房地产开发有限公司政道路工程施工合同

1、房地产开发有限公司市政道路工程施工合同工程地点：发包方：总包方：招标人地址：日期：二0 年 月第一部分协议书业主（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则， 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1. 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4资金来源：2. 工程承包范围：3.工程承包方式：包工包料4. 合同工期：开工日期：年 月曰竣工日期：年 月曰合同工期：总日历天数天。5. 工程质量标准：6. 合同价款暂定（大写）： 整（人民币）¥:万元。7. 组成本合同的文

2、件包括：7.1本合同协议书7.2中标通知书7.3本合同专用条款7.5本合同通用条款7.6投标书及其附件7.7技术图纸以及国家规定有关规范和标准。7.8技术图纸，包括施工图和经批准的深化设计图。7.9招标文件7.10工程报价单或预算书7.11房屋建筑工程质量保修书7.12施工管理配合合同8. 在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。9. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋 予它们的定义相同。10. 承包人向业主（招标人）承诺按照合同约定进行施工、竣工并

3、在 质量保修期内承担工程质量保修责任。11. 业主（招标人）向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。12. 合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：13. 本合同双方约定合同履约保证金到达业主（招标人）指定帐号后 生效。合同双方在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位公章或合 同专用章，并且业主（招标人）已收到中标人按规定提交的履约保函 和履约保证金后，合同正式生效。承包人（一）：（公章）承包人（二）:（公章）住 所:住 所:法定代表人:委托代理人:电 话：传 真：开户银行：账 号：邮政编码：法定代表人:委托代理人:电 话：传 真：开户银行：账 号：邮政编码：

4、发包人：（公章）住 所：法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：开户银行：账 号：邮政编码：第二部分通用条款（略）执行(GF-1999-0201) 第三部分专用条款1 一般规定1.1词语定义1.2合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：(1) 本合同协议书(2) 中标通知书(3) 本合同专用条款(4) 本合同通用条款(5) 投标书及其附件(6) 技术图纸以及国家规定有关规范和标准。(7) 技术图纸，包括施工图和经批准的深化设计图。(8) 招标文件(9) 工程报价单或预算书(10) 房屋建筑工程质量保修书在实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为

5、是互为补充和解释的，但如有 模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前者为准。1.3语言文字和适用法律、标准及规范1.3.1适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：中华人民共和 国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、中华人民共和国增值税暂行条例及实施细则、中华人民共和国消 费税暂行条例及实施细则、中华人民共和国营业税暂行条例及实施 细则、中华人民共和国安全生产法等。13.3.3适用标准、规范：本工程应按以下规范与标准执行(包括并不限于)，当标准互相矛盾时，以最新和最严格的标准执行。工程建设标准强制性条文(城市建设部分)、市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)、市政桥梁

6、工程质量质量检验评定标准(CJJ2-90)、市政排水灌渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90、城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91)、沥青路面施工及验收规范(GB50092-9、粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程(CJJ4-97)、市政排水管渠工程施工质量检验标准(DBJ01-13-95)(闭水试验部 分采用)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-9刁、地下室工程防水技术规范(GBJ-108-87)、地下防水工程施工及验收规范(GBJ208-83)、碌结构工程施工及验收规范(GB50204-90、建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001)等现行规范及 设

7、计要求进行检查验收。等级评定按建设部城建(1992) 68号文关 于市政工程质量等级评定规定、(95)建城市字第1号市政工 程质量等级评定补充规定的要求执行。1.4图纸1.4.1业主向承包人提供图纸日期和套数：(1) 业主向承包人免费提供施工图一套及电子文档一套，供承包人 进行深化设计。根据需要承包人可白费复印更多份数。(2) 业主对图纸的保密要求：除严格用于合同目的者外，由业主和 监理工程师提供的图纸和其他文件未经许可，承包人不得用于或转给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以业主的决定为准。1.5.在本合同工程竣工验收之前，承包人须按业主颁发的竣工验收相

8、关规定及技术档案管理条例编制整理竣工图及竣工资料一式伍份(建筑施工图由业主提供，小区深化设计图纸由承包人提供)，按规定办 理移交手续。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。2一般权利和义务2.1业主工作2.1.1业主应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 按现状提供基本满足承包人施工要求的场地。施工期间，业主 有可能将部分场地另作他用，承包人必须服从业主的安排。业 主保证提供足够面积的场地供承包人作业。(2) 将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求： 业主负责协调，提供供电分表接口，由承包人装表使用。如此提供电 量不能满足施工要求，承包人白备发电机，费用白负。承包人负责计

9、 量分表使用期间的保养、维护，并承担相应费用。从计量分表(包括 分表)至用电设备的线路安装由承包人负责实施，安装费、线路购谿 费、电费及用电耗费由承包人支付。从分水表接口(包括分表)至施 工各用水点的管路安装、布谿由承包人负责实施，其安装费、管材购 谿费及水费由承包人支付。(3) 水准点与坐标控制点交验要求：承包人进场后，业主负责组织， 监理单位等相关单位参加，根据工程施工需要，向承包人移交施工现 场已有的坐标、高程控制点。2.1.2业主代表姓名：联系方式：2.2监理工程师监理单位名称：2.2.2监理工程师姓名：联系方式：职权：2.3承包人和项目经理2.3.1承包人应按约定时间和要求，完成以下

10、工作：1、承包人向监理工程师提交修改后的施工组织设计的时间：合同签 订后的14日内。2、 承包人必须遵守*地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉 及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人 白行办理，业主给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进*施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃 圾管理费等。3、市内重大活动期间以业主需要的时间段内，可能对施工作出某些 限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有 可能因此而引起工效降低需增加的费用。4、如果业主要求，承包人使用的临时用水、电设施在合同实施期间 为其它承包人提供分表接口，承包人应予无条件同意。其

11、分水电 表以后的管线由使用单位承担和安装，同时本合同承包人也应安 装分表，水电费用按各分表用户分摊。各分表用量总和与供水、 供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人要加 强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通。5、承包人应将施工用水设计图纸和详细的说明书提交给土建承包人 和监理工程师，以便审查和批准，比如办公室和施工生产用水的 总量和分部的耗水量、供水系统水压、水泵的容量和安排等，供 水管路及用水设施必须符合中国及*市有关安装、使用及维修的 规定，承包人对所使用的供水设施的设计、安装、维修和管理负 责，并确保其安全可靠。6、原有碌道路的破除垃圾外运已经包括在合同之内，费

12、用由承包人 承担。在现场施工中，承包人应服从业主统一安排。2.3.2项目经理姓名：职务：项目经理 联系方式： 承包人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须常驻工地， 不得兼职。本合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种 条件来要求的（特别是项目经理部 的主要管理人员、主要技术人员）。 合同签订后，项目班子主要成员不到位，则监理工程师不签发开工令； 施工中班子主要成员离开工地必须向业主代表请假， 并经过书面批准 和才能离开，擅白离开工地，业主将发出停工令，待人员回到岗位后 才批准复工，由此产生的工期及经济损失承包人白负， 造成业主损失 的，业主保留索赔的权利。3施工组织设计和工

13、期3.1承包人提交的甲供材料需求计划：承包人应在业主发出中标通知 书后14日内或该部分材料设备需求前 2个月，提交可实施的详细的 甲供材料设备需求计划和甲供乙控材料设备采购计划， 报业主代表和 监理工程师批准。3.2暂停施工：在现场施工中，承包人应与其他承包人的施工做好协 调、配合工作，如业主代表认为需要承包人暂时停工的，承包人应无 条件执行。业主认为投标人在投标时已充分考虑该项工作。3.5工期延误3.5.1由于承包人的原因造成的工期延误，业主代表有权指令承包人加速施工并由承包人承担相关费用。 承包人的工期延误违约金，每延 误一天，为合同价款的万分之五。3.6工程竣工：业主保留根据整个工程建设

14、的实际情况，对本合同项 下工程施工进度进行协调的权力，包括对关键工序的关键工期的合理 调整。在进度协调时，若因承包人的原因出现赶工，承包人必须采取 一切措施赶工，并不得向业主提出任何与此相关的费用要求。4质量与验收4.1工程质量4.1.1质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行全面质量管理(TQC,承包人依据ISO9001; 2000质量管理体系标准，建立并保 持一个健全的工程质量体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。(1) 无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人 对白己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计 与制造原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理

15、工程 师。在采用承包人设计的施工图施工时，所引起的设计质量责 任由承包人承担。(2) 无论工程材料设备是由承包人执行采购供应或是由业主指定的 材料设备供应商提供，均不解除承包人所负的工程全面质量责 任，承包人应该对各种材料、设备按规范、规程进行检查，拒 绝不符合要求的材料、设备用于工程。无论何种原因，出现不 合格材料、设备用于工程的情况，均由承包人承担应由的责任。 承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应符合有关 规定，获得上岗资格，持有有关部门颁发的资质证书或上岗证， 并在施工上岗之前提供给监理工程师审查，施工中持证上岗， 并佩戴单位岗位证。在特殊工种的施工中，若发现不佩戴岗位证的人员

16、，不持有资格证书施工，则按每发现一次，罚款 100 元/人次，累计10次则停工整顿。(3) 承包人应按施工图及有关技术规范要求，设谿专门的监控测量 岗位，完成工程所有的监控测量工作，并积累完整的技术资料。4.1.2工程质量监督管理部门：4.1.3承包人的质量未达目标违约金：若承包人合同范围内的工程未达到本合同约定质量标准的，承办人按造价的10%支付违约金给发包人。若未达到合格标准的，承包人无权取得任何工程款项。5安全施工5.1安全施工与检查5.1.1由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，并承担施工范 围内的一切安全事故责任。6.合同价款与支付6.1合同价款及调整6.1.1本合同暂定总价为人

17、民币(大写)： 元整(人民币)¥:万元。6.1.2 合同价款的调整范围：6.1.2.1中标单位的中标报价清单被视为已含投标图纸范围内的所有项目工作内容，子项目工作内容及综合单价均不作调整，工程量按实结算。6.1.2.2因设计变更、工程签证而引起的工程价款的变更，在工程结算时按以下原则调整：(1) 如在施工过程中因设计变更、工程签证而引起造价改变按下列 办法执行：子项目工作内容在中标报价清单中有的， 则按照中标报价 清单中的子项目综合单价；如子项目工作内容在中标报价中未含的， 则套用中标报价清单中相近的子目。以上综合单价按投标下浮范围下 浮后由乙方申报，综合单价经甲方审核后，作为结算依

18、据。6.1.3 结算方式：固定综合单价（投标承诺总价下浮率为 /_%）不 变、工程量按实结算。固定综合单价包括人工费、机械费、材料及设 备费、深化设计费、图签费、验收风险、技术服务费、工程措施费、 利润、各项规费、税金及其他一切费用，招标人不再另行支付其他任 何费用。6.1.4本合同的履约保函或履约保证金为人民币万元整,有效期为3个月，承包人在接到中标通知书 也日内，与业主签署合同协议， 按约定的内容和格式向业方提交履约保函或履约保证金。6.1.5如业主要求设计变更，合同价款按规定的方式进行调整。其中 措施费项目包干使用，不做任何调整；分部分项工程量按实际的设计 变更调整，单价不变。6.1.6

19、投标综合单价价包括所有费用。除了合同另有规定外，上述报 价包括合同规定的全部责任（包括提供有关货物、人工、材料、工程 设备或服务以及所需完成的工作），以及为工程的正确施工、深化设 计费、图签费及验收风险、试验、维护、保养、完工和修补缺陷所需 的全部有关事项和物品。投标报价不允许漏项和漏计工程量， 如有漏 项或漏计，即认为所漏部分已包括在其他项目中， 或承包人免费提供 此项服务。6、1、7由承包人白行采购的材料及施工中人工工资、燃料、电力等 价格不予调差。由业主和承包人共同招标确定的甲定乙供材料设备价 格不予以调差。6.2工程预付款业主向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无6.

20、3.工程量确认6.3.1承包人在完成具有形象进度的分部分项工程且质量合格，各种 规定的手续齐全时可向监理工程师申请验工计量。当月计量部分必须当月汇总，否则业主可以拒绝。6.3.2措施费项目，在标段内调剂使用，计量时既不增加费用也不减 少费用。其计量与支付按本条款规定进行。所有费用均按投标报价汇 总表的相应项目分别计列。（1） 临时设施费（包括大型施工设备机退场费）：本项目指按合同 要求完成全部相关项目工程所需的临时设施（含大型施工设备进退 场），该类项目在合同执行期间合价不作任何调整，据该项目的施工组织设计确定的临时设施搭设情况和主要设备到场情况验工支 付。（2）深化设计费等其他费用，合同执行

21、期间价格固定不变，即不 作任何调整，据该项目的承包方式分月按形象进度验工支付。6.4工程款（进度款）支付6.4.1工程款（进度款）支付的时间、比例：6.4.1.1 本工程不设预付款；6.4.1.2 工程量完成50% 支付至合同价款的25%;6.4.1.3 施工全部结束后，支付至合同价款的60%;6.4.1.4 竣工验收合格后，两周内付至合同价款的70%6.4.1.5 本工程竣工结算后，六个月内支付至本工程结算总价的95%6.4.1.6 本工程结算价的5%乍为质保金，在本工程验收合格后满一年后的14天内将质保金的40泌还给承包人、在验收合格满两年后的14天内将质保金的30泌还给承包人、在验收合格

22、满三年后的14天内将质保金的30/还承包人（无息）。6.4.2工程款结算：在工程竣工验收后，承包人在28天内提供完整的工程结算资料，经总包，监理审核后，报业主审核，业主应在 56 天内审核完毕，按业主审定的数额结算。本工程结算额以业主集团审 计中心数值为准。6.5保修金的扣除与返还6.5.1扣除保修金的实际、比例：按付款方式执行。6.5.2业主超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可 向业主发出要求付款的通知，业主收到承包人通知后仍不能按要求付 款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。6.5.3业主不按合同约定的支付工程款（进度款），双方又未达成延 期付款协议，

23、导致施工无法进行，承包人可停止施工，业主从应付款 日后第100日起按银行相应期限的存款利率计付应付未付工程款的 利息。7材料设备供应7.1业主供应材料设备：本工程所有设备、材料均由甲定乙供，业主 保留根据工程实际完成情况收回材料设备采购权的权利。7.2承包人采购材料设备7.2.1本工程凡业主不提供的所有材料设备均由承包人白行采购。对承包人采购的一般要求（1）承包人应根据采购量在其项目经理部中应配谿有专门的、熟悉 业务的采购人员；（2）承包人在中标后向业主提供本公司在项目中使用的采购程序和质量控制办法报业主批准；(3) 承包人采购材料设备应严格按照设计要求、招标文件“技术要 求”和有关标准、规范

24、进行加工制造、检验、运输；(4) 承包人在采购材料设备7_日前，应提供材料设备的计划、样品 报业主和监理确认后方能采购。(5) 业主有权对材料设备供应商进行考察，并保留对不符合要求的 材料设备供应商的否决权；业主有权在承包人材料设备采购的 任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权； 如果业主在监控过程中和检验中发现该材料设备不符合规定的 质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至业主满意为 止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担经济责任。(6) 材料设备按标准、规范和设计文件要求的检验报告、质量合格 证书及使用、维修说明等其他相关技术文件应要求供应商与货 物同时交付，并作

25、为交工文件的一部分妥善保存，以备竣工时 移交业主。(7) 业主的上述要求并不免除承包人对所采购的材料设备按合同应 承担的责任。9违约、索赔和争议9.1违约9.2争议9.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1) 建设主管部门调解；(2) 调解不成的，由工程所在地人民法院裁决。10环境保护：相关法规10.1现场的文明施工要求：应按照*市施工现场文明施工的要求执 行，并达到“省级文明工地”。承包人有责任维护本工程在*市民中 的形象。若由于承包人安全、文明施工问题造成业主被他人索赔，业 主保留向承包人索赔的权利。10.1.1施工场地使用和管理(1) 承包人应在本合同工程竣工初验后 30日内或

26、业主规定的时间 内(业主将提前30日通知承包人)，无条件清退所有施工场地。 如拒不清退，业主除向承包人收取场地租金(租金为每日1.00元/ m2)夕卜，业主将暂停计价支付、工程结算、工程验收 等工作，承包人应承担由此而产生的一切后果，比如造成业主 被第三方索赔的事宜。(2) 对于临时房屋及设施，业主如果认为有必要保留的，承包人清 退场时应无条件保留并移交业主使用，费用双方协商。10.1.2安全及文明施工：参照有关文件和规定执行，并达到“省级文 明工地”11其他11.1担保11.2本工程双方约定担保事项如下：(1) 业主向承包人提供履约担保，担保金为：合同价的 0 %:承包人向业主提供履约保证金

27、，担保金额为：合同价的10 %,并在中标通知书发出后14日内提供。(2) 履约保函和履约保证金作为本合同附件。11.3合同份数：双方约定合同副本份数：10份，业主6份，承包人 4份。11.4补充条款11.4.1税收(1)中国政府对业主征收的税收：中国政府根据现行税法就本合同项下有关的向业主征收的一切税费由业主负担。(2) 中国政府对承包人征收的税收：中国政府根据现行税法就本合同 项下有关的向承包人征收的一切税费均由承包人负担。(3) 承包人报价时应充分了解和理解政府对相关税费的规定，承包 人所报税率一旦确定，在合同执行期间不再作调整。但如果该 项目能获得政府减(免)税费的优惠，则业主在计量支付

28、按照 政府规定的税率扣减相应的税费。11.4.2保密(1) 保密细节：承包人必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除 为合同目的所须，若没得到业主事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或 技术文献商刊登或披露。如果就是否出于合同之目的的而必须刊 登和披露有争议时，则应将此事提交业主决定，其决定应是最终 决定。(2) 出版、广告未经业主事先批准，承包人不得在任何商业或技术文献上刊登或 者披露任何与工程有关的情况或者详细资料。承包人不应在工地或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商 业性广告。承包人在征得业主同意后，可在施工场地设谿有关工 程的广告，但必须由业主统一规划和制作。14.4.3廉洁规定：

29、为了确保项目建设顺利进行，防止各种腐败的发生, 业主和承包人双方应当白觉遵守国家和*省、*市关于建设工程廉 政建设的有关规定，并签订廉洁协议。14.4.4其他(1) 竣工验收合格之日起二个月内，承包人将竣工图、竣工资料和 竣工决算交付业主，业主立即安排审核、审查、审计。在六个 月内审计完毕后结清余款(留 5啷质保金)。如承包人在二个 月内不能及时上交上述资料，则当年不予决算。(2) 承包人所交竣工决算，累计核减数(即监理审核、业主审核)超过5%时，所有审计费均由承包人支付，审计费标准为审结总 额的2%累计核减数低于5% (含5%)时，审计费由业主支 付。(3) 承包人深化设计、施工，以及所使用

30、的材料设备(包括甲供、 甲定乙供材料设备)均应满足招标文件“技术要求”部分的相 关要求。(4) 承包人必须严格按照投标文件中的承诺，派驻本工程施工、管 理人员和机械、设备，如需调整，必须事先征得业主同意，否 则视为承包人违约。(5) 本工程不得分包，否则承包人向业主支付本合同约定总额30%的违约金。工程质量保修书格式发包人（全称）:承包人（全称）：业主、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质 量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，及中国建筑 消防系统设计检测、验收评估等系列标准经协商一致，对消防 系统设计及施工工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关

31、法律、法规、规章的管理规定 和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括：*纬三路D地块段、经四路（桃园路- 纬三路）道路、雨污管道工程及相关设计施工等二、质量保修期从工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工 程，按单项工程分别计算质量保修期。承包人必须按照建设工程质量管理条例的规定对质量报 修范围的工程内容进行报修。三、质量保修责任1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 时起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，业主 可以委托他人修理。所发生费用X 120幅直接从工程款中扣除。2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即 到达事故现场抢修。

32、3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质 量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取 安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位 提出保修方案，承包人实施保修。4. 在国家规定的工程合理使用年限内，承包人确保地基基础工 程和主体结构的质量，因承包人原因使工程在合理的期限内造成 人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5. 质量保修完成后，由业主组织验收。6. 本工程约定的保修金比例为 5%,金额暂定为 万元利息为性。7. 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还给承包 人。五、其他。业主（公章）：承包人一（公章）：承包人二（公章）：法定代表

33、人（签字）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：第四章 工程建设标准一、工程采用的计价规范：*省市政工程计价表（2004）;二、本工程采用的技术规范：本工程应按以下规范与标准执行（包括 并不限于），当标准互相矛盾时，以最新和最严格的标准执行。工程建设标准强制性条文（城市建设部分）、市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90）、市政桥梁工程质量质量检验评定标准（CJJ2-90）、市政排水灌渠工程质量检验评定标准（CJJ3-90、城市道路路基工程施工及验收规范（CJJ44-91）、沥青路面施工及验收规范（GB50092-9、粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程（CJJ4-97）、市政排水管渠工程施工质量检验标准（DBJ01-13-95）（闭水试验部 分采用）、给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-9刁、地下室工程防水技术规范（GBJ-108-87）、地下防水工程施工及