内墙抹灰分项工程施工合同(标准)

第 1 页 共 5 页 建筑工程施工劳务分包合同 内墙抹灰工程 内墙抹灰工程 劳务发包方 甲方 民生城市广场 利客来城阳购物广场工程 劳务分包方 乙方 依据中华人民共和国 合同法 建筑法 及其它法律和行政法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 经合同双方协商 甲方将承建的民生城市广场 利客 来城阳购物广场工程 工程的内外墙抹灰分项工程承包给乙方 根据 合同法 有关 条款 本着平等互利的原则 经甲 乙双方共同研究 充分协商达成如下条款 甲乙 双方一致同意订立本合同 第一条 合同文件的组成第一条 合同文件的组成 组成本合同的文件包括 1 本合同书 2 标准 规范 项目工程施工管理的相关条款及相关设计文件 3 甲乙双方管理人员 甲方 徐玉文 宋建明 乙方 乙方负责人和班组长 就 有关工程的洽商 书面协议 管理规定等视为本合同的组成部分 4 分项工程承包内容 本分项工程设计图纸范围内的梁 柱 内外墙体以及设计变更 技术核定单等所 有内外墙抹灰的施工 其具体内容是 1 抹灰砂浆除搅拌外所有的筛砂上料 材料水平及垂直运输等由乙方自行负责 灯具 线缆 钢管架料等在抹灰完毕后 在规定时间内交回库房或指定地点堆放 并 对砂石场地 水泥库房进行清理 以及材料的及时收回 并对楼层 搅拌站周边进行 清理 保证文明施工现场等 2 抹灰施工中除搅拌机 施工电梯 水泥 沙 石灰膏砂以外所有的材料由乙 方自行采购 如 砂板 抹子 铁滑板 斗车 灰盒 铝方 广线 钉锤 灰桶由乙 第 2 页 共 5 页 方自行负责购买 3 所有操作人员的劳保用品 安全帽 的购置均由乙方自行负责 4 墙 板 梁 柱上所有的线槽管洞的清补 且配合其它工种的预留 补抹 均由乙方负责 如铝塑窗 电箱 盒 门 窗洞口收边等 下水管 卫生间砼吊管 洞甲乙双方另行协商 5 抹灰后的空鼓 开裂的检查以及成品保护 6 每天应通过自检实体后如实填写自检表 并上报工长 5 5 分包方式 人工费分包 分包方式 人工费分包 6 6 分包单价 人民币 分包单价 人民币 承包单价为 内墙抹灰 地下室 元 m2 主楼 元 m2 以上单价为综合价 不分构件大小 均以实际抹灰面积收方结算 以上单价为综合价 不分构件大小 均以实际抹灰面积收方结算 第二条 工程进度第二条 工程进度 甲方在每月底或分项作业开工前 5 天 应向乙方发出施工进度计划 乙方应根 据计划安排组织相应的人力 物力 保证按期完成 在甲乙双方共同认可的合理工期 范围内 除不可抗力影响 无法正常进行施工外 因乙方原因造成延误工期 每延 误工期一天 乙方向甲方交付违约金 500 元 天 累计计算 同时甲方有权要求乙方 增加或更换施工人员 如一周内无改观 明显不能保质按期完成施工任务 甲方有权 单方要求解除合同 必须按甲方要求工期安排施工人员 积极配合 不得借故推辞 如班组拒绝施工 管理 罚款 200 500 元 次 第三条 质量 现场材料管理要求第三条 质量 现场材料管理要求 1 该工程应严格按照国家相关质量标准进行施工 检查 若检查达不到要求 根据出现问题大小甲方有权对乙方作出 50 200 元罚款 发生重大质量事故的 甲方 有权清退乙方出场 拒绝支付发生的合同价款 生产工人的工资由乙方负责支付 第 3 页 共 5 页 2 乙方需严格按照施工图及甲方提供的砼配合比进行配料施工 若未能达到要 求甲方有权对乙方单次作 50 200 的罚款 3 在施工中乙方应严格控制材料的损耗 若未能达到要求甲方有权对乙方单次 作 50 200 的罚款 4 对于发生的质量问题 乙方应报请甲方检查 作出处理方案后 由乙方负责 处理 并承担相关费用 若乙方未按要求进行处理而由甲方处理的 按甲 方发生费用的 2 倍进行扣除 对于发生的质量问题如果是材料上引起施工工艺的质量问题 乙方不 承担责任 5 施工中乙方必须做到工完场清 施工完毕后应将场地内各材料清理干净并转 至指定地点 6 工程完工后乙方应严格按照甲方要求进行材料的堆码 转运 归还工作 若 因乙方原因导致甲方后续工程无法开展的 甲方有权根据实际损失处罚乙方 1 3 倍 的罚款 第四条 安全 文明管理第四条 安全 文明管理 甲乙双方必须严格执行国家有关安全生产的规定 加强安全教育 配置使用安全 设施 严格执行安全制度 落实安全防护措施 确保安全生产 1 应严格遵守甲方制定的 中冶建工小磨高速 项目部班组安全文明管理细 则 的有关条款 2 甲方应根据安全施工的需要 及时向乙方提供安全设施和安全防护的材料 由乙方实施 对乙方进场作业的人员应进行安全教育和施工中的安全监督 检查工作 因甲方提供的安全防护设施和防护材料不符合要求 造成的安全事故 由甲方承担责 任和发生的费用 由乙方实施原因造成的 由乙方承担责任和发生的费用 3 乙方劳务作业人员必须戴统一颜色安全帽 费用由乙方承担 4 杜绝重大安全事故的发生 乙方在施工过程中发生轻伤事故 其费用由乙方 第 4 页 共 5 页 自理 发生重伤或因工死亡事故 必须按有关规定立即报告市有关管理部门和甲方 逾期或隐瞒事故不报 一次罚款 500 元 同时应会同甲方查明事故责任 按国家有关 法律 行政法规对事故进行处理 处理伤亡事故的指标由甲方解决 处理事故发生的 费用由乙方配合甲方办理有关保险赔付手续 单次赔付金额在 5000 元以下的 含 5000 元 经保险公司赔付后的金额 由乙方承担 费用 5000 元以上的 经保险公 司赔付后的金额 由甲方承担 乙方必须全力配合甲方办理相关手续 若乙方配合不 及时 不到位造成的损失由乙方负责承担 5 甲乙双方应严格执行建设主管部门和环保 消防 环卫等部门有关施工现场 管理规定 做到文明施工 甲方加强对文明施工的监督 检查工作 乙方必须严格按 照甲方的安排 部署 做好文明施工 因甲方或乙方原因违反文明施工 所发生的罚 款 由责任方承担 第五条 结算 付款方式第五条 结算 付款方式 1 本工程结算时根据现场当月实际完成量按单价组成分别进行结算 每月 25 日 乙方向甲方上报已完工程量 由甲方审批后至次月 15 日付甲方审批工程量 80 工程款 余款待职能部门验收合格后 60 日内付清 2 乙方原因造成工程发生重大质量事故 进度严重滞后 甲方可单方要求乙方 解除合同 乙方完成的工作量一律按已完工程量的 60 对乙方进行结算 生产工人工 资由乙方自行解决 第六条 乙方不得将本合同包括项目的劳务作业转包或再分包给他人 否则乙方将依第六条 乙方不得将本合同包括项目的劳务作业转包或再分包给他人 否则乙方将依 法承担责任 法承担责任 第七条 违约责任第七条 违约责任 1 合同双方约定必须严格履行合同 没有按合同约定履行职责义务的 责任方 应按合同有关规定 承担违约责任 并向对方支付合同金额的 5 违约金 罚款及有关 费用 第 5 页 共 5 页 2 一方违约后 另一方要求违约方继续履行合同时 违约方承担上述违约责任 后应继续履行合同 第八条 本合同未尽事宜 由双方协商处理 第八条 本合同未尽事宜 由双方协商处理 第九条 合同双方在履行合同时发生争议 由双方协商和解或要求主管部门调解 和第九条 合同双方在履行合同时发生争议 由双方协商和解或要求主管部门调解 和 解或调解不成时 可向本工程所在辖区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉 解或调解不成时 可向本工程所在辖区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉 第十条 合同解除与终止第十条 合同解除与终止 1 在执行本合同过程中发生总包合同终止 甲方应通知乙方终止合同 乙方 接到通知后 应尽快撤离现场 甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬 按第八条的约 定 2 合同无法履行 或因一方违约 无条件履行合同时 本合同双方可以解除 合同 3 合同解除后 乙方应妥善做好已完工程和剩余材料及设备的保护 移交工 作 并按甲方要求撤出施工现场 造成解除合同的过错