2020年钻井工程承包合同的范本.doc

1、2020 年钻井工程承包合同的范本风险告知：钻井工程承包合同的内容包括：甲、乙双方的基本身份信息；钻井工程的类别、位置、期限、以及价格；工程的结算、预备等；并且包括工伤等规定。甲方： _法定代表人： _职位： _电话： _地址： _乙方： _甲方： _法定代表人： _职位： _电话： _地址： _双方经充分协商，达成如下协议：第一条总则一、井位1.钻井施工地点：_2.地形图： _3.井位设计图：_4.地层构造图：_二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。三、井别： _四、钻井口数：_五、井深结构：_六、质量1.井身质量合格率_2.固井质量合格率_七、

2、价格1.调整井单价 _元/ 米，合计金额_万元2.开发井单价_元 / 米，合计金额_ 万元风险告知：工程承包价格要写明,如果是包死价要写明此价格中包括的内容如果是建筑面积单价承包要说明建筑面积的计算原则.第二条工程期限,不包含的内容,本合同钻井工程自_年 _月 _日开钻至_年 _月 _日全部钻完。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，面形式确定顺延期限;得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者;三、因甲方不能按期提供技术文件、 技术图纸和钻井施工条件， 被迫停工或不能继续施工者。第三条钻前准备一、甲方在开

3、钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方; 清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。二、甲方按时向乙方交付井位设计、 完钻井深、层位和完井要求， 负责钻井区块的断层分布图 ;断层数据 ;小层平面图 ;构造图和邻井图压力资料数据， 并向乙方进行地质和工程技术要求交底。三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。风险告知：在建设工程施工合同履行过程中，承包人一定要派专员负责收集、保管发包人、监理工程师发来的有关工程洽商、变更

4、的文件、协议、通知等书面资料和施工图纸，因为，这些都视为备案合同的组成部分和补充。否则，将会增大承包人工程款的结算风险。第四条工程款结算一、按不同的机型、 井别、井深、另加风险金， 确定承包费用。 对承包范围以外的费用，按规定结算。二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程费用总额_元的百分之 _一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设计变更一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用

5、增加，应由甲方负担;1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即(当天 )提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意， 甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工， 费用由甲方承担。 在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道

6、工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。第六条完井验收、结算与保修一、乙方在完井前_ 日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，

7、由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时_元计算。五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井， 甲方在未射孔之前， 若出现管内外冒油、 水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。第七条奖励、惩罚与仲裁一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的_给乙方奖励。二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。三、合同纠纷的解决方式。第八条工伤事故乙方有责任教育工人

8、，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗.在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负， 不得因此影响工程进度。第九条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜， 双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款， 作为本合同之附件， 与本合同具有同等效力， 但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十条合同附件 (略 )一、钻井施工图纸;二、地形图 ;三、井位设计图;四、地层构造图;五、国家、部、局对钻井工程施

9、工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件_ 份。第十一条 其它条款甲方 (签字、盖章 )： _乙方 (签字、盖章 )： _2020 年签订承包合同的注意事项?一、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商总局共同制定的gf 1999 0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款” ，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时， “通用条

10、款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规主要有： 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例 、建筑业企业资质管理规定 、建筑业企业资质等级标准 (试行 )、建筑安装工程总分包实施办法 、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定、工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定 等。签约前首先应注意要签约的合同是否存在可能被认定为无效的情形。依据相关法律和司法解释的规定， 合同无效的情形包括以下情况， 而存在违反上述规定的施工合同将导致无效或者部分无效：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2、没有资质的实际施工人借用有资质的

11、建筑施工企业名义的;3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;4、承包人非法转包建设工程的。二、严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用。首先，需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照， 取得相应的经营资质和等级证书， 审查建设单位签约代表人的资格， 对于代订合同的经办人， 应要求其出具委托人的授权委托书，并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。其次， 审查工程项目的合法性， 如果未取得相关规划、报建手续， 施工过程中被勒令停工或拆除，则施工企业可能面临发包方不能如期支付工程款的风险。再次，对于联合体投标的项目，国家有关规定或者招标文件对投标人的资格条件具有相关的规定， 联

12、合体各方均应具备规定的相应资格条件， 由同一专业的单位组成的联合体应按照资质等级较低的单位确定联合同的资质等级， 并应则联合体各方共同确定联合体投标单位的牵头人。最后，还应对发包方的履约信用进行审查。三、使用准确术语来表述工期、质量、造价等施工合同重要条款的约定“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主体，有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容， 合同用词应表述准确， 同样用词的含义应相互一致， 不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。1、实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。开工日期有“破土之日”、“验线之日” 、“进场之日” 、之说，竣工日期有“验收合

13、格之日” 、“交付使用之日” 、“申请验收之日”之说。无论采用何种说法，均应在合同中予以明确，并约定开工、竣工应办理哪些手续、签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法作出约定。2、根据国务院建设工程质量管理条例的规定，工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体， 竣工验收将由建设单位组织勘察、 设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准，验收程序，须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。3、建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程中都不可避免设计变更、 现场签证和材料差价的发生， 所以均难以 “一次性包死，

14、 不作调整” 。合同中必须对价款调整的范围、 程序计算依据和设计变更、现场签订、 材料价格的签发、确认作出明确规定。四、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定，义的表述。避免使用含糊不清易产生误解或歧在工程款支付程序上，合同一般写明“工程进度款按月付款或按工程进度拨付”，但如何申请拨款， 需报何种文件， 如果审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理， 往往缺少详细的合同规定，引起争议，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重拨款和结算的程度约定。在工程款支付条款的表述上，应明确验收合格后付款是指“单项工程验收合格”还是“工程整体竣工验

15、收合格”?质量条款上应明确质量标准是达到何种标准?工程尾款支付是在“两年保修期满后付款”和“保修期满两年后付款”?上述表述在法律效果上存在着截然不同。五、合理限制三方协议、债权转让协议在分包合同中的应用建设工程的合同安排中常常存在由发包人选定指定分包人、由总承包人与指定分包人签订相关分包合同、并由发包人直接支付分包工程款给指定分包人的情况。在此情况下， 虽然通过合同约定甚至通过签订相关的三方协议而免除了总承包人履行分包工程付款的义务，但是合同条款内没有对总承包人自行分包的分包人与指定分包人的有关合同权责做出进一步的规定。例如，总承包人自行分包的分包人成的工期延误属于总承包人自行造成的延误、发包

16、人不负责补偿给总承包人造成的损失，但指定分包人造成的工期延误属于发包人及总承包人均不承担责任的延误、但发包人须负责补偿给总承包人造成的损失等。由于没有此类条款的约定，合同履行中极易引致合同双方的争议， 从而影响到合同的正常履行。 故须注意予以补全，将各方责任和关系具体化，便于操作，避免纠纷。六、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限民法通则 明确规定， 企业法人对它的法定代表人及其它工作人员的经营行为承担民事责任。建设工程施工过程中，发包方、 承包方、监理方参与生产管理的工程技术人员和管理人员较多， 但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各

17、方派出的管理人员名单，明确其各自的职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他人员随意签字，给各方造成损失。七、尽量将不可抗力条款进行量化施工合同通用条款对不可抗力发生后当事人责任、义务、 费用等如何划分均作了详细规定，发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是，在专用条款上打对号或填上无约定之类的比比皆是。国内工程在施工周期中发生战争、动乱等现象的可能性很少，较常见的是自然灾害。那么，达到什么样程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，通用条款未明确，实践中双方难以形成共识， 双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、 地震等自然

18、灾害的程序应予以量化。如几级以上大风、几级以上地震、持续多少天以上多少毫米的降水等，才可认定为不可抗力，以免引起不必要的纠纷。八、运用担保条件，降低风险系数在 签订建设工程施工合同时，可以运用担保，来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。九、积极敦促发包人办理施工合同变更备案手续黑白两套合同情况下， 当合同的实质性条款发生变更， 施工企业应积极敦促发包人办理合同变更备案手续。“白合同” 即在当地政府主管部门备案的合同。 一些建设项目的发包人可能要求与承包人在备案合同基础上另行签订相关的补充协议，并在其中应价款、工期、质量、让利、取费等对承包人提出相对 “白合同” 而言更为苛刻的合同条件，以作为执行合同使用， 从而构成“黑合同”。根据最高人民法院司法解释的规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的， 应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。 简言之， 白合同的效力高于黑合同，该司法解释为平衡建筑市场发承包双方利益、维护承包人权利提供了相关的法律依据。施工企业在目前无力改变两套合同的现状下， 应以超过发包人的热情而追求白合同的签订，而不能简单认为白合同仅用于合同备案及无所谓。 当合同的实质性