一级建造师建设工程法规及相关知识复习题集第621篇

1、2019 年国家一级建造师建设工程法规及相关知识职业资格考前练习 一、单选题 1.根据建设工程安全生产管理条例 ，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，需审，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，需审查的内容是( )。 A、建设工程规划许可证 B、建设用地规划许可证 C、施工组织设计 D、安全施工措施 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 1 节申请主体和法定批准条件 【答案】：D 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。2003 年 11 月颁布的建设工程安全生产管理条例规定，建设单位在申请领取施工许

2、可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证。所以，正确选项是 D。 2.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定 3 天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )。 A、甲与乙、丙之间的合同均有效 B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效 C、甲与乙、丙之间的合同均无效 D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

3、 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节无效合同和效力待定合同的规定 【答案】：A 【解析】： 第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同；如不知情，则法律应当保护善意相对人的合法权益，不能因此认定为无效。 3.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照( )建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 A、签约时的签约地 B、履约时的签约地 C、履约时的项目所在地 D、签约时的项目所在地 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节竣工结算、质量争议的

4、规定 【答案】：D 【解析】： 因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 4.在我国法律体系中，属于部门规章的是( )。 A、 招标公告发布暂行办法 B、 北京市建筑市场管理条例 C、 建设工程质量管理条例 D、 建设工程安全生产管理条例 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节法的形式和效力层级 【答案】：A 【解析】： 选项 A 为部门规章；选项 B 为地方法规；选项 C 为行政法规；选项 D 为行政法规。 5.按照一定标准，划分上下级法院之

5、间受理第一审民事案件的分工和权限，称为( )。 A、级别管辖 B、地域管辖 C、专属管辖 D、指定管辖 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼的法院管辖 【答案】：A 【解析】： 划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，为级别管辖。 6.甲建筑公司向乙公司发函采购红砖，函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长 10 天可如约供货。根据合同法 ，乙公司的回函属于( ( ) )。 A、要约邀请 B、承诺 C、新要约 D、部分承诺 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节合同的要约与承诺 【答案】：C 【解析】： 承诺的内容应当与要约

6、的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。 乙公司提出新的供货时间，为新要约。 7.根据建设工程安全生产管理条例 ，在施工现场，在施工现场，负责监督安装、拆卸整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的人员是( )。 A、施工单位负责项目管理的技术负责人 B、安装、拆卸单位的专业技术人员 C、监理单位负责安全的工程师 D、出租单位生产管理人员 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 5 节机械设备等单位相关的安全责任 【答案】：B 【解析】： 建设工程安

7、全生产管理条例规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。 建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。 8.某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是( )。 A、该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B、该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨 、如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑 C物、构筑物、附属设施一定一并抵押

8、 D、如该公司在 3 年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为 70 年 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 4 节土地所有权、建设用地使用权和地役权 【答案】：D 【解析】： 选项 D 错误，双方可以约定建设用地使用期限，但不得超过剩余期限(70-3=67 年)。 9.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为 200 万元，甲按约定向乙支付了定金万元，甲按约定向乙支付了定金50 万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲( )。 A、5

9、0 万元 B、80 万元 C、90 万元 D、100 万元 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 7 节抵押权、质权、留置权、定金的规定 【答案】：C 【解析】： 根据担保法的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 本题中，设计合同为主合同，标的额为 200 万元，甲向乙支付的定金 50 万元超过主合同标的额20(40 万)，有效定金的标的额为 40 万元，超出部分无效。因此，如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲双倍定金为 80 万元，加上超出 20

10、的 10 万，正确答案为 C 项 90 万。 10.2014 年年 8 月月 10 日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于 8 月月 20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至 8 月月 30 日才去提取该批货物，但日才去提取该批货物，但8 月月 25 日甲公司的库房因雷击发生火灾，致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据日甲公司的库房因雷击发生火灾，致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据合同法合同法的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是的

11、规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是( )。 A、8 月 10 日 B、8 月 20 日 C、8 月 25 日 D、8 月 30 日 点击展开答案与解析【知识点】：第 4 章第 3 节买卖合同的法律规定 【答案】：B 【解析】： 标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。 本题乙公司因自身原因致使标的物不能按照约定期限交付，乙公司应当自 8 月 20 日起承担标的物毁损、灭失的风险。选项 B 正确。 11

12、.11.关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是关于政府主管部门对工程质量监督管理的说法，正确的是( ( ) )。 A、政府有关部门为了提高工程质量可以指定生产单位的建筑材料 B、国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理 C、任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、处理 D、建设工程发生质量事故时，安全生产监督管理部门不可越级上报事故情况 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节政府主管部门工程质量监督管理的相关规定 【答案】：B 【解析】： 1、 建设工程质量管理条例规定，供水、供电、供气、公安消防等部门或者单位不得明

13、示或者暗示建设单位、施工单位购买其指定的生产供应单位的建筑材料、建筑构配件和设备。故 A选项错误。 2、 建设工程质量管理条例规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统 监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。故 B 选项正确。 3、在政府加强监督的同时，还要发挥社会监督的巨大作用，即任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投 12.12.关于建设项目不符合强制性节能标准的说法，正确的是关于建设项目不符合强制性节能标准的说法，正确的是( ( ) )。 A、已开工建设的，应当责令限期整改 B

14、、已开工建设的，应当责令调整施工方案 C、已建成的，可以正常使用 D、已建成的，不得使用 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 5 章第 2 节施工合理使用和节约能源的规定 【答案】：D 【解析】： 节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项;节能标准的项目，建设单位不得开工建设目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。 13.13.某监理工程师对建设工程实施监理时，遇到较大体量的工程实物，为及时发现质量问题，并遇到较大体量的工程实物，为及时发现质量问题，并采取措施予以纠正，则应采取采取

15、措施予以纠正，则应采取( ( ) )的监理方式。的监理方式。 A、旁站 B、巡视 C、平行检验 D、分段后平行检验 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：D 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。所谓旁站，是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理。所谓巡视，主要是强调除了关键点的质量控制外，监理工程师还应对施工现场进行面上的巡查监理。所谓平行检验，主要是

16、强调监理单位对施工单位已经检验的工程应及时进行检验。对于关键性、较大体量的工程实物，采取分段后平行检验的方式，有利于及时发现质量问题，及时采取措施予以纠 14.14.关于工程建设行业标准的说法，错误的是( ( ) )。 A、行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案 B、行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止 C、对没有推荐性国家标准，需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准 D、行业标准的某些规定可以与国家标准不一致 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 1 节工程建设标准的分类 【答案】：D 【解析】： 行业标

17、准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案 ，故 A 正确。 行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。B 选项正确。 标准化法规定，对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。C 选项正确。 行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。D 选项错。 15.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理全权代理”而无具体授权事项，则该律而无具体授权事项，则该律师有( )的权利。 A、提出管辖权异议 B、代为承认、放弃诉讼请求 C、进行和

18、解 D、提起反诉或者上诉 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼当事人和代理人的规定 【答案】：A 【解析】： 本题考查特别授权。 民事诉讼法规定， “诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。针对实践中经常出现的授权委托书仅写全权代理而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人己获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。 故 A 选项正确，B、 C、D 选项中的实体诉讼权利无权行使。 16.根据建设工程质量管理条例 ，建设单位应当自建设工程竣工

19、验收合格之日起( )内，进进行建设工程竣工验收备案。行建设工程竣工验收备案。 A、5 日 B、10 日 C、15 日 D、30 日 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节竣工验收报告备案的规定 【答案】：C 【解析】： 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。C 选项正确。 17.甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。20082008 年 5 月 5 日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理

20、职责的部门报告。 A、甲建筑公司或乙建筑公司 、甲建筑公司 BC、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工总承包和分包单位的安全生产责任 【答案】：B 【解析】： 建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。一旦发生施工生产安全事故，施工总承包单位应当依法向有关主管部门报告事故及基本情况。 18.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证吊销安全生产许可证”法律责任法律责任的违法行为是的违法行为是( )。 A、取得安全生产许

21、可证后，发生较大安全事故的 B、转让安全生产许可证的 C、未取得安全生产许可证擅自进行生产的 D、安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 1 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：B 【解析】： 选项 A 错误，发生“重大”安全事故的，应当暂扣安全生产许可证并限期整改；B 正确，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处罚款，并吊销其安全生产许可证；选项 C 错误，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止施工，没收违法所得，处以 1050 万元的罚款；选项 D 错误，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

22、，责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，处以 510 万元的罚款。 19.设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，下列安全事项中，属于在施设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，下列安全事项中，属于在施工图设计文件中应当注明的内容是工图设计文件中应当注明的内容是( )。 A、施工安全操作和防护的方法 B、保障施工作业人员安全的措施 C、预防生产安全事故的措施建议 D、施工安全的重点部位和环节 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 5 节勘察、设计单位相关的安全责任 【答案】：D ：【解析】 建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当考虑施工安全操

23、作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 故 D 选项正确。 20.20.根据根据生产安全事故报告和调查处理条例生产安全事故报告和调查处理条例 ，单位负责人接到事故报告后，应当向事故发生，单位负责人接到事故报告后，应当向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其时间限于时间限于(

24、 ( ) )小时内。 A、1 B、2 C、7 D、12 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 4 节施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定 【答案】：A 【解析】： 生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 21.21.根据合同法，对建设工程施工合同双方当事人权利义务，表述正确的是根据合同法，对建设工程施工合同双方当事人权利义务，表述正确的是( ( ) )。 A、发包人不得将一个建设工程

25、的不同专业工程发包给几个承包人 B、发包人对作业进度、质量的检查，应当事先通知承包人，以免妨碍承包人正常作业 C、发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人有权要求工期顺延，并索赔停工、窝工损失 D、工程质量不符合约定的，发包人均有权要求承包人无偿修理、返工或者改建 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程施工合同的法定形式和内容 【答案】：C 【解析】： 根据合同法规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的工程肢解发包，但并不禁止将地基基础工程、幕墙工程、设备安装工程等专业工程分别发包给不同的专业承包单位，因此 A 错误；发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可

26、以“随时”对作业进度、质量进行检查，而无须事先通知，因此选项 B 错误；工程质量不符合约定时，承包人应承担修理、返工或改建责任；但只有该工程质量缺陷责任是承包人原因造成，才是无偿的，因此选项 D 错误。 22.22.联合体共同承包时，责任承担应遵循的原则为( ( ) )。 A、共同承包的各方对承包合同的履行各自承担相应的责任 B、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任 C、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，可以按照任意一个资质等级的业务许可范围承揽工程 点击展开答案与解析 【知识点

27、】：第 3 章第 2 节建设工程共同承包的规定 【答案】：B 【解析】： 联合体各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。A 错误，B 正确。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。CD 均有误。 23.23.某施工企业因排放污水超出地方标准且整改不力，环境保护主管部门据此作出依照原罚款数额按日连续处罚的决定。施工企业认为当地排污标准过严，其排放污水行为并未超过国家规定的排放标准，不服决定，对环境保护主管部门提起行政诉讼。本案中，法院将重点审查( ( ) )。 A、施工企业排污行为的合理性 B、地方排污标准的合法性 C、

28、环境保护主管部门作出决定的合法性 D、环境保护主管部门作出决定的适当性 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 1 节行政纠纷的法律解决途径 【答案】：C 【解析】： 行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度。 行政复议是公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，依法请求法定的行政复议机关审查该具体行政行为的合法性、适当性，该复议机关依照法定程序对该具体行政行为进行审查，并作出行政复议决定的法律制度。 24.24.可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是( ( ) )。 、施工企业与本企业项目经理签订内部承

29、包合同 AB、分包人将全部劳务作业交由他人完成 C、将工程主体交由他人完成 D、在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员 点击展开答案与解析 【知识点】：第 2 章第 2 节禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定 【答案】：D 【解析】： 施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同，是施工企业内部调动员工积极性，提高管理水平的一种合法方式。总包人、分包人均可将全部工程的劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的施工企业。将工程主体交由他人完成，属于违法分包情形。故 A、B、C 选项均非正确选项。 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在

30、施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。 故 D 选项 25.关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是( )。 A、合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B、对备案的中标合同不得进行协商变更 C、人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D、招标人和中标人应自中标通知书收到之日起 30 日内订立书面合同 点击展开答案与解析 【知识点】：第 3 章第 1 节招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标

31、人的规定 【答案】：A 【解析】： 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 招标投标法实施条例进一步规定，招标人和中标人应当依照招标技标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。 本题关键是要区分“正当的合同变更”与“阴阳合同”是两个完全不同的概念。阴阳合同是指为了逃避政府管制，备案合同和实际履行的合同实质内容不一致。选项 B 错误，在合同备案后，因设计变 26.建设单位向备案机关提交的工程竣工验收报告内容

32、不包括建设单位向备案机关提交的工程竣工验收报告内容不包括( )。 A、施工图设计文件审查意见 、勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件 BC、报建日期和施工许可证号 D、规划、环保、消防部门出具的认可或准许使用文件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 4 节竣工验收报告备案的规定 【答案】：D 【解析】： 竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料，所以选项A、B、C 正确。选项 D 属

33、于竣工验收备案时与竣工验收报告一并提交的文件，但并不包括在竣工验收报告内容中。 27.某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为 80 万元，施工中施工单位仅投入万元，施工中施工单位仅投入 50 万元，万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以( )万元罚款。 A、5 B、10 C、20 D、25 点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：B 【解析】： 施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用 20% 以上 50% 以

34、下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本题挪用金额为30 万，可处以 6-15 万元罚款，选项 B 正确。 28.依据建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。 A、建设单位拨付工程款 B、施工单位实施隐蔽工程 C、商品混凝土用于基础工程 D、大型非标构件进行吊装 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：A 【解析】： ，材料、设备的使用，下道工序施工均属于监理工程师的签字权限。D、C、B 选项 29.29.某建设工程合同约定， “工程通过竣工验收后 2 2 个月内，结清全部工程款” 。20052005

35、 年 1010 月 1 1日工程通过竣工验收，1010 月 1010 日承包人提交竣工结算文件，1010 月 2020 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。20062006 年 5 5 月 1 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( ( ) )。 A、2005 年 10 月 10 日 B、2005 年 10 月 20 日 C、2005 年 12 月 1 日 D、2006 年 5 月 1 日 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：C 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷

36、案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。本题中约定“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款” 。2005 年 10 月 1 日工程通过竣工验收，故利息起算日应为 2005 年 12 月1 日。 30.30.注册执业人员未执行法律法规，在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，( ( ) )。 A、责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 B、吊销执业资格证书 C、终身不予注册 D、经安全考核合格可以重新担任施工单位项目负责人 点击展开答案与解析 【知识点

37、】：第 2 章第 3 节违法行为应承担的法律责任 【答案】：B 【解析】： 注册执业人员未执行法律法规，在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，吊销其执业资格证书， 5 年内不予注册，且不得再担任施工单位项目负责人。 31.31.某单位甲委托乙代为采购 1010 吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则针对本案事实，说法错误的是( ( ) )。 、乙的行为属于表见代理 AB、甲有权拒绝接受这批普通水泥 C、如甲拒绝，应由乙承担付款义务 D、如甲同意，应由甲承担付款义务 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 3 节

38、代理人和被代理人的权利、义务和法律责任 【答案】：A 【解析】： 无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与相对人进行法律行为。无权代理一般存在三种表现形式：(1)自始未经授权。如果行为人自始至终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。(2)超越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。(3)代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。 被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发 32.下列不属于工程监理

39、机构实施工程监理依据的是( )。 A、建设工程施工合同 B、建设工程监理合同 C、行政法规 D、设计变更洽商文件 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 3 节工程监理单位相关的质量责任和义务 【答案】：B 【解析】： 工程监理的依据是：(1)有关法律法规，如建筑法 合同法 建设工程质量管理条例等；(2)有关技术标准，如工程建设标准强制性条文以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等；(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据；(4 )建设工程承包合同，监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。 33.根据根据建设工程质量管理

40、条例建设工程质量管理条例 ，建设单位应当在，建设单位应当在( )办理工程质量监督手续。 A、竣工验收后 B、领取施工许可证前 C、领取开工报告后 D、进场开工前 点击展开答案与解析 申请主体和法定批准条件节 1 第章 2：第【知识点】 【答案】：B 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。 所以，正确选项是 B。 34.34.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫 2020的工程款，但没有约定利息的计算方法

41、。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( ( ) )。 A、对该诉讼请求全部予以支持 B、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持 C、对该诉讼请求全部不予支持 D、对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节建设工程工期和价款的规定 【答案】：B 【解析】： 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银

42、行发布的同期同类贷款利率的部分除外。 当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。 35.201435.2014 年年 4 4 月施工单位与化工企业签订了一份月施工单位与化工企业签订了一份 1010 万元化工材料的买卖合同，直到万元化工材料的买卖合同，直到 20152015 年年 8 8月月施工单位才发现由于自身对该化工材料成分的错误理解，致使该化工材料在工程中无法使用。关于该合同，说法正确的是( ( ) )。 A、施工单位有权请求法院撤销合同 B、施工单位无权请求法院变更合同 C、撤销权已经于 2015 年 4 月消灭 D、施工单位有权

43、请求法院宣告合同无效 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节合同的履行、变更、转让、撤销和终止 【答案】：A 【解析】： 合同法规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的。(2)在订立合同时显失公平的。(3)一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机 选项正确。A 构变更或者撤销。本题中，为重大误解订立合同，可以申请变更或撤销，36.某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区住房和城乡建设主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向(

44、 )提出。 A、市质量监督站 B、区质量监督站 C、市住房和城乡建设主管部门 D、区住房和城乡建设主管部门 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 5 节行政复议的申请、受理和决定的有关规定 【答案】：C 【解析】： 对于行政复议，应当按照行政复议法的规定向有权受理的行政机关申请，如对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。 37.承包人应在( )向发包人提出返还质量保证金的申请。 A、竣工验收合格后 B、工程移交发包人后 C、缺陷责任期到期后 D、合理使用年限到期后 点击展开答案与解

45、析 【知识点】：第 7 章第 5 节质量责任的损失赔偿 【答案】：C 【解析】： 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。 38.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是( )。 A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行 B、申请仲裁裁决强制执行的期限为 2 年，不能中止、中断 C、仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼 D、仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 3 节仲裁裁决的执行 【答案】：D ：【解析】 一方当事人不履行仲裁裁决

46、的，另一方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖，选项 A 不正确；申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定，选项 B 不正确；裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。但是，裁决被人民法院依法撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，或者向人民法院起诉，选项 C 不正确，选项 D 正确。 39.39.甲施工单位由于施工需要大量钢材，遂向乙供应商发出信函，要求其在一个月内供货，但数甲施工单位由于施

47、工需要大量钢材，遂向乙供应商发出信函，要求其在一个月内供货，但数量待定。乙回函表示一个月内可供货量待定。乙回函表示一个月内可供货 20002000 吨，甲未作表示。下列表述正确的是吨，甲未作表示。下列表述正确的是( ( ) )。 A、该供货合同成立 B、该供货合同已生效 C、该供货合同效力特定 D、该供货合同未成立 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节合同的要约与承诺 【答案】：D 【解析】： 合同成立，是指当事人就合同主要条款达成了合意。合同成立需具备下列条件:(1)存在两方以上的订约当事人； (2)订约当事人对合同主要条款达成一致意见。本案由于在标的物数量

48、条款上未达成一致，因此合同不成立。 40.40.根据根据民事诉讼法民事诉讼法的规定，以下不属于证据种类的是的规定，以下不属于证据种类的是( ( ) )。 A、勘验笔录 B、视听资料 C、当事人的主张 D、书证、物证 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 2 节民事诉讼证据的种类、保全和应用 【答案】：C 【解析】： 根据民事诉讼法的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下 8 种，分别是:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。所以，正确选项是C。 二、多选题二、多选题 。( ( ) )下列事项只能由法律规定的有下列事项只能由法律规

49、定的有 1.1.A、对非国有财产的征收 B、税种的设立 C、县级人民法院的组织与职权 D、基层群众自治制度 E、城市建设事项 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 1 节法的形式和效力层级 【答案】：A,B,C,D 【解析】： 立法法规定，下列事项只能制定法律： (一)国家主权的事项； (二)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权； (三)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度； (四)犯罪和刑罚； (五)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚； (六)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度； (七)对非国有财产的征收、征

50、用； (八)民事基本制度； (九)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度； (十)诉讼和仲裁制度； (十一)必须由全国人民代表大会及 2.下列有关借款合同的说法，符合规定的有下列有关借款合同的说法，符合规定的有( )。 A、自然人之间的借款合同可以不采用书面形式 B、利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息 C、民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的 3 倍(包含利率本数) D、借款期间不满 1 年的，借款利息应当在返还借款时一并支付 E、自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息,自然人之间的借款合同

51、，自贷款人提供借款时生效 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 3 节借款合同的法律规定 【答案】：A,B,D,E 【解析】： 2015 年 8 月颁布的最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定中规定，借贷双方约定的利率未超过年利率 24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付，超过部分的利息约定 36% 利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率 36%部分的利息的，人民法院应予支持。借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率 24%为限。所以选项 C 错误。 3.3.工程项目施工现场专职安全生产管理人员

52、的主要职责有( ( ) )。 A、现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况 B、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，当场予以纠正或作出处理决定 C、负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录 D、依法报告生产安全事故情况 E、检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 6 章第 2 节施工单位的安全生产责任 【答案】：A,C,D 【解析】： 项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

53、；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。 故选项 ACD 正确。选项 B、E 是建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有的职责。 4.4.根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是( ( ) )。 A、建设单位直接与专业施工单位签订的合同 B、未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C、承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同 D、投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E、招标文件中明确要

54、求投标人垫资并据此与中标人签订的合同 点击展开答案与解析点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节无效合同和效力待定合同的规定 【答案】：B,C,D 【解析】： 无效合同，是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。 无效合同的特征是：(1)具有违法性 ；(2)具有不可履行性；(3)自订立之时就不具有法律效力。合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益； (2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律

55、、行政法规的强制性规定。 信息不完整无法 A 依法应招标未招标的合同无效，但选项5.根据根据建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例 ，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。 A、分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B、总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 D、分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责 E、总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任 点击展开答案与解析 【知识点】：第 7 章第 2 节对施工质量负责和总分包单位的质量责任 【答案】：

56、A,C 【解析】： 建设工程质量管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 6.以下关于施工合同无效说法正确的有( )。 A、约定垫资承包的施工合同无效 B、无效施工合同自订立时起不具有约束力 C、施工合同部分条款无效，不影响其他条款效力的，其他条款依然有效 D、施工合同无效，不影响争议解决条款的效力 E、施工合同无效，但竣工验收合格，承包人请求参照合同约定付款的，应予支持 点击展开答案与解析 【知识点】：第 4 章第 1 节无效合同和效力待定合同的规定 【答案】：

57、B,C,D,E 【解析】： 合同法规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 垫资违规，但不违法，故不属无效合同。 7.下列关于代理的法律责任说法正确的有( )。 A、代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理，代理行为的法律后果由被代理人承担 、代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力 BC、代理人没有代理权的代理行为，经被代理人追认

58、的，对被代理人发生效力 D、在表见代理的情形下，代理行为的法律后果由被代理人承担 E、本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，代理行为的法律后果由本人承担 点击展开答案与解析 【知识点】：第 1 章第 3 节代理人和被代理人的权利、义务和法律责任 【答案】：B,C,D,E 【解析】： 民法总则规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况

59、下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。所以 A 错误。 8.下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有下列关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有( )。 A、仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格 B、仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外 C、仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制 D、仲裁委员会由双方协商确定，管辖法院不可以协商确定 E、仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式 点击展开答案与解析 【知识点】：第 8 章第 1 节民事纠纷的法律解决途径 【答案】：A,B,C,E 【解析】： 仲裁的自愿性决定了仲裁与诉讼相比，仲裁更加灵活和方便，同时当事人可以自由协商，包括向哪

60、个仲裁委员会申请仲裁；双方也可以约定诉讼的法院。因此，选项 A 正确，选项 D 不正确。仲裁的保密性使得仲裁以不公开审理为原则；仲裁的快捷性体现为一裁终局制。因此，选项B、C 正确。仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式，E 正确。 9.下列属于行政许可特征的有下列属于行政许可特征的有( )。 A、行政许可只能由行政机关作出 B、行政许可可以依职权或申请人申请而发生 C、行政许可可以赋予申请人一定权利和义务 D、行政许可应遵循法定程序作出 E、行政许可可以口头形式作出批准或认可 点击展开答案与解析 行政许可和行政强制的种类及法定程序节 5 第章 8：第【知识点】 【答案】：A,C,D 【解析】：