建设工程施工合同(99版示范文本)

1、建 设 工 程 施 工 合 同（gf19990201）江西省工商行政管理局监制协议书发包人（全称）：_江西华孚纺织有限公司 _ 承包人（全称）：_九江市兴达建筑工程有限公司_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：江西华孚纺织有限公司4 纺车间（纺织三厂）土建修复重建工程工程地点：江西彭泽工程内容：江西华孚纺织有限公司（纺织三厂）需修复重建的内容资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：根据江西华孚纺织有限公司4 纺车间（纺织三厂）现状需修复重建的内容，具体实

2、施的内容见清单。承包方式：采用总承包方式，包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包保修。三、合同工期合同工期要求：105 日历天四、质量标准工程质量标准：现行国家验收标准合格五、合同价款金额（大写）：叁佰陆拾万元整（人民币）￥： 186 万元。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约

3、定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2015 年元月 27 日合同订立地点：_江西华孚纺织有限公司_ 本合同双方约定：_双方签字盖章_后生效。发 包 人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开 户 银 行：开 户 银 行：账号：账号：邮 政 编 码：邮 政 编 码：审签机关意见（章）签证机关（章）经办人：经办人：年月日年月日通用条款执行建设工程施工合同（gf-1999-d2010）中的通用条款专用条

4、款一、词语定义及合同文件. 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：_1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、招标文件、招标答疑及附件；4、工程施工图纸及工程量清单；5、合同通用条款；6、中标通知书；7、投标书及其附件；8、标准规范及有关技术文件；9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成的部分。. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外，还使用_/_ 语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： _中华人民共和国合同法、 建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例及国家和工程所在地现行的有关法律、行政法规。3.3 适用标准、规范适用标准、

5、规范的名称：_现行国家及地方的市政工程施工验收规范标准及质量评定标准 _ 发包人提供标准、规范的时间：_不提供，承包人自备。_ 国内没有相应标准、规范时的约定：_/_ . 图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：_开工前提供肆套_ 发包人对图纸的保密要求：_工程完工后除留作必备的竣工备案资料外，其余图纸必须全部交还发包人，未经发包人同意，承包人不得擅自对外施工本工程图纸。使用国外图纸的要求及费用承担：_/_二、双方一般权利和义务. 工程师5.2 监理单位委派的工程师姓名： _余宗杰 _职务： _总监理工程师 _ 发包人委托的职权：管理水准及发包人认证的管理大纲、监理实施细则确定职责。按现

6、行法规对本工程进行质量、投资、进度和安全进行管理。需要取得发包人批准才能行使的职权：项目顺延、停工和复工前均需取得发包人批准，处罚措施应征得发包人同意。5.3 发包人派驻的工程师姓名： _ _职务： _ _ 职权： _行驶发包人现场代表职权，与监理工程师共同进行工程量签证（涉及到工程价款的经济签证需按彭泽县的有关规定执行）。5.6 不实行监理的，工程师的职权：_/_ . 项目经理姓名： _ _职务： _ _ . 发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_已具备 _ （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要

7、求：_开工前将水、电接线安装至现场，水电费按表计费，电讯由承包人自备。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：_已接通 _ （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：_同施工 _ （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_已具备开工条件，有关证件按国家规定陆续办理。_ （6）水准点与座标控制点交验要求：_按规定移交 _ （7）图纸会审和设计交底时间：_开工前会审交底完毕_ （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：_发包人提供方案，由承包人实施，费用由发包人承担。_ （9）双方约定发包人应做的其他工作：_/_ 8.2 发包

8、人委托承包人办理的工作：_/_ _ . 承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：_/_ （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：1、开工后 10 天内， 承包人向发包人提交主要材料使用总计划明确材料总量及进场时间；2、每月 25 日向监理工程师及发包人上报下月进度计划3、每周六向监理工程师上报下周工作计划安排；4、每月 3 日向发包人及监理工程师提交上月度完成工作报表。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：_ _/ （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：_免费提供办公用房（水电费用

9、由承包人承担。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按政府祥光规定执行（手续由发包人协助承包人办理，费用按国家规定承担，应承包人责任造成的罚款由承包人承担。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人向发包人移交，由承包人承担全部的保护及相关费用。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：_发包人提供方案，由承包人实施，费用由发包人承担；（8）施工场清洁卫生的要求：安全生产、文明施工确保场内清洁_ （9）双方约定承包人应做的其他工作：_/_ _ 三、施工组织设计和工期 . 进度计划10.1 承包人提供施工组织

10、设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提供工程师确认的时间： 提交总进度计划后七天，接到每月进度计划后48 销售。 _ 10.2 群体工程中有关进度计划的要求：_ _ . 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况：/_ 四、质量与验收（见附页1） . 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：按建设工程质量管理条例及质量监督部门相关规定及监督计划明确的中间验收部位验收。 . 工程试车19.5 试车费用的承担：由承包人承担五、安全施工（见附页2）六、合同价款与支付 . 合同价款及调整23.2 本合同价款采用_1 _ 方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工图

11、范围内固定价包干。风险费用的计算方法：零_ 风险范围以外合同价款调整方法：设计变更按项目增减现场签证等按2004江西市政定额下浮15% 的标准进行调整（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_/_ _ （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：_/_ _ 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：_设计变更 _ . 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：_/_ _ 扣回工程款的时间、比例：_/_ _ . 工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_/_ _ . 工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按工程节点支

12、付工程进度款：工程誜工验收合格后付合同总价50% ，审计结算后付合同总价的30% ，余款一年内付清。七、材料设备供应 . 发包人供应27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符： _ （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：_ （3）承包人可代为调剂串换的材料：_ （4）到货地点与一览表不符：_ （5）供应数量与一览表不符：_ （6）到货时间与一览表不符：_ 27.6 发包人供应材料设备的结算方法：_ _ . 承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定：_ _ 八、工程变更：由发包人，设计单位出具变更通知九、

13、竣工验收与结算：凭发包人变更通知和图纸工程清单工程签证单确定增减工程量，提供决算住所，按实际工程量决算。 . 竣工验收32.1 承包人提供竣工图的约定：工程完工后，由乙方提供竣工图纸32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：_ _ 十、违约、索赔和争议 . 违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24 条约定发包人违约应承担的违约责任：_ _ 本合同通用条款第26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：_ _ 本合同通用条款第33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：_ _ 双方约定的发包人其他违约责任：_ _ 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约承担的违约责任：_ _ 本合同通用条款第15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：_ _ 双方约定的承包人其他违约责任：_ _ . 争议37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，按下列第_1 _ 种方式解决：（1）提交彭泽县 _仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他. 工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：_ _ 分包施工单位为： _ . 不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：_ _ . 保险40.6 本工程双