35kv线路施工合同模板.doc

1、35kv线路施工合同模板.doc35kv线路改造施工合同发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关法律、法规的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务，经双方协商同意签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程规模：。四、承包方式：包工包料。五、承包范围：六、工程价款：七、结算方式：其次条权利与义务一、甲方：1、负责完成工程涉及的有关单位或农户的协调工作，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等。2、保证乙方和乙方工人在合同履行过程中的社会治安平安问题。二、乙方1、全面负责施工平安监理，施工人员必需持证上岗，按平安生产“

2、三同时要求施工，按电力工程安全生产要求落实警示标记。2、负责按期、按质、按量完成工程。3、负责编制施工组织设计或施工方案，工程预算，施工总进度方案。4、工程开工后，负责供应工程完好开工资料及图纸。5、负责帮助甲方完成涉及该工程的其他工作。第三条工程期限一、双方商定总工期自年月日开工，至年月日工程开工。二、开工前 3 天，甲方向发包方发出开工通知书，如遇以下状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延；1、各项协调工作不能顺当如期进展的，例如：土地占用、林地占用、附作物占用、并网等协调工作。2、重大设计变更，致使设计方案转变或由于施工无法进展的缘由而影响进度。3、因监理签证不准时而影响下一道工序施工

3、。4、未按合同拨付预付款、工程进度款而影响施工。5、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方讨论要求到达：农网建立标准并一次性验收合格。二、乙方在施工过程中必需遵守以下规定：1、乙方在施工中发生质量事故，应准时报揭发包方，并与发包方共同讨论处理方法；2、工程开工后，乙方按规定对工程施行保修，保修时间自通过开工验收之日起算为1年。第五条工程款的支付一、施工队进入施工地点，按全部工程款的30%预付：先拨预付万元大写：万元整；施工过程中依据工程进度，按完成工程量的 80%拨付。工程开工验收后一个月内支付 95%的结算工程款。二、工程价款支付到达结算总价款95%时不再付款，工程

4、验收后，保修期满一年甲方一次性付清给乙方 5%的余款，乙方负责交纳相关税费。第六条施工与设计变更一、乙方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，甲乙双方不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方准时以书面通知发包方，由甲方、乙方与设计单位讨论确定修改看法或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进展施工。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，由甲方或设计单位同意后施行。四、甲方如需设计变更，必需由原设计单位作了正式修改通知书和修改图纸，乙方才能施行。重大修改或增加造价时，必需经双方协商，并调整合同造价，在获得投资落实证明

5、，技术资料设计图纸齐备时，乙方才进展施工。第七条工程验收及保修一、工程验收，以 35kv 及以下架空电力线路施工及验收标准 gb50173-1992架空绝缘配电线路施工及验收标准 dl/t602-1996作为根据。二、工程开工验收后，甲方方可用法。在规定的保修期限内，凡因施工造成的质量事故由乙方无偿保修。质量事故指除自然灾难和非人力因素造成的事故双方商定保修期限为：1年。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、因乙方工程质量所造成的连带责任和经济损失由乙方担当。甲方责任：一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除开工工期顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际

6、损失。二、工程未验收，发包方提早用法或动用，由此而造成的质量或其他问题由甲方担当责任。三、不按合同规定拨付工程款，乙方有权停工。保修期满甲方不按合同商定给付 5%的尾款的，乙方有权向有管辖权的人民法院申请强迫执行，直至 5%的尾款付完为止。第九条双方商定其它条款1、在合同期内非甲方缘由乙方在施工期间发生的全部平安责任事故、人员伤亡事故和经济损失均由乙方负完全责任，甲方不担当任何责任。2、乙方必需遵守当地民族的风俗、村规民约和国家的各项法律法规第十条纠纷解决方法任何一方违背合同规定，双方协商不成时，按以下方式解决：一、向合同仲裁机关申请仲裁；二、向有管辖权的县人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式四份，甲方二份，乙方二份。第十二条本合同自双方签字、盖章起生效。第十三条本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改看法时，经双方协商全都后，可订立补充协议，作为