼板上搭设浇筑砼使用的浇筑人行道，保证楼板钢筋的负弯矩钢筋的位置。2. 不得用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步侧模板上踩踏，应搭设跳板，保持模板的牢固和严密。3. 已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。4.在浇筑混凝土时，要对巳经完成的成品进行保护，对浇筑上层混凝土时流下的水泥浆要派专人及时清理干净，洒落的混凝土也要随时清理干净。5.对阳角等易碰坏的地方，应当有保护措施。（十一） 应注意的质量问题1