手敲版-(湖北十堰)新建住宅供电配套工程合同

1、新建住宅供电配套工程合同XXX 项目XXXX 公司）湖北 十堰本合同双方当事人：甲方： XXXXX乙方：法定代表人： XXX负责人：法定地址： XXXX法定地址：邮政编码： XXXX邮政编码：电话： XXXX电话：传真： XXXXX传真：根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国电力法 、电力供应与 使用条例、供电营业规则和十堰市物价局关于新建住宅供电配套工程建 设价格及有关事项的通知 （十价环资规【 2014】73号）等法律法规和规定，经 甲、乙双方充分协商，就甲方委托乙方对甲方开发的住宅建设项目实施供电配 套工程建设达成以下一致，双方承诺共同守信。第一条 新建住宅建设工程基本情况项目名称：

2、 XXXXX （XXXXX 公司）项目地点： XXXXX建设工程规划许可证（或批文）编号： XXXXXX总建筑面积： XXXXX应收取供电配套费的面积： XXXXX 平方米居民住宅套数： XXXX 套，其中住宅建筑面积在 60 平米及以下 X 套； 60 平方米至 120 平方米（含 120平方米） XXX 套； 120平方米至 150 平方米（含 150平方米） XXX 套；150 平米以上 XXX 套。纳入供电配套的另行商业门店数 及建筑面积：无；纳入供电配套的公建筑设施建筑面积：无分期建设情况：无配套费建设范围应配置的供电容量： XXXX 千伏安第二条 本建设项目供电配套工程的建设范围

3、根据十堰市物价局关于新建住宅供电配套工程建设价格及有关事项的通 知（十价环资规【 2014】73 号）规定，受甲方委托，由乙方负责建设的供电配 套工程范围为：从电网供电电源接入点至居民电能计量装置（含电表及表箱） 或公建设施的产权分界点止的所有供配电设施。供电配套工程建设费（一下简 称“建设费”）包括所有供配电设施的设计、设备材料购置、监理、施工等费用。一下项目不再本供电配套工程范围：（1）从电能计量装置馈出的所有低压回路布线的设计、设备材料及施工、 调试等费用。（2）设计用电负荷大于 100kVA（ kw ）的大型配套公建项目（如商场、学 校、物业办公、电梯、加压泵房等） 。（3）根据住宅建

4、设项目的设计要求必须配备的应急供电系统（如自备发电机、UPS等）（4）供配电设施设备用房、通道的建设费用（从电网供电电源就只居民电 能计量装置 （含电表及表箱） 或公建设施的产权分界点止） ，含土建工程建设费、 土建工设计费用、红线费、破土费、装修、门窗、照明、排水、通风、消防系 统、构筑件、 预埋件、基座和设备敞开式安装是所必需加设的安全防护设施 （运 行维护的要求有供电企业提出，如：隔音、防辐射等）等费用。（5）施工过程中发生的拆迁赔偿、破路赔偿、路滑赔偿等费用。（6）建设项目的临时施工嗲元建设费用及原有电力设施的拆迁费用（7）两回路及以上多回路供电的高可靠性供电费用。第三条 供电配套工程

5、电气设备配置标准乙方在建设供电配套工程中，高低压配电设备应选用经国家质量监督机构 认定型式试验合格、符合国家或电力行业标准产品。第四条 建设费与缴费方式1、按甲方提供的住宅区建设面积相关资料，依据十堰市物价局关于新建 住宅供电配套工程建设价格及有关事项的通知 （十价环资规【 2014】73 号）文 件规定的标准计算，本次确定的建设费为 XXXX 万元（不包含应有甲方另行投 资建设部分）。另附新建住宅供电配套工程建设费用计算书详见附件。2、甲方支付建设费时间与金额：第一次：在签订本合同后 10 日内，到乙方受理用电包装申请的营业窗口， 缴纳建设费总金额的 20%，用于前期及设计费用。第二次：在工

6、程具备施工条件（指甲方想乙方提交了进场施工申请、本合 同中约定由甲方负责建设的供配电设施和通道已提供， 并经乙方检验合格） 后 5 个工作日内，到乙方受理用电报装申请的营业窗口，搅闹建设费中金额的70%，用于工程的直接费用等。第三次：在竣工验收合格后，缴纳建设费用金额的10%。鉴于房屋实际建筑面积与规划许可证核定的面积有可能出现差异，双方在费用清算时，以实际 建成面积为准。第五条 甲方的责任和义务：1、甲方提供的相关资料应准确合法。由于甲方土工的住宅建设项目的相关资料失真或有误，导致乙方负责建设的供电配套工程延期、返工或重建，由甲 方承担相应的经济损失和责任。2、甲方负责按合同要求按期付款。3

7、、住宅楼设计应留有电能表计几种安装的位置。 装表位置距层面不低于 1.5 米，有条件的可在楼层适当位置设置专用电度表间，以利住宅美观和为集中远 程抄表提供便利。4、甲方提供全的供配电设施设备的用房，住宅小区内的公用配电房及相关 通道由机房无偿提供，其预留的面积及设计为准，位置应在符合中心的地面以 上。第六条 乙方的责任和义务：1、乙方必须严格遵守物价政策， 引导甲方快捷进入用电包装流程， 提供“一 对一”的项目工程跟踪服务。2、乙方必须在合同约定的时限内完成项目工程建设。3、甲乙双方共同检查验收供电工程，验收合格且甲方交清所有费用并办完 相关用电手续后，乙方于 5 个工作日内送电。4、乙方在工

8、程项目建设完成并送电后，实行一户一表“四到户”管理，即 由乙方直接“销售到户、抄表到户、收费到户、服务到户” ，保障供电安全。第七条1、根据工程建设周期需要，双方约定工程开工必须满足一下条件：1）甲方向乙方提交是施工进场申请； 2）甲方提供的公用配电房及相关通道经乙方检 验合格； 3）乙方确认收到甲方支付的第二次建设费（即总费用的70%）。以上条件均具备后，乙方应于 1 个工作日内启动工程建设， 60 个工作日内完成工程 建设。若遇特殊请款或不可抗力因素影响，需要体检或延后工程完工时间，双 方应提前 15 天书面通知对方，另行商定工程完工时间。2、由乙方城建的住宅供电配套工程于竣工验收合格同时

9、乙方确认甲方结 清所有工程建设费用后， 5 个工作日内送电。第八条 违约责任：1、机房违约应承担的责任：（1）未履行本合同约定的义务导致工期延误，由甲方按已付的建设费金额 项乙方支付每日万分之三的违约金。（2）未履行本合同约定的义务给乙方或第三方造成的损失额，由甲方承担 赔偿责任。2、乙方违约应承担的责任：（1）因乙方原因，不能按时完成该项目电力建设工程供电，乙方应按照甲 方已付的建设费金额向甲方支付每日万分之三的违约金。如为甲方原因变更供 电方案及非乙方的原因需延缓施工的，乙方不承担责任。（2）乙方若未采用本合同约定的电气设备配置标准进行建设，乙方应负责 改造，并承担改造费用，由此造成延期供

10、电的，按甲方已付建设费金额向甲方 支付每日万分之三的违约金。3、除非合同解除或终止，违约方承担为责任后仍应继续履行本合同。4、在合同履行过程中，任何一方擅自终止或变更本合同，应赔偿另一方因 终止或变更合同所受的损失。第九条 争议的解决：本同在老百姓的过程汇总，如发生争议，双方可通过友好协商解决；协商不成，双方选择下列第 2 种方式解决：1、向当地仲裁委员会申请仲裁；2、向本合同签订地人民法院提起诉讼。第十条 其他约定事项1、本合同建设范围的住宅供电配套设施建成后，甲方将产权无偿移交给乙 方，由乙方负责运行维护和更新改造，本合同作为甲方双方产权与安全管理责 任移交的依据。2、新建住宅供电配套工程

11、中的开闭所（配电室）属公共设施，在建成有产 后，甲方因为其提供一路水源。3、甲方应在送电前，以建房法人身份代表新建住宅未来业主，在供电区营 业所办理用电“一户一表”手续，按户签订供用电合同，并负责以书面形式告 知购房业主，购房后办理用电人过户手续。4、甲方代办的“一步一表”在尚未对销售或过户时，若放生电力欠费，由 甲方负责及时支付。5、甲方遇有暂未取得建设工程规划许可证 ，又急需启动工程项目时， 乙方可依据规划部门出具的有效证明先行办理有关手续，待甲方取得建设工 程规划许可证 后，乙方方可进行供电工程施工。 工程费用清算以有关正式 建 设工程规划许可证 、房屋面积测绘报告为准，如遇面积偏差，以房屋面 积测绘报告（实测）为准。此类工程项目仅限于保障性住房及还建住房等民生 工程项目。第十一条 不可抗力免责 由于下列不可抗力导致不能履行合同或延迟履行合同任何一方，不负违约责任。1、自然原因引起的，如水灾、火灾、强台风、地震等2、社会原因引起的，如战争、罢工、政府禁令（含政府职能部门及军事需 要的临时禁止施工）等。第十二条 本合同内所提及的附件及所签订的补充协议均应经双方共同签 字、盖章确认，上述文件与本合同具有同等的法律效力。第十三条 合同的生效、变更、解除和终止1、遇国家或市级及以上人民政府有关