二级建造师(二建)选修继续教育题库

第 1 节 判断题 1 1 在招投标过程中 在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任 错误在招投标过程中 在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任 错误 正确 错误 2 2 投标保证金一般不得超过投标总价的投标保证金一般不得超过投标总价的 2 2 正确 正确 正确 错误 单选题 1 1 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的 应当在招标文件要求提交投标招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的 应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少 文件截止时间至少 B B 日前 以书面形式通知所有招标文件收受人 日前 以书面形式通知所有招标文件收受人 10 15 20 30 2 2 根据根据 招标投标法实施条例招标投标法实施条例 对某 对某 30003000 万元投资概算的工程项目进行招标时 施万元投资概算的工程项目进行招标时 施 工投标保证金额度符合规定的是 工投标保证金额度符合规定的是 B B 万元人民币 万元人民币 70 50 100 120 3 3 根据根据 中华人民共和国招投标法中华人民共和国招投标法 建设工程招标的方式不包括 建设工程招标的方式不包括 D D 公开招标 无限竞争性招标 邀请招标 议标 4 4 投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件 此为 投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件 此为 D D 要约 要约邀请 承诺 承诺生效 5 5 下列情形中 经批准可以采用邀请招标的是 下列情形中 经批准可以采用邀请招标的是 A A 项目技术复杂的 公开招标的费用与项目价值相比不值得的 虽然涉及国家安全 但适宜招标的 投资额特别大的 多选题 1 1 根据我国有关法规规定 建设工程施工招标应该具备的条件有 根据我国有关法规规定 建设工程施工招标应该具备的条件有 ABCABC A 招标人已经依法成立 B 初步涉及应当履行审批手续的 已经批准 C 招标方式应当履行核准手续的 已经核准 D 招标人已经委托了招标代理单位 E 相应的资金必须全部到位 2 关于招标信息发布于修正的说法 正确的有 关于招标信息发布于修正的说法 正确的有 DE A 招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B 招标人对资格预审文件的收费应该合理 应该以微利为原则 C 招标文件售出后 在扣除一定的费用后可以退还 D 招标人售出招标文件后不得擅自终止招标 E 招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金 3 关于招标信息修正的说法 下列描述正确的有 关于招标信息修正的说法 下列描述正确的有 ABC A 招标人在招标文件发布后 发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改 B 招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改 应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前发出 C 所有澄清文件必须以书面形式进行 D 澄清和修改的内容与招标文件没有关系 E 所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人 第 2 节判断题 1 1 法律措施不属于合同控制措施 法律措施不属于合同控制措施 正确 正确 正确 错误 2 2 由于承包人的施工过程 施工方案出现错误 疏忽而导致设计的修改 仍应由设计方由于承包人的施工过程 施工方案出现错误 疏忽而导致设计的修改 仍应由设计方 承担责任 承担责任 错误 错误 正确 错误 单选题 1 1 建设工程工程量清单计价规范建设工程工程量清单计价规范 的规定 在具备施工条件的前提下 业主应在双方的规定 在具备施工条件的前提下 业主应在双方 签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 C C 天内预付工程款 天内预付工程款 10 15 7 14 2 2 根据根据 建设工程工程量清单计价规范建设工程工程量清单计价规范 的规定 包工包料工程的预付款按合同约定拨的规定 包工包料工程的预付款按合同约定拨 付 原则按合同金额的 付 原则按合同金额的 D D 比例区间预付 比例区间预付 5 25 10 25 5 30 10 30 3 3 业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款 如果业主不安约定预付 承包商业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款 如果业主不安约定预付 承包商 向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的 向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的 B B 天内发出 天内发出 7 10 14 28 4 4 根据根据 建设工程价款结算暂行办法建设工程价款结算暂行办法 规定 在具备施工条件的前提下 业主给承包商预规定 在具备施工条件的前提下 业主给承包商预 付工程款应在双方签订合同后的 付工程款应在双方签订合同后的 B B 半个月内 1 个月内 1 个半月内 2 个月内 5 5 业主不按约定预付 承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知 业主业主不按约定预付 承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知 业主 收到通知后仍不按要求预付 承包商可在发出通知 收到通知后仍不按要求预付 承包商可在发出通知 C C 天后停止施工 业主承担违约责任 天后停止施工 业主承担违约责任 7 10 14 28 多选题 1 1 关于工程预付款结算 下例说法正确的是 关于工程预付款结算 下例说法正确的是 BCDEBCDE A 工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的 30 不高于合同金额的 60 B 对重大工 程项目 按年度工程计划逐年预付 C 实行工程量清单计价的 实体性消耗和非实体性消耗 部分应在合同中分别约定预付款比例 D 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式 并在工 程进度款中进行抵扣 E 凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程 业主不得预付工程款 2 2 合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有 合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有 ABAB A 按月结算与支付 B 分段结算与支付 C 按季结算与支付 D 按形象进度结算与支付 E 按实际进度结算与支付 3 竣工结算的方式有 竣工结算的方式有 ABC A 单位工程竣工结算 B 单项工程竣工结算 C 建设项目竣工总结算 D 建设项目竣工总结算 E 分部工程竣工结算 第 3 节判断题 1 1 承包商提出的工程变更 应该交由发包商审查并批准 错误承包商提出的工程变更 应该交由发包商审查并批准 错误 正确 错误 2 2 由于承包人的施工过程 施工方案出现错误 疏忽而导致设计的修改 应该由承包人由于承包人的施工过程 施工方案出现错误 疏忽而导致设计的修改 应该由承包人 承担责任 承担责任 正确 正确 正确 错误 单选题 1 1 编制竣工结算除应具备全套竣工图纸 材料价格或材料 设备购物凭证 取费标准以编制竣工结算除应具备全套竣工图纸 材料价格或材料 设备购物凭证 取费标准以 及有关计价规定外 还应具备的资料有 及有关计价规定外 还应具备的资料有 A A 工程量清单报价书和设计变更通知单等 施工预算书和材料价格变更文件等 材料限额领料单 工程现场会议纪要 2 2 根据确认的竣工结算报告 承包商向业主申请支付工程竣工结算款 业主应在收到申根据确认的竣工结算报告 承包商向业主申请支付工程竣工结算款 业主应在收到申 请后 请后 C C 天内支付结算款 到期没有支付的应承担违约责任 天内支付结算款 到期没有支付的应承担违约责任 14 28 15 30 3 3 工程竣工结算的审核 除了核对合同条款 严格按合同约定计价 注意各项费用计取 工程竣工结算的审核 除了核对合同条款 严格按合同约定计价 注意各项费用计取 防止各种计算误差之外 还包括 防止各种计算误差之外 还包括 C C 落实合同价款调整数额和按图计算工程造价 落实工程索赔价款和按图核实工程造价 落实设计变更签证和按图核实工程数量 落实工程价款签证和按图计算工程数量 4 4 某独立土方工程 招标文件估计工程量为某独立土方工程 招标文件估计工程量为 100100 万万 m m 合同约定 工程款按月支付并同 合同约定 工程款按月支付并同 时在该款项中扣留时在该款项中扣留 5 5 的工程预付款 土方工程为全费用单位 每立方米的工程预付款 土方工程为全费用单位 每立方米 1010 元 当实际工程量超元 当实际工程量超 过估计工程量过估计工程量 10 10 时 超过部分调整单价 每立方米为时 超过部分调整单价 每立方米为 9 9 元 某月施工单位完成土方工程量元 某月施工单位完成土方工程量 2525 万万 m m 截至该月累计完成的工程量 截至该月累计完成的工程量 120120 万万 m m 则该月应结工程款 则该月应结工程款 为为 15 10 10 9 240 240 95 228 0 万元 万元 万元 240 237 5 228 236 6 5 5 某分项工程发包方提供的估计工程量某分项工程发包方提供的估计工程量 1500m 1500m 合同中规定单价 合同中规定单价 1616 元元 m m 实际工程量 实际工程量 超过估计工程量超过估计工程量 10 10 时 调整单价 单价调为时 调整单价 单价调为 1515 元元 m m 实际经过业主计量确认的工程量为 实际经过业主计量确认的工程量为 18001800 m m 则该分项工程结算款为 则该分项工程结算款为 A A 元 元 28650 27000 28800 28500 多选题 1 1 工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义 其主要作用有 工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义 其主要作用有 BEBE A 是建设单位组织竣工验收的先决条件 B 是加速资金周转的重要环节 C 是施工单位确定工程实际建设投资数额 编制竣工决算的主要依据 D 是施工单位内部进行成本核算 确定工程实际成本的重要依据 E 是反应工程进度的主要指标 2 竣工结算编制的依据包括 竣工结算编制的依据包括 ABCD A 全套竣工图纸 B 材料价格或材料 设备购物凭证 C 双方共同签署的工程合同有关条款 D 业主提出的设计变更通知单 E 承包商单方面提出的索赔报告 3 工程竣工结算的审核一般从以下 工程竣工结算的审核一般从以下 ABCE 入手 入手 A 核对合同条款 B 落实设计变更签证 C 按图核实工程数量 D 严格按决算约定计价 E 注意各项费用计取 第 4 节判断题 1 1 建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种 建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种 正确 正确 正确 错误 2 2 根据工程管理 承包人应该无条件地执行工程变更的指示 根据工程管理 承包人应该无条件地执行工程变更的指示 正确 正确 正确 错误 单选题 1 1 在工程进度款结算于支付中 承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是 在工程进度款结算于支付中 承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是 B B 因业主提出的设计变更而增加的工程量 因承包商原因造成工程返工的工程量 因延期开工造成施工机械台班数量增加 因地质原因需要加固处理增加的工程量 2 2 合同双方应该在合同专用条款第合同双方应该在合同专用条款第 2626 条中选定两种结算方式中的一种 作为进度款的条中选定两种结算方式中的一种 作为进度款的 结算方式 两种结算方式是按月结算于支付和 结算方式 两种结算方式是按月结算于支付和 C C 按季结算与支付 按年结算与支付 分段结算与支付 目标结算与支付 3 3 承包商应当按照合同约定的方法和时间 向监理 业主 提交已完工程量的报告 监理承包商应当按照合同约定的方法和时间 向监理 业主 提交已完工程量的报告 监理 业主 接到报告后 业主 接到报告后 C C 天内核实已完工程量 如未及时核实完 则承包商报告中的工程量 天内核实已完工程量 如未及时核实完 则承包商报告中的工程量 即视为被确认 作为工程价款支付的依据 双方合同另有约定的 按合同执行 即视为被确认 作为工程价款支付的依据 双方合同另有约定的 按合同执行 7 10 14 28 4 4 在工程进度款结算过程中 除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量 监理不予在工程进度款结算过程中 除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量 监理不予 计量之外 还包括 计量之外 还包括 B B 因发包人原因造成返工的工程量 因承包商原因造成返工的工程量 因不可抗力造成返工的工程量 因不利施工条件造成返工的工程量 5 5 根据监理 业主 确认的工程量计量结果 承包商向监理 业主 提出支付工程进度款根据监理 业主 确认的工程量计量结果 承包商向监理 业主 提出支付工程进度款 申请 监理 业主 应在 申请 监理 业主 应在 C C 天内向承包商支付工程进度款 天内向承包商支付工程进度款 7 10 14 28 6 6 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量 发包人 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量 发包人 按实际计量 按图纸计量 不予计量 双方协商计量 多选题 1 1 专制机械设备的结算一般分为 专制机械设备的结算一般分为 ABCABC 阶段 阶段 A 预付款 B 阶段付款 C 最终付款 D 进度付款 E 竣工付款 2 对进口设备 工器具和材料价款的支付 我国还经常利用出口信贷的形式 出口信贷根据对进口设备 工器具和材料价款的支付 我国还经常利用出口信贷的形式 出口信贷根据 借款的对象分为 借款的对象分为 AB A 卖方信贷 B 买方信贷 C 商业发票 D 商业信用 E 商业汇票 第 5 节判断题 1 1 反索赔就是反驳 反击或者防止对方提出的索赔 不让对方索赔成功或者全部成功 反索赔就是反驳 反击或者防止对方提出的索赔 不让对方索赔成功或者全部成功 正正 确 确 正确 错误 2 2 发包人违反合同给承包人造成事件 费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件 错发包人违反合同给承包人造成事件 费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件 错 误误 正确 错误 单选题 1 1 根据监理 业主 确认的工程量计量结果 承包商向监理 业主 踢出支付工程进度根据监理 业主 确认的工程量计量结果 承包商向监理 业主 踢出支付工程进度 款申请 监理 业主 应在规定时间内按工程价款的 款申请 监理 业主 应在规定时间内按工程价款的 B B 向承包商支付工程进度款 向承包商支付工程进度款 30 60 60 90 10 90 30 90 2 2 监理 业主 超过约定的支付时间不知福工程进度款 承包商应及时向业主发出要求付监理 业主 超过约定的支付时间不知福工程进度款 承包商应及时向业主发出要求付 款的通知 监理 业主 收到承包商通知后仍不能按要求付款 可与承包商协商签订延期付款款的通知 监理 业主 收到承包商通知后仍不能按要求付款 可与承包商协商签订延期付款 协议 经承包商同意后可延期支付 协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第协议 经承包商同意后可延期支付 协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第 C C 天起计算应付款的利息 天起计算应付款的利息 14 28 15 30 3 3 根据根据 建设工程价款结算暂行办法建设工程价款结算暂行办法 的规定 在竣工结算编审过程中 单位工程竣工结的规定 在竣工结算编审过程中 单位工程竣工结 算的编制人是 算的编制人是 B B 业主 承包商 总承包商 监理咨询机构 4 4 竣工结算的方式不包括 竣工结算的方式不包括 D D 单位工程竣工结算 单项工程竣工结算 建设项目竣工总结算 分部分项工程竣工结束 5 5 单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由 单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由 C C 编制 编制 业主 承包商 总承包商 监理咨询机构 多选题 1 1 常见的建设工程施工索赔有 常见的建设工程施工索赔有 ACDEACDE A 因合同文件引起的索赔 B 有关工程设计方案的索赔 C 关于价款 工期和财务费用补偿方面的索赔 D 关于工程暂停 终止合同的索赔 E 特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔 2 某工程实行施工总承包模式 承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工 某工程实行施工总承包模式 承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工 施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延 在此情况下 施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延 在此情况下 AD 可 可 以提出索赔 以提出索赔 A 承包人向发包人 B 承包人向勘察单位 C 分包人向发包人 D 分包人向承包人 E 发包人向监理 3 下列各索赔事件 业主向承包商提出费用索赔合理的有 下列各索赔事件 业主向承包商提出费用索赔合理的有 ABDE A 工程进度太慢 要求承包商赶工时 向承包商索赔工程师的加班费 B 质量不符合合同要求 工程被拒绝接受 在承包商自费修复后 业主索赔重新检验费 C 由于承包商的原因工程进度落后 工程师警告没有改进 业主没收履约保函 D 承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害 向承包商提出索赔 E 合同工期已到而工程未完工 向承包商索赔烟雾期损害赔偿费 第 6 节判断题 1 反索赔的工作内容包括两个方面 一是防止对方提出索赔 二是反击或反驳对方的索赔反索赔的工作内容包括两个方面 一是防止对方提出索赔 二是反击或反驳对方的索赔 要求 正确要求 正确 正确 错误 单选题 1 单项工程竣工后 承包商应在提交竣工验收报告的同时 向业主递交完整的结算资料和单项工程竣工后 承包商应在提交竣工验收报告的同时 向业主递交完整的结算资料和 D 竣工验收资料 造价对比资料 工程竣工图 竣工结算报告 2 若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为 45 天 则单项工程竣工天 则单项工程竣工 结算报告的金额应该为 结算报告的金额应该为 C 500 万元以下 500 万 2000 万元 2000 万 5000 万元 5000 万以上 3 建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后 15 天内汇总 送业主后 天内汇总 送业主后 D 天内审查完成 天内审查完成 20 45 60 30 4 当某单项工程竣工结算报告金额为当某单项工程竣工结算报告金额为 1500 万元时 审查时限应从接到竣工结算报告和完整万元时 审查时限应从接到竣工结算报告和完整 的竣工结算资料之日起 的竣工结算资料之日起 B 天 天 20 30 45 60 5 如甲方不按合同约定支付工程进度款 双方又未达成延期付款协议 致使施工无法进行 如甲方不按合同约定支付工程进度款 双方又未达成延期付款协议 致使施工无法进行 则 则 C 乙方仍应设法继续施工 乙方如停止施工则应承担违约责任 乙方可停止施工 甲方承担违约责任 乙方可停止施工 由双方共同承担责任 6 标准机械设备的结算 大都使用国际贸易广泛使用的 标准机械设备的结算 大都使用国际贸易广泛使用的 A 不可撤销的信用证 可撤销的信用证 不可撤销的商业保函 可撤销的商业保函 7 将产品赊销给买方 规定买方在一定时期内延期或分期付款 卖方通过向本国银行申请将产品赊销给买方 规定买方在一定时期内延期或分期付款 卖方通过向本国银行申请 出口信贷 来填补占用的资金 这种支付进口设备 工器具和材料价款的结算方式是 出口信贷 来填补占用的资金 这种支付进口设备 工器具和材料价款的结算方式是 A 卖方信贷 买方信贷 商业发票 商业汇票 多选题 1 下列各项资料 可作为索赔依据的有 下列各项资料 可作为索赔依据的有 ABC A 工程各项会议纪要 B 中标通知书 C 工程建设惯例 D 监理工程师的意见 E 法律法规 2 索赔意向通知应该包括的内容有 索赔意向通知应该包括的内容有 ACD A 索赔事件发生的时间 地点和简单事实情况的描述 B 索赔的依据和理由 C 索赔事件的发展动态 D 索赔工期的网络分析 E 索赔费用的计算 第 7 节 判断题 1 保证 是指保证人和债权人约定 当债务人按期不履行债务时 保证人按照约定履行债保证 是指保证人和债权人约定 当债务人按期不履行债务时 保证人按照约定履行债 务或承担责任的法律行为 正确 务或承担责任的法律行为 正确 正确 错误 单选题 1 定金是当事人双方为了保证债务的履行 按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币 定金是当事人双方为了保证债务的履行 按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币 定金的数额由当事人约定 但是不得超过主合同标的额的 定金的数额由当事人约定 但是不得超过主合同标的额的 C 30 25 20 10 2 债务链中 某乙是某甲的债务人 某甲是某丙的债务人 由于某甲怠于行使自己到期的债务链中 某乙是某甲的债务人 某甲是某丙的债务人 由于某甲怠于行使自己到期的 债权导致无法偿还对某丙的债务 则 债权导致无法偿还对某丙的债务 则 C 某乙可以行使代位权 直接向某丙偿还债务 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权 某丙可以行使代位权 代 某甲向某乙主张债权 某丙可以行使不安抗辩权 3 根据根据 FIDIC 条件对索赔程序的规定 如果在整个工程全部竣工时 承包人仍有尚未提出条件对索赔程序的规定 如果在整个工程全部竣工时 承包人仍有尚未提出 的或尚未付款的索赔 则应在 的或尚未付款的索赔 则应在 B 中列明 中列明 最终详细索赔报告 竣工报表 最终报表 详细索赔报告 4 某承包商甲与某建材供应商某承包商甲与某建材供应商 订了水泥购销合同 约定建材供应商向承包商乙 丙某承包订了水泥购销合同 约定建材供应商向承包商乙 丙某承包 商甲与某建材供应商商甲与某建材供应商 订了水泥购销合同 约定建材供应商向承包商乙 丙承包商丙因为短缺订了水泥购销合同 约定建材供应商向承包商乙 丙承包商丙因为短缺 水泥而影响施工造成经济损失 请问 建材供应商应当向 水泥而影响施工造成经济损失 请问 建材供应商应当向 C 承担违约责任 承担违约责任 承包商乙 丙 承包商乙 丙 承包商甲 承包商丙 5 FIDIC 合同条件内规定 合同条件内规定 承包商自有的施工机具运入工地后 若其他承包工程项目施工承包商自有的施工机具运入工地后 若其他承包工程项目施工 需要用时 需要用时 B 应经业主批准后才能运出工地 经监理工程师批准后才能运出工地 可自行运出工地 不能运出工地 多选题 1 仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式 与诉讼相比 仲裁具有 仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式 与诉讼相比 仲裁具有 ACD 的特点 的特点 A 仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议 而诉讼则没有关于诉讼的协议 B 在仲裁协议中 当事人可不选择仲裁委员会 在合同中 关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院 C 对于仲裁 当事人必须选择仲裁委员会 而诉讼则实行法定管辖 当事人不能随意选择管辖法院 D 当事人对仲裁庭的组成有权选定 诉讼中审判庭人员是由法院指定的 E 当事人对仲裁庭的组成有权选定 2 下列情况下 承包人有权延长工期的有 下列情况下 承包人有权延长工期的有 ABCD A 由于雇主责任造成的干 B 非承包人责任的其他特殊情况 C 恶劣的气候条件 D 额外或附加工程 E 其它 3 施工合同履行过程中 发生施工合同履行过程中 发生 ACD 等情况 应给承包人顺延合同工期 等情况 应给承包人顺延合同工期 A 设计变更 B 承包人采购的材料供货商未能按时交货 C 发包人延误移交施工现场 D 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E 其它 4 下列事项中 下列事项中 ABCD 属于邀约邀请的范畴 属于邀约邀请的范畴 A 招标公告 B 拍卖公告 C 招股说明书 D 寄送价目表 E 其它 第 8 节判断题 1 合同无效 被撤销或者终止时 合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效 合同无效 被撤销或者终止时 合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效 错误 错误 正确 错误 2 甲乙两人签订一份钢材买卖合同 约定甲先付款 乙后发货 当合同的履行期限届至 甲甲乙两人签订一份钢材买卖合同 约定甲先付款 乙后发货 当合同的履行期限届至 甲 担心收不到货而未付款 于是乙在发货期限届至时也未发货 此时 乙行使的权利是不安抗辩担心收不到货而未付款 于是乙在发货期限届至时也未发货 此时 乙行使的权利是不安抗辩 权 权 错误错误 正确 错误 单选题 1 某合同双方约定违约金为某合同双方约定违约金为 2 万元 但该合同被法院裁定为可撤销合同 合同履行过程中双万元 但该合同被法院裁定为可撤销合同 合同履行过程中双 方都受到了方都受到了 5 万元的经济损失 法院判定双方都有错 但甲方是主要过错方 应承担万元的经济损失 法院判定双方都有错 但甲方是主要过错方 应承担 80 的过的过 错责任 则损失承担为 错责任 则损失承担为 C 甲方赔偿乙方 1 万元损失 甲方赔偿乙方 4 2 万元损失 甲方赔偿乙方 3 万元损失 甲方赔偿乙方 4 万元损失 2 在招标文件规定的投标截止日期前 投标单位递交了投标文件和投标保证金 说明该 在招标文件规定的投标截止日期前 投标单位递交了投标文件和投标保证金 说明该 C 承诺是法律行为 承诺不能撤回 要约是法律行为 要约可以撤回 3 电脑经销商与电脑经销商与 15 岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同 电脑经岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同 电脑经 销商可以催告小王的父亲在 销商可以催告小王的父亲在 C 内予以追认 内予以追认 10 日 15 日 一个月 三个月 4 对于对于 协议书协议书 工期的填写不正确的是 工期的填写不正确的是 A 合同工期 三个月 开工日期 签订合同后第 45 日 竣工日期 签订合同后第 365 日 开工日期 2003 年 4 月 24 日 5 按照按照 FIDIC 合同在工程现场挖掘出来的文物属于 合同在工程现场挖掘出来的文物属于 B 承包人 雇主 国家 挖掘人 多选题 1 正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同 双方当事人可以约定选择 正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同 双方当事人可以约定选择 ABCD 作为合同纠纷的管辖法院 作为合同纠纷的管辖法院 A 建筑材料买卖合同签订地人民法院 B 东方建材公司住所地人民法院 C 正大建筑公司住所地人民法院 D 建筑材料买卖合同履行地人民法院 E 其它 2 某房地产开发商拖欠某建筑公司某房地产开发商拖欠某建筑公司 15 万元工程款 却不积极索要某设计院拖欠自己的万元工程款 却不积极索要某设计院拖欠自己的 20 万万 元购房款 于是该建筑公司便对该设计院行使代位权 拿到了元购房款 于是该建筑公司便对该设计院行使代位权 拿到了 15 万元工程款 就此情形 下列万元工程款 就此情形 下列 选项中正确的是 选项中正确的是 BD A 建筑公司可以自己的名义行使代位权 B 建筑公司必须向法院请求行使代位权 C 建筑公司不能以自己的名义行使代位权 D 建筑公司只能以自己的名义行使代位权 E 其它 3 合同的内容由当事人约定 一般应包括的条款有 合同的内容由当事人约定 一般应包括的条款有 ABCD A 履行期限 B 违约责任 C 价款或者报酬 D 标的 E 其它 第 9 节判断题 1 合同解除包括约定解除和法定解除 合同解除包括约定解除和法定解除 正确 正确 正确 错误 2 当事人对合同的效力可以约定附条件 附生效条件的合同 自条件成就时生效 附解除当事人对合同的效力可以约定附条件 附生效条件的合同 自条件成就时生效 附解除 条件的合同 自条件成就时失效 条件的合同 自条件成就时失效 正确 正确 正确 错误 单选题 1 根据根据 工程建设项目招标范围和规模标准规定工程建设项目招标范围和规模标准规定 下面说法正确的是 下面说法正确的是 B 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定 监理合同估算价在 50 万元人民币以上的就必须招标 如果单项合同估算价低于标准 可以对这个单项合同项目不进行招标 所有设备 材料等货物的采购 只要合同估算价在 100 万元人民币以上的就必须招标 2 施工合同文本中 不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有 施工合同文本中 不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有 B 动乱 建设项目依据国家计划被取消 战争 协议条款内约定等级以上的地震 3 根据根据 合同法合同法 的有关规定 下列关于承诺的说法中 错误的是 的有关规定 下列关于承诺的说法中 错误的是 A 承诺可以撤销 承诺须由受要约人向要约人作出 承诺人必须在承诺期限内作出承诺 承诺的内容应当与要约的内容完全一致 4 下列说法正确的有 下列说法正确的有 B 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册 监理工程师岗位证书 终身有效 监理工程师 书 终身有效 5 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的 应当在招标文件要求提交投标招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的 应当在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少 文件截止时间至少 A 日前 以书面形式通知所有招标文件的收受人 日前 以书面形式通知所有招标文件的收受人 15 20 30 10 多选题 1 下面关于仲裁的说法正确的有 下面关于仲裁的说法正确的有 ABCD A 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担 B 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁 C 仲裁是一种法律制度 D 仲裁与诉讼只可选其一 E 其它 2 下列选项中 下列选项中 BCD 属于我国 属于我国 担保法担保法 规定的担保形式 规定的担保形式 A 订金 B 保证 C 抵押 D 质押 E 合同 3 对于下列对于责任的认定正确的有 对于下列对于责任的认定正确的有 CD A 工程师有权免除承包人的责任 B 经过工程师的检查合格的工程 承包人无责 C 雇主有权免除承包人的责任 D 工程师对各种事项的同意 不减免承包人的责任 E 其它 第 10 节判断题 1 1 合同中免责条款 是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款 合同中免责条款 是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款 正确 正确 正确 错误 2 2 甲公司运送一批建筑材料给乙公司 甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输 汽车运甲公司运送一批建筑材料给乙公司 甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输 汽车运 输公司安排本公司司机刘某运送 在运送过程中 由于刘某的过失发生交通事故 导致建筑材输公司安排本公司司机刘某运送 在运送过程中 由于刘某的过失发生交通事故 导致建筑材 料受损 乙公司未及时收到建筑材料而受到损失 则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失 正料受损 乙公司未及时收到建筑材料而受到损失 则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失 正 确确 正确 错误 单选题 1 1 在招标文件规定的投标截止日期前 投标单位递交了投标文件和投标保证金 说明该在招标文件规定的投标截止日期前 投标单位递交了投标文件和投标保证金 说明该 C C 承诺是法律行为 承诺不能撤回 要约是法律行为 要约可以撤回 2 2 电脑经销商与电脑经销商与 1515 岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同 电岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同 电 脑经销商可以催告小王的父亲在 脑经销商可以催告小王的父亲在 C C 内予以追认 内予以追认 10 日 15 日 一个月 三个月 3 3 对于对于 协议书协议书 工期的填写不正确的是 工期的填写不正确的是 A A 合同工期 三个月 开工日期 签订合同后第 45 日 竣工日期 签订合同后第 365 日 开工日期 2013 年 4 月 24 日 4 4 按照按照 FIDICFIDIC 合同在工程现场挖掘出来的文物属于 合同在工程现场挖掘出来的文物属于 B B 承包人 雇主 国家 国家 多选题 1 1 下列情况下 下列情况下 ABDABD 违反了 违反了 担保法担保法 关于保证人资格的规定 关于保证人资格的规定 A 某中学为校长的私人借款作保证人 B 某省地税局 为局长赵某贷款买房作保证人 C 某中学校长为该校的借款作保证人 D 某医院为院长的私人借款作保证人 E 其它 2 下列合同中 下列合同中 AD 属于可变更或可撤销的合同 属于可变更或可撤销的合同 A 小章与小刘的买卖合同 小章以为是赠与合同 B 承包商某甲购买走私钢材的合同 C 15 岁的小明购买笔记本电脑的合同 D 订立合同时显失公平的合同 E 其它 3 下面属于自行招标应具备的条件有 下面属于自行招标应具备的条件有 ABC A 具有项目法人资格 B 熟悉和掌握招标投标法及有关规定 C 有从事同类工程建设项目招标的经验 D 有专门的招标机构或 5 名以上专职招标业务员 E 其它 第 11 节判断题 1 1 招标是要约 而发出中标通知书则是承诺 错误招标是要约 而发出中标通知书则是承诺 错误 正确 错误 2 2 法律 行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同 当事人未采用书面形式法律 行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同 当事人未采用书面形式 但一方已经履行主要义务 对方接受的 该合同成立 但一方已经履行主要义务 对方接受的 该合同成立 正确 正确 正确 错误 单选题 1 1 下列选项中构成承诺的是 下列选项中构成承诺的是 C C 甲向乙发出要约 要求 10 天内给予答复 过期则视为承诺 但是乙却没有如期作出答 复甲向乙发出要约 丙得知后向甲表示完全同意要约的内容 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品 该公司将甲指定的产品送货馒头 同时收取货款 甲向乙发出要约 乙向丁表示完全同意要约的内容 2 2 承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批 要求某乙在一周内予以答复 乙在承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批 要求某乙在一周内予以答复 乙在 半个月后 向某甲表示愿意接受交易 对于乙的该意思表示 半个月后 向某甲表示愿意接受交易 对于乙的该意思表示 B B 某甲不得接受 某甲可以承认其效力 但必须及时通知某乙 某甲必须接受 如果某甲未对此作出回应 则表示某甲接受交易 3 3 甲公司欠银行的贷款 由于业务发展的原因 现该公司分成了乙公司和丙公司 对于公甲公司欠银行的贷款 由于业务发展的原因 现该公司分成了乙公司和丙公司 对于公 司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任 其中正确的是 司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任 其中正确的是 D D 应当由甲公司承担清偿责任 应当由乙公司承担清偿责任 应当由丙公司承担清偿责任 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任 4 4 某集团公司的总公司由于工作失误 将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司 乙公某集团公司的总公司由于工作失误 将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司 乙公 司据此与施工单位丙签订了合同 该合同在执行过程中 总公司发现有错误 决定纠正错误 命令司据此与施工单位丙签订了合同 该合同在执行过程中 总公司发现有错误 决定纠正错误 命令 乙子公司停止执行合同 乙与丙因此遭受了损失 关于此例 下列表述中正确的是 乙子公司停止执行合同 乙与丙因此遭受了损失 关于此例 下列表述中正确的是 B B 原合同无效 乙与丙应各自承担损失 乙应赔偿丙的损失 再请求总公司负责处理 甲应赔偿丙的损失 乙的损失自己负责 总公司应直接赔偿丙的损失 5 5 下列选项中 下列选项中 D D 不属于不可抗力的范畴 不属于不可抗力的范畴 政府法律修改 火山爆发 罢工 盗窃 多选题 1 1 张三欠李四人民币张三欠李四人民币 10001000 元 双方约定张三在一个月后将欠款交给王五 若到期后 元 双方约定张三在一个月后将欠款交给王五 若到期后 张三未能履约 关于相应的债权债务关系 下列说法错误的是 张三未能履约 关于相应的债权债务关系 下列说法错误的是 BCDBCD A 张三向李四承担违约责任 B 张三向王五承担违约责任 C 张三和李四共同向王五承担违约责任 D 李四向王五承担违约责任 E 2 2 综合索赔的主要做法有 综合索赔的主要做法有 ABCDABCD A 带有综合性质的索赔可以单独列出条目 B 索赔报告应编号 C 每一项索赔应附单独的说明资料 D 应有一份给现场工程师的致函 E 3 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的 由发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的 由 ACD A 检验通过之后 如果又发现材料设备有质量问题时 发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款 并相应顺延工期 B 发包人负责检查试验 C 费用由发包人负责 D 承包人负责检查试验 E 第 12 节判断题 1 1 行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同 属于无效合同 行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同 属于无效合同 错误错误 正确 错误 2 2 甲公司欠银行的贷款 由于业务发展的原因 现将该公司分成了乙公司和丙公司 则甲公司欠银行的贷款 由于业务发展的原因 现将该公司分成了乙公司和丙公司 则 甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任 甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任 正确正确 正确 错误 3 3 无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力 合同部分无效 不影响其他无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力 合同部分无效 不影响其他 部分效力的 其他部分仍然有效 部分效力的 其他部分仍然有效 正确正确 正确 错误 单选题 1 1 施工合同发包人投保施工合同发包人投保 建设工程一切险建设工程一切险 的目的是为了的目的是为了 C C 避免风险 克服风险 转移风险 控制风险 2 FIDIC2 FIDIC 合同条件规定 工程师视工程进展情况 有权发布暂停施工指令 属于合同条件规定 工程师视工程进展情况 有权发布暂停施工指令 属于 D D 的的 暂停施工 承包商可能得到补偿 暂停施工 承包商可能得到补偿 合同中有规定 由于不利的现场气候条件影响 为工程施工安全来源 学易网 现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3 3 施工过程中 如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后 应由 施工过程中 如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后 应由 B B 承包人办理申报手续 发包人承担费用 承包人办理申报手续 承包人承担费用 发包人办理申报手续 承包人承担费用 发包人办理申报手续 发包人承担费用 4 4 不属于委托监理合同监理人义务的是不属于委托监理合同监理人义务的是 A A 工程建设外部协调工作 按合同约定派驻监理人员 不泄露委托人申明的秘密 运用合理技能认真勤奋地工作 5 5 工程师有权处理的索赔是承包商工程师有权处理的索赔是承包商 A A 依据合同条款提出的索赔 依据法律法规提出的索赔 提出的道义索赔 提出的缺少证据索赔 多选题 1 1 在停工损失中的审核索赔的说法正确的是 在停工损失中的审核索赔的说法正确的是 CDCD A 以计日工费计算 B 以机械台班费计算 C 按设备折旧费计算 D 按设备租赁费计算 E 以人工单价为准 2 采用评标价法评标时 应当遵循的原则包括采用评标价法评标时 应当遵循的原则包括 AD A 以评标价最低的标书为最优 B 以投标报价最低的标书为最优 C 技术建议带来的实际经济效益 按预定的方法折算后 增加投标价 D 中标后按投标价格签订合同价 E 中标后按评标价格签订合同价 第 13 节判断题 1 1 若工程师进行合同规定之外的检查工作 致使工程暂停 承包商均有权索赔 若工程师进行合同规定之外的检查工作 致使工程暂停 承包商均有权索赔 错误错误 正确 错误 2 2 应当先履行债务的当事人 只要发现对方经营状况严重恶化 就可以行使不安抗辩权 应当先履行债务的当事人 只要发现对方经营状况严重恶化 就可以行使不安抗辩权 错误错误 正确 错误 3 3 建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格 建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格 错误错误 正确 错误 单选题 1 1 合同法律关系是指合同法律规范调整的 在民事流转过程中形成的 合同法律关系是指合同法律规范调整的 在民事流转过程中形成的 D D 关系 关系 债权与债务 代理与被代理 法人与自然人 权利与义务 2 2 发包人经原设计人书面同意后 可委托其他设计单位修改 发包人经原设计人书面同意后 可委托其他设计单位修改 C C 对修改后的设计文件 对修改后的设计文件 负责 负责 发包人 原设计人 修改单位 承包人 3 3 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时 发包人由于项目建设资金的筹措发生设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时 发包人由于项目建设资金的筹措发生 问题而决定停建该项目 单方发出解除合同的通知 按照设计范本的规定 设计人应问题而决定停建该项目 单方发出解除合同的通知 按照设计范本的规定 设计人应 D D 没收全部定金补偿损失 要求发包人支付双倍的定金 要求发包人补偿实际发生的损失 要求发包人付给合同约定设计费用的 50 4 4 材料采购合同在履行过程中 供货方提前材料采购合同在履行过程中 供货方提前 1 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项 目所在地的车站 且交付数量多于合同约定的尾差目所在地的车站 且交付数量多于合同约定的尾差 D D 采购方不能拒绝提货 多交货的保管费用应由采购方承担 采购方不能拒绝提货 多交货的保管费用应由供货方承担 采购方可以拒绝提货 多交货的保管费用应由采购方承担 采购方可以拒绝提货 多交货的保管费用应由供货方承担 5 5 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑 而招标人书面回答的问题与招标文件当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑 而招标人书面回答的问题与招标文件 中规定的不一致时 应以中规定的不一致时 应以 C C 为准 为准 现场考察时招标人口头解释 招标文件规定 书面回函解答 仲裁机构裁定 6 6 材料采购合同在履行过程中 供货方提前材料采购合同在履行过程中 供货方提前 1 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目 所在地的车站 且交付数量多于合同约定的尾差 所在地的车站 且交付数量多于合同约定的尾差 D D 采购方不能拒绝提货 多交货的保管费用应由采购方承担 采购方不能拒绝提货 多交货的保管费用应由采购方承担 采购方可以拒绝提货 多交货的保管费用应由采购方承担 采购方可以拒绝提货 多交货的保管费用应由供货方承担 7 7 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑 而招标人书面回答的问题与招标文件中当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑 而招标人书面回答的问题与招标文件中 规定的不一致时 应以规定的不一致时 应以 C C 为准 为准 现场考察时招标人口头解释 招标文件规定 书面回函解答 仲裁机构裁定 多选题 1 1 有资格代理招标的机构应满足的条件包括有资格代理招标的机构应满足的条件包括 BCDE BCDE A 必须是法人组织 B 不得与行政机关有隶属关系 C 有从事招标代理义务的场所 D 有编制招标文件的能力 E 有自己的评标专家库 2 FIDI