




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、in the end, i couldnt hold it, and finally i said it. i was tired of myself and my heart. i didnt dare to think about the future, and i didnt want to see the past. everything was expected but slowly destroyed!通用参考模板(页眉可删)工程工程合同 工程工程合同1甲方:_县气象局乙方:_为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据重庆市雷电灾害防御管理
2、办法的规定,经甲、乙双方协商,约定如下:一、甲方负责对乙方_项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书。三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为:_ 。四、根据重庆市物价局文件(渝价20_402号)规定,乙方应缴纳:1图纸设计审核费_元。(工程预算的_)2施工监审费_元。(
3、每次_元)两项费用总计_元(大写_万_仟_佰_ 拾_元)。五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料,及时联系甲方,对甲方提出的问题及时整改。六、以上条款,甲、乙双方如有违反,将按照中华人民共和国气象法、重庆市防御雷电灾害管理办法的有关规定,给予处罚。甲方(签章):_乙方:_年_月_日工程工程合同27.7.1 合同的概念和特征(1)合同的概念合同,又称契约、协议,当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示一致的协议。1. 广义泛指发生一定权利义务关系的协议2. 狭义专指双方或多方当事人关于设
4、立、变更、终止民事法律关系的协议。 3. 民事法律关系由三部分组成,权利主体、权利客体、内容。4. 权利主体指签订及履行合同的双方或多方当事人,又称民事权利义务主体。 5. 权利客体指权利主体共同指向的对象,包括物、行为和精神产品。 6. 内容权利主体的权利和义务。 (2)合同的法律特性合同是法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。 合同以设立、变更或终止债权债务关系为目的。合同是一种民事法律行为,即以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的具有法律约束力的合法民事行为。合同的法律约束主要体现在两个方面:不得擅自变更或者解除合同;违反合同应当承担相应的违约责任。(3)合同的基本原则 1)平等原
5、则 2)自愿原则 3)公平原则 4)诚实信用原则5)遵守法律法规和公序良俗原则7.1.2 合同的类型(1)计划合同与非计划合同 (2)双无合同与单务合同 (3)承诺合同与实践合同 (4)主合同与从合同 (5)有偿合同与无偿合同 (6)要式合同与不要是合同 (7)格式合同与非格式合同7.1.3 合同的主要内容和形式(1)合同的内容1)当事人的名称或姓名和住址2)标的 3)质量和数量 4)价款或酬金 5)履行期限 6)履行地点和方式 7)违约责任 8)解决争议的方法 (2)合同条款 1)合同的主要条款 2)合同的普通条款 (3)合同的形式合同的形式,又称合同的方式,是当事人合意的表现形式,是合同内
6、容的外部表现,是合同内容的载体。我国合同法规定:“当事人签订的合同有:书面形式、口头形式和其他形式”。7.1.4 合同的履行、变更、转让和终止(1)合同的履行 1)履行合同的概念是指合同当事人双方依据合同条款的规定,实现合同各自享有的权利,并承担各自负有的义务。 2)合同履行的原则 全面、适当履行原则。 诚实信用的原则。公平合理、促进合同履行的原则。 (2)合同的变更 1)合同变更的概念是指合同依法订立后,在尚未履行或者尚未完全履行时,当事人依法经过协商,对合同的内容进行修订或者调整达成协议。2)合同变更需要满足的条件: 原合同已经设生效。 原合同未履行或未完全履行。当事人需要协商一致,即对变
7、更的内容协商一致。 当事人对变更合同的内容约定明确。 遵守法定程序。 (3)合同的转让 1)合同转让的概念是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者合同权利义务,全部或者部分转让给第三人。 2)合同转让的分类合同权利的转让,是指不改变合同权利的内容,由责权人将权利转让给第三人。 合同义务的转让,是指债务人经债权人同意,将合同的义务全部或者部分转让给第三人。 合同权利和义务的概括转让,权利和义务一并装让又称概括转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,由第三人全部承担这些权利和义务。3)合同转让的批准或登记 (4)合同的终止有下列情况的,合同终止: 债务已经按照约定履行。 合同解除
8、债务相互抵消债务人依法将标的物提存债权人免除债务,指债权人放弃自己的债券。债权和债务同归于一人,指由于某种事实的发生,使一项合同原本由一方当事人享有的债券,而由另一方当事人负担的债务,同归于一方当事人,使得该当事人既是合同的债权人,又是合同的债务人。法律规定或者当事人约定终止的其他情形。任务7.2 建设工程施工合同7.2.1 建设工程施工合同的概念及特征一、建设工程施工合同的概念(1)建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程施工任务,为明确双方的权利、义务关系而订立的协议,其核心是发包人提供必要的施工条件,并支付价款,承包人完成建筑产品。(2)建设工程合同是指在工程建设过程中
9、发包人与承包人依法订立的、明确双方权利义务关系的协议。 (3)建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。 二、建设工程施工合同的作用1. 施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人的权利和义务 2. 施工合同是施工阶段实行监理的依据3. 保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。 三、建设工程合同的特征1)建设工程合同的标的具有特殊性 2)建设工程合同的当事人具有特定性; 3)建设工程合同具有一定的计划性和程序性; 4)建设工程何荣是要式合同 5)合同履行的长期性7.2.2 建设工程合同的分类为了便于更好的认识建设工程合同,建设工程合同还可以按其他方式进行分类。 (1)按照工
10、程建设阶段分类 1)建设工程勘察是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工勘察文件的活动。2)建设工程设计对建设工程所需的 技术、经济、资源和环境条件等进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。3)建设工程施工合同对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。 (2)按照承发包方式(范围)分类 1)勘察设计或施工总承包合同将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察设计单位或者一个施工单位作为总承包人,经发包人同意,总承包人可将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。2)单位工程施工承包合同将专业性强的单位工程发包给不同的承包人
11、,与承包人分别签订土木工程合同、电气与机械工程承包合同等,这些承包人之间为平行关系。3)工程项目总承包合同是指建设单位将包括工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单位,由其进行实质性设计、施工和采购工作,最后向建设单位交付具有使用功能的工程项目。(3)合同价格形式 1)单价合同只指合同当事人约定以工程量清单及综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内单价不做调整。2)总价合同在约定范围内合同总价不做调整。 3)其他形式合同合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 (4)按签约方承包关系 1)总包合同发包人将工程项目建设全过程或其中某个
12、阶段的全部工作,发包给一个承包单位总包,发包人与总承包人签订合同称为总包合同。工程工程合同3甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本消防工程施工事项协商一致签定本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:贵溪汽车城室外道路、给排水管施工,包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井(含消防给水阀门井)砌筑工程;给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程;给水阀门安装;混凝土垫层施工(含消防设施基础浇筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填;道路基层、道路砼工程
13、及路面装饰面层施工等;本工程分二期施工,第一期从5楼西南角至11西北角连接10楼东北角及1楼东南角范围内,第二期施工剩余项目范围。(其中不包含消防给水管道安装及设施安装工程)4、承包形式:1、单价包干(包工包料,包安全文明施工);2、另算设计费用项目:2.1市政道路及硬景铺贴设计;2.2监控系统设计;2.3景观设计。二、合同工期1、开工日期:以甲方开工通知为准。2、竣工日期:三、工程造价(竣工结算方式):1、合同总价暂为 元,大写(人民币),单价包干项目清单详见附件1。2、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件2。四、项目管理1、施工资质应符合当地管理部门要求,因上述问题造成的
14、一切后果由乙方承担;2、乙方由担任驻工地负责人,合同负责其承包范围中的施工和管理,并对施工技术、质量、工期、安全文明施工、防火、保卫等进行全面负责。3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工,接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时,乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施,并报甲方代表及监理工程师批准后实施。4、施工用水、用电由乙方自行承担费用,甲方负责提供接驳点。五、付款方式1、乙方每月 日前向甲方上报上月施工进度总量,甲方于每月日前按审批后的该期施工进度总量的70%支付进度款(每次付款前,乙方提供经当地税务部门认可的税收发票)。2、工程完成后经甲方、监
15、理验收合格,支付至该期工程合同总额的90%。3、由政府相关部门验收合格,办理竣工结算后七日内支付至决算总价的95%(同时提供至决算总造价全额的经当地税务部门认可的税收发票)。4、剩余的5%作为质保金,保修期二年,保修期政府部门验收合格后开始计算,二年后一次性无息付清。六、材料设备供应施工用主要材料在进场施工前须报甲方审批。乙方采购材料设备的约定:乙方必须在材料及设备进场前三天向监理单位及甲方报送材料设备每月进场计划,含材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、单价(主材须按甲方指定的品牌、规格、要求采购),经监理单位及甲方审定后方可购进,材料进场的同时,必须提供该材料的质保书、出厂
16、证明及检测报告等,否则,甲方将不允许进场堆放。七、工程变更工程设计变更须经甲方、监理和设计单位叁方代表签字并盖章确认后生效。八、竣工验收与结算1、竣工验收:乙方提供竣工资料的约定:乙方必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收,在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图纸)壹式捌套,九、甲方责任1、协调乙方与参建单位的关系,尽量为乙方的工作提供方便。2、及时办理工程款的结算与支付。3、甲方在合同签订之后即免费向乙方提供经总包审查的施工设计图一式四份。十、乙方责任1、本消防工程未交付甲方前,负责对甲方成品工程的保护工作(未验收交工、但甲方已使用的
17、除外)。2、整理本工程综合要求的竣工资料共捌份(电子版壹份)交付建设单位;3、保证施工场地符合环境卫生的相关规定。4、服从甲方、监理单位现场管理及工期要求。5、乙方必须在合同工期内提供全部的配合工作。6、乙方保证不损坏甲方已完成项目(含原市政工程),如有损坏,乙方自费予以修复并承担相应的工期延误责任。(除工程施工必须,但须报甲方、监理审批)7、乙方负责本工程所用的材料(包括甲方限价材料)、半成品、成品的场内运输及看管、堆放、仓储、装卸车的工作,费用自理。8、乙方项目经理必须参加由甲方组织的工程例会,甲方提前一天通知。十一、质量标准1、按照国家有关施工、验收规范执行,并根据实际情况进行施工安装,
18、乙方确保工程质量并通过相关政府部门验收合格。2、所有材料进场时乙方向甲方提供检验报告、合格证,甲方有权进行随机抽样并进行送检,再次检测费用由乙方承担。3、工程质量达不到相关标准的,由乙方按甲方限定的时间返修至达到标准,工期不予延顺,并由乙方承担全部费用。4、乙方应认真按照标准、检验、并按要求返工、修改、承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而发生的费用。5、隐蔽工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在进行隐蔽前24小时以书面形式通知甲方及监理验收。乙方准备验收记录,如验收合格,甲方及监理方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽,验收不合格,乙方必须在二日内修改完毕至重新验收合格。十二、
19、违约责任1、甲、乙双方在履行合同期间,任何一方不得无故终止合同,违约方向对方交纳人民币伍万元违约金。2、甲、乙双方在合同期间发生纠纷,友好协商解决,协商不成,任何一方可以申请工程所在地的仲裁机构仲裁或直接向合同履行地人民法院提起诉讼。 十三、工期处罚约定:1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的总工期、日历天数)或任何允许延长竣工期期限内竣工,则每逾期一天乙方应向甲方支付3000元/天的违约金。2、为确保工程按期完工,乙方进场后,须按照甲方要求编制详细的施工组织设计,并按照甲方批复的施工进度计划进行施工。甲方在支付工程进度款时,若由于乙方的原因造成实际进度远低于进度计划时(未达到计
20、划的90%),甲方有权在支付工程进度款时直接暂时扣除实际与计划滞后天数的工期违约金(3000元/天),若下一期工程进度款支付时,乙方将工期挽回,甲方将暂时退还上一期工期违约金的80%。若乙方竣工日期满足甲方要求的竣工日期时,中间付款所扣除的工期违约金将视乙方的配合情况无息退还80100%;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,且最终延误的工期大于中间延误的工期时,竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金不予退还;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,但最终延误的工期小于中间延误的工期时,竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工
21、期违约金按5080%无息退还。十四、其他1、甲、乙双方遵守社会市场规则,信守商业道德,保守商业机密,相互支付,相互配合。2、合同中未尽事宜,双方协商解决或按合同法有关规定执行。3、保修期内,乙方接到甲方的维修通知后二十四小时内到场,超过或不来甲方有权请第三方施工,费用从保修金里扣除。本合同一式陆份,甲方执四份、乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效,双方履行完合同规定的义务和责任后自行失效。合同附件:a、双方确认的预算书b、甲供材料设备清单c、双方签字确认的材料设备价格表。甲方(章) 乙方(章)代表: 代表:签订日期: 年 月 日工程工程合同4甲方:乙方:金诚浮雕设计甲乙双方经协商,就浮雕
22、线稿设计事宜协议如下:一、项目名称:浮雕线稿二、工作内容:按照甲方的设计要求设计浮雕线稿,格式jpg。三、设计要求:四、工作期限:制作周期5天,自甲方支付设计费给乙方之日起计算。五、工作款筹、支付方式设计费用人民币1000元整,大写:壹仟元整。在甲方全额支付设计费用后开始设计工作。六、工作的完成乙方在把设计稿件交给甲方后,乙方设计工作完成。如有异议双方可根据售后服务内容进行协商解决。(后期的修改属于售后服务)七、工期的延长遇下列情形,工作周期延长。1、因气候等不可抗力原因不能正常工作的。2、因甲方原因需要对浮雕的设计进行临时调整的。八、双方权利、义务甲方1、按时支付乙方的工作款酬。2、按时验收
23、乙方的工作成果。3、为乙方提供所需的设计素材。4、对设计中不满意的地方提出修改建议及要求。乙方1、严格按照设计要求工作。2、对设计要求中并列存在的素材可根据画面的需要进行取舍。3、按时交付工作成果。4、保证工作质量。5、尽量提前完成设计工作。九、稿件的修改乙方提供对线稿的免费修改服务,免费范围为局部细节的调整。如修改部分工作量过大或接近重新设计,由甲乙双方协商解决,甲方应根据工作量适当增加设计费用。十、本合同未尽事宜双方协商解决。十一、本合同自双方签字之日起生效。十二、本合同一式二份双方各执一份,具有同等法律效力。甲方: 乙方:年 月 日工程工程合同5发包人(全称):承包人(全称):依照中华人
24、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。达成协议如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模及结构特征:工程承包范围:工程立项批准文号:资金二、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。三、质量标准工程质量标准:四、合同价款币种:合同总价(大写): 元(小写):¥: 元综合单价或费率:详见承包人的投标报价书(招标工程)详见经确认的工程报价单或预算书(非招标工程)五、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、经确认的工程报价单5
25、、本合同专用条款和补充条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件11、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要12、工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。六、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予他们的定义相同。七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定及工程师的指令进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任并履行本合同书所约定的全部义务。八、发包人的承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约
26、定的全部义务。九、合同生效合同订立时间:年 月 日。合同订立地点:发包人和承包人约定双方法定代表人签字或盖章后生效,并送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。发包人:(公章) 承包人:(公章)住 所: 住 所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电 话: 电 话:传 真: 传 真:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码:鉴证意见:鉴证机关(章)经 办 人:_年_月_日工程工程合同6甲方:住址:乙方:住址:根据建筑法,经济合同法及有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人
27、住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同。一、承包方式1、采用包工包料方式承包,面积价格一次性包死,工程面积必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料,因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,乙方在施工中必须接受甲方的监工,并接受合理化建议并采纳。2、乙方自带建筑所需一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板,搭架用的竹木等,费用由乙方自理。3、乙方的施工人员住宿问题由甲方解决,饮食等生活费用由乙方自理。二、承建项目1、乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。主楼、楼梯、屋面、平台、三楼平台,游泳池等与主
28、楼相关联的所有钢筋混凝土工程,同时作好防渗处理。2、主楼外的沙井、排水管道、化粪池等工程。三、承包价格及付款方式在工程开工后按合同造价先期预付40%,主体完工后预付30%,粉刷完工后预付20%,总体竣工验收合格后剩余款项10%部分一次性付清。四、双方责任甲方提供施工的水电,乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工。五、质量要求1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。3、房屋建成后甲方发现质量问题的,如:1)、所进材料一定确保质量,包括:红砖
29、、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板,钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。2)、主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋:横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋等等),由乙方承担赔偿一切损失,乙方必须进行免费维修。4、主体四角端正、墙面、地面平,墙体粉刷平整,杜绝空鼓,符合相关标准。门面贴瓷砖。六、注意安全乙方必须按照安全规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,文明施工,在施工过程中要特别注意安全施工,确保人身和财产安全,杜绝一切事故发生,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故,由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产
30、损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故,一切由乙方负全部负责,甲方不负担任何责任和费用。七、工期要求主体工程工期为 天,从签订合同之日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,完工时间不能超过 天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的,每拖延一天,减少工钱 元,因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):乙方签字(章):年 月 日工程工程合同7甲方:乙方:电话:电话:兹(以下简称甲方)委托东莞市弘康电力设
31、备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:一. 工程依据和技术指标1、发电机组型号:冷却方式:台 数:2、技术指标根据(国家城市区域环境噪声标准gb3096-93)和工业企业厂界噪声控制标准噪声等效声级: 65 db(a)。评价点位置:所属区域:噪声标准:白天 65 db(a) 晚上 65db(a)注:1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2. 根据gb3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求:1、 噪音治理措施应当经济、有效
32、、可靠,外表整齐美观。2、 噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。四、承接方式合同书怎么写 解除劳动合同书 终止合同书样本 装饰装修工程合同书乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在 天内完成交付验收使用。六、施工条件及协作事项七、工程费用及支
33、付办法总工程费用为:付款方式:合同签定时交付定金;主材料进场后付 ;工程完工后 天内付清余款。八、其它1若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。2在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。3本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。委托方(甲方) 承接方(乙方)工程工程合同8发包人(全称):承包人(全称):中标通知书(编号): 号根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自
34、愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围及方式承包范围 承包方式三、合同工期开工日期 竣工日期 总工期 天工程开、竣工日期以建设方和施工方双方签字为准,除由于不可抗力或建设方原因外,一般不得延误。如施工方延误一天按工程款的 进行罚款。四、工程质量和隐蔽工程量签证工程质量建设方和施工方双方验收签字为准。如有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。有关隐蔽工程和相关工程量的签证以建设方和施工方双方签字为准。一旦送审,不能再加签证。五、安全施工合同执行期间如发生人身以及其
35、他安全事故一律由施工方自负。工程在交付给建设方使用前发生的损坏等事均由施工方承担责任。六、质量标准工程质量达到 一次性验收合格工程质量如达不到要求,则有施工方进行整改,直到达到要求为止。七、合同价款与支付金额(大写):元(人民币) 小写:元合同价款按有关国家法律、法规的审计为准,相关的审计费用:如审计核减率在10%以内(包括10%)则建设方负担,审计核减率在10%以上的则施工方负担。施工方负担的相应审计费用,由建设方在其施工款中代扣。施工款支付按工程相应进度八、违约、索赔和争议九、其他发包人(公章): 承包人(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字):年 月 日 年 月 日工程工程合同
36、9昨天晚上,王江泾镇太平村村民凌根奎又像往常一样,来到离家不远处的一块空地上,看到施工进度不断推进,凌根奎开心地说,村民们闲时都会到这块空地上走走,希望新房子早点建好,早点入住。这样的积极性充分体现在5月13日召开的、290多户农户参加的搬迁评估大会上。原本村干部还提心吊胆,怕有些村民对搬迁不理解、不配合,没想到积极抽签参与搬迁评估的农户占了整个搬迁评估农户的95%以上。早日到新市镇社区集聚,已经成为农户们共同的期盼。扎实的政策宣传、高起点的规划以及全力推进的基础设施建设,让王江泾镇的村民们积极抽签参与搬迁评估。太平村9组村民马胜熊坦言:“我们原来住的地方连个汽车都开不进去。今后住进这么高档的
37、新社区,配套齐全、环境又好,我们开心都来不及。”农户鲁善如的老家在河南,他对未来新的环境和生活也充满了向往:“今后居住品质将大大提高,生活也有了一定的保障。我们农民也要转型,做一个新时代的农民。”在“两新工程”建设中,王江泾镇强力推进基础设施建设,确保相关工作同步开展。记者在太平村、长虹村的聚集点看到,一些主要道路框架逐步形成,水电设施建设稳步推进,一些性急的村民还特意提前到现场“打探”,看到现场热火朝天的建设场景,他们都会放心地离去。该镇负责人告诉记者,到目前,该镇已投入2800多万元用于“两新工程”基础设施建设,其中太平村主体道路、电力设施、自来水工程等先后完成;长虹村基础设施已经进入施工
38、阶段,根据计划,本月底下月初,将开始对农户搬迁进行评估,力争在6月初完成主体道路的基础框架,并着手对水电设施的申报。完善的政策、合理的规划、配套的跟进,让众多农户吃了“定心丸”。在推进“两新工程”建设中,王江泾镇针对不同地域特点和农民实际,采取多种方式,安置房屋多样化、土地流转灵活化、农民保障政策化,拓展发展空间,多方筹措资金。镇党委副书记吴云飞介绍说,该镇做了大量的调查摸底工作,出台系列政策和措施,集聚政策和征迁政策严格分开,合乎了不同农户的“胃口”。4亿元资金的及时到位,确保了“两新工程”建设的顺利推进。目前,太平村和长虹村的土地征迁已经完成,搬迁户的调查摸底工作有序进行。据介绍,今年王江
39、泾镇将全面启动“1+x”规划布点的新社区建设,全镇完成2800户农民搬迁任务,而目前报名要求搬迁的农户已有1800多户。镇党委书记陈天荣表示,接下来,该镇将继续完善各项措施和制度,继续推进“两新工程”建设,并以此为契机,完善规划,推进该镇城镇化建设,形成“两纵三横”的络格局,提升内涵和品质,增强人气、商气、财气,刷新浙北经济重镇新形象。工程工程合同10甲方:_项目部 (以下简称甲方)乙方:_工程公司 (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同(gf-91-0201),结合本工程具体情况,本着平等、自愿、公正、诚信的原
40、则,经甲、乙双方协调达成如下协议:第一条 工程概况1、工程名称:_。2、工程地点:_。3、工程内容:单价含完成所承包工程的一切必要及附属工作(即交付完整、合格产品,具体工作内容在工程量清单说明中)并维修到缺陷修复期满。4、承包范围:_工程项目。5、合同签约地点:第二条 工期本合同定于_年_月_日开工,_年_月_日竣工,工期_个月;除发生不可抗力(或业主原因)外,每推迟一天罚3000元,但最多不能超过30天,否则甲方有权将乙方清除出场,同时按本合同第十五条第6款办理。第三条 工程数量1、数量的计算,依据施工图纸和现场实际测量资料,如图纸数量大于实际数量,以实际数量为准;如实际数量大于图纸数量,只
41、有在业主认可且已计量的情况下,才能以实际数量为准。2、具体工程数量的计算方法按工程量清单说明办理。第四条 工程造价或单价1、工程项目单价在工程量清单表中。2、工程项目单价包含的内容:指完成质量合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料采购、来料卸车看管、消耗、损耗、超耗、施工机械、现场管理、施工调遣、甲方代表(签字): 乙方代表(签字):小临设施、施工风险、工程结束后的现场清理以及其他应支付的一切费用。3、本工程施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费
42、用。除清单所列项目外,其它与本工程项目内容有关的施工项目应作为完成本项工程的辅助工作,费用含在相关项目中,不再另行计价。4、新增工程项目与本合同同类或相近项目依据原合同单价,无单价或近似单价的,在施工前甲方与乙方协商确定,签订补充协议,协商不成,不交乙方施工,乙方直接施工的按原合同工程的附属工作考虑,不增加费用。5、乙方应充分考虑市场物价指数的影响,本合同在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变更,致使劳务、材料和机械台班费用的增加或减少,其合同单价均不调整。6、乙方应根据图纸、地质报告、以及在当地了解或施工的经验,判断地址有无变化的可能来进场相应设备(如路基挖方、钻孔桩、隧道等)
43、,否则,出现设备不配套的进出场费用由乙方自行承担。7、所有单价均不含税金,税金由甲方上缴,如乙方需要甲方可向乙方出据纳税证明。第五条 工程变更和签证的确认1、工程变更与签证数量的确认采用本合同“第三条第1款”的原则,由经办人、施工技术部、现场负责人签字,交项目负责人审核签字后予以认可,否则按本合同第六条第11款办理。2、工程变更与签证单价确定,采用原合同单价或近似单价,无单价、近似单价,由甲方计划合同部根据原合同作价原则确定一个新的价格。同时复核该变更或签证是否与以前重复,并根据合同否定不合理的或与合同矛盾变更签证。第六条 计量、支付、结算1、本工程甲方不向乙方支付工程和材料预付款。2、甲方每
44、月对乙方完成的合格工程项目进行暂时计量支付,每月下旬为计量上月完成工程时间(但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整)。工程数量与单价按本合同第三、四、五条办理。甲方代表(签字): 乙方代表(签字):3、工程完成经甲方、监理、业主验收合格,办理结算。4、每次支付当月计量的80%,扣留20%作为质量保证金,乙方承担工程全部结束,办理结算,返还10%;剩余10%,在甲方整个工程缺陷责任修复期瞒,业主质保金到位一个月内,扣除应承担保修费后全部无息返还(以上百分比是以计量或结算为基础计算的)。5、甲方每期向乙方支付款项时均应扣除:(1)甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;(2)乙方向甲方所
45、借的费用;(3)甲方向乙方开据的罚款票据金额;(4)合同规定应扣除的其他款项。6、如业主对工程延期支付,甲方对乙方的拨款相应延顺。7、对乙方的支付,必须用于本工程的人工费、材料费、设备租金等,未经甲方许可,不得挪作他用,否则停止下期支付,并按当期计价的20%罚款。每期工程款拨付时乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。8、若现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况,乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量,未按期办理的,甲方将不予认可。9、有下列情况之一,不予计价:(1)工程质量不合格,已明确要求返工或已返工,但工程质量
46、未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的项目。(2)违反合同规定转包分包的项目。(3)变更增加工程项目手续不完备的工程项目。(4)工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的项目。(5)其他违背合同规定的项目。10、乙方应配合甲方进行中间计量支付工作,并派出相关人员,服从甲方统一安排(包括计量器具的要求和计量方法及其计算的采用等)。11、双方协商同意:凡对工程数量、工程变更、临时工程签证、综合劳务单价、材料数量及工程总价款等的认定需由甲方项目经理签字方产生法律效力,甲方其余人员均为过程中的签认,不产生法律效力,也不承担任何民事责任。12、计量(验工计价)只是暂验或估算,作为平时 拨款的依据
47、,不作为计算的依据,对验工中的错误在后期的验工计价或结算中均可以修改。13、甲方对乙方下达的施工计划等文件只是对施工的预估,具体能否完成、完成多少,还要看实际真正完成的数量,因此以上文件不能作为验工计价和结算的依据。14、监理、业主等对变更的签字只是变更审批工作的中间环节,是为变更做的工作的一部分,并不一定真正批复,只有变更批复文件才是真正对变更的批复。双方承认,变更签证等中间环节资料不具有法律效力,不能作为验工计价和结算的依据。甲方代表(签字): 乙方代表(签字):第七条 质量、验收1、工程一次验收合格率100%,优良率95%以上,乙方承担工程部分不得影响整个工程创省部级优质工程。2、乙方应
48、积极配合甲方实施工程全面创优,乙方要服从甲方有关此方面的安排和部署(包括技术措施),此费用已含在单价中,由乙方自己承担。3、乙方必须严格按照图纸、技术交底、技术规范施工,不得偷工减料,否则每发现一次除罚款10000元外,并自承担处理的一切费用和责任;情节严重者,甲方有权将乙方清除出场;另外为了避免偷工减料,如材料节约不给乙方任何奖励和节余的材料费,对乙方材料如超用按本合同材料供应相应条款办理。4、工程质量实行一票否决权,工程质量(甲方提供的砼强度不够即试块不合格、钢筋、锚具等原材料不合格除外)达不到标准,一律返工,乙方自己承担所有责任费用外,另罚款_元/次;并应及时书面报告甲方,杜绝隐瞒不报,
49、致使事态的进一步扩大。5、按甲方要求,自费做好贯标工作,否则,影响甲方贯标认证的,应承担相应责任和损失。6、按甲方要求,乙方自费做好本辖区内迎接上级检查的整理、准备工作。7、甲方根据验收规范,会同监理、业主进行验收,乙方应积极配合。第八条 乙方驻工地代表和主要人员1、乙方合同签定人姓名: ,身份证号码:2、乙方驻工地代表姓名: ,身份证号码:3、乙方驻工地技术负责人姓名: ,身份证号码:4、乙方驻工地代表及技术负责人需更换时,必须经甲方同意后方能更换,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的.承诺)。5、乙方施工现场主要人员(工地主管和技术、财务、物资负责人)必须得到甲方的认
50、可,且必须持有法人委托书,能够胜任所负责的工程技术和管理工作。甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员。以上人员不得擅自离开工地,若要离开必须向甲方对口部门主管请假,否则甲方将按缺席人数以每人每天5000元对乙方进行处罚。6、乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员,全权负责工地上的技术事宜。此人员要求有专业技术职称或上岗证,且经甲方考察具备以上能力。乙方的技术人员(包括技术负责人、测量、试验、技术员等)要服从甲方技术负责人及技术部门的管理。7、乙方不得聘用素质低劣、品行不正,以及法律不容许的人在施工范围内工作,并应对工作人员进行全面的思想、安全、质量教育。甲方代表(签
51、字): 乙方代表(签字):8、乙方要加强劳务人员的教育和管理,如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负,甲方不承担任何责任。9、办理中间计量和最终结算手续,特别是付款事项,必须由合同签定人或其指定的委托人(委托证明签字、按手印时必须有甲方人员在场),否则不予办理。10、乙方各专业操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业。11、乙方必须配备专职电工和安全员在岗,负责施工现场的用电和安全施工事宜。第九条 甲方责任和权利1、与建设单位共同办理永久性工程的征地和拆迁工作。2、负责临电设施、运输便道到工地(支线便道及分电线路由乙方负责并承担费用)。3、提供施工图纸及技术交底一份,并负责总体施工组
52、织设计、施工方案的审定,施工技术指导。4、确定水准点与坐标控制点位置,负责进行施工的初次放样测量,控制点的测设与定期复核,并不定期对乙方的施工放样进行抽检。5、负责砼试件的压试工作及各种甲方提供材料的抽检、试验工作。6、对工程进度、质量、安全等进行监控、检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,必要时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开据罚款票据。负责联系监理等对每道工序的检查与验收。7、负责对验收合格的工程,及时验工计价,拨付工程款和办理竣工结算。8、负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府等的联系和协调工作,有关乙方引起的协调,协调中支付第三方的费用由乙方承担。9、负责组织工程的竣工验收和
53、交付。10、负责按甲供材料表中统计材料的有偿供应。11、甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除和减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。12、在工地范围内,含取、弃土场,以及与工程有关的临时征地,施工出产物、衍生物均属甲方所有,必须按甲方指定位置填于路基或堆弃(运距不超过1km),乙方无权自行处理或占有(比如隧道出碴、石质路堑弃碴、钻孔桩出的矿物等等),否则,乙方除承担损失外,甲方有权对乙方作出相应惩罚。第十条 乙方责任和权利1、 自费负责乙方调遣及自己生活区和施工辖区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理、恢复等工作和费用,修建地点、甲方代表(签字): 乙方代表(签字):标准须报甲方审批。2、上足设备和劳力,满足施工要求。管理和技术人员、特殊工种要持有效证件上岗。根据当地要求,自费为自己的职工办理暂住证。为其特种设备(如龙门吊、吊车等)办理施工许可证。3、负责工程局部测量和施工中的放样及试件制作(承担试件的材料费)、检验工作并承担相应的费用,配合甲方做好测量和试验工作,服从甲方的监督和检查。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 社区活动策划新思路从教育角度的案例分析
- 2025至2030年中国光面麦拉膜数据监测研究报告
- 2025年矿山安全生产培训居间代理合同
- 二零二五年度美容美发摊位租赁与服务合同
- 电商时代下的网购防骗技巧分享
- 护师工作计划书范例
- 2025至2030年中国SD读卡器数据监测研究报告
- 2025年度消费者维权赔偿与娱乐演出服务协议
- 2025年度房屋装修施工安全协议书(含竣工验收及售后服务)
- 2025年度绿色农业企业竞业限制协议生效条件与可持续发展
- 男生青春期生理教育
- 现代汉语(黄伯荣、廖序东版)课件-第四章语法课件
- 统编版小学语文五年级下册第四单元解读与大单元设计思路
- 压疮护理质控反馈
- 山东春季高考Photoshop考试复习题库(含答案)
- 湖南省长沙市2023-2024学年八年级下学期入学考试英语试卷(附答案)
- 一年级美术课后辅导教案-1
- 2023-2024年人教版八年级上册数学期末模拟试卷(含答案)
- 数据采集管理制度范文
- 幼儿园小班开学家长会课件
- 中药抗骨质疏松作用
评论
0/150
提交评论