工程木门安装合同.doc

工程承包安装合同甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 目的：根据中华人民共和国合同法,以及其他有关法律规定的原则,结合工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就安装施工外包事宜达成如下协议，以期共同遵守。适用范围：第一条：工程概况1. 工程名称： 2. 施工地点： 3 施工内容： 4 暂定总价款： 大写（人民币）： 。5 工期：自 2012年 3 月 29 日开工，至 2012 年 4 月 28 日竣工（具体以实际开工令为准备，单总工期固定）；总工期 天。第二条：承包内容、方式、要求一、乙方全面负责甲方定义的客户的产品的安装施工，即工程木门产品的业务安装施工。二、安装施工承包方式，包括木门卸货、产品安装保护、上楼等二次搬运；所有五金件安装；工厂未开到位的门扇合页、锁扣板等的五金现场开孔及工厂未开到位的孔洞修正；木门测量及安装；现场住宿、交通、差旅费；安装工具机械费用；油漆修补；安全管理费用；其他辅料（甲方只提供安装发泡胶标准：不超3樘门/2瓶）；木门安装完成通过项目工程竣工验收交至物业整过过程的安装服务；及与安装有关的未明确费用；支付安装款时需提供正规安装发票。三、乙方施工队伍人员，必须符合市劳动局建筑工程施工用人有关条件规定,因条件不符,出现问题由承包方负责。第三条：甲方的权利和义务一、甲方对乙方进行必要的新产品培训的指导；二、甲方应向乙方提供需安装施工客户的资料、完工时间及相关安装施工产品的技术，如安装施工产品的新款式图纸及安装施工产品的安装施工手册。三、甲方负责将产品按照订单上交货日期入库。四、甲方负责向乙方提供相应的专有五金配件材料。五、甲方有权在安装施工过程中对安装施工进度、安装施工质量以及安装施工规范进行全面监督。六、因乙方延误工期或安装施工原因导致的客户投诉，甲方有权对乙方进行处罚。第四条：乙方的权利和义务一、乙方有权利向甲方索要新产品安装施工培训资源料。二、乙方有权利向甲方索要需安装施工客户的资料、完工时间及相关安装施工产品的技术资料，如安装施工产品的新产品款式图纸以及安装施工产品的安装施工手册。三、乙方需配备专业配套工具设备，包括机械设备、配电箱、检测设备、通讯设备等配套设施。四、乙方负责产品部分相关的安装施工辅料，辅料必须符合国家环保检测要求，并提供相关辅料产品的质保书。五、乙方必须严格按甲方的施工标准：按时、保质、保量，全面完成客户的安装施工。六、乙方承担安装施工过程中因操作不当导致产品的损坏赔偿（从安装款中扣除）。七、乙方须按照甲方的施工进度计划表上的时间进行安装施工，并严格按计划表进行安装。八、因乙方原因造成产品及相关配件丢失、损坏的，乙方须按甲方维修产品部件，零配件收费标准的价格赔偿（从安装款中扣除）。九、乙方必须对安装施工前的洞口尺寸进行洞口、基层验收，如有问题在安装前提出整改意见，如因乙方未验收而造成的一切安装施工问题由乙方承担。十、乙方在安装施工前须对洞口的尺寸、平整度、质量以及产品附件等进行细致的检验，在符合要求后再进行安装施工并在安装施工中严格按照甲方提供的施工手册进行安装施工，不得随意更改。十一、乙方在安装施工过程中有义务保护客户现场卫生及清洁工作，做到“落手清”， 所有安装施工过程中产生的垃圾、废料必须及时清理。十二、在安装施工过程中，乙方有义务对甲方相关物品的完好性负责，如因损坏而给甲方造成的一切经济责任由乙方承担（从安装款中扣除）。十三、乙方须按甲方制定的入户安装施工服务标准，为甲方客户提供优质的服务。十四、乙方必须按甲方成品保护方案或按现场监理及施工总承包单位要求做好产品的成品保护。第五条、安装施工验收标准一、乙方向甲方提供的安装施工质量符合“国家装饰装修验收标准”以及甲方、第三方的安装施工操作规范要求。二、乙方完成安装后先进行自检，再交与客户验收，直到客户对安装施工质量无异议，并在安装质量验收单上签字确认安装施工质量验收合格。三、若乙方不按产品验收标准施工，在客户验收时发现安装施工质量问题， 乙方负责返工，并承担因此而引起的经济赔偿（从安装款中扣除）。第六条、售后维修与服务；一、责任归属：a:乙方承担与工程有关联的售后维修与服务，如出现售后维修服务时，乙方在没有撤离现场的情况下，须积极主动地配合甲方项目经理进行维修；b:工程交房验收后，乙方须听从甲方项目经理及客服部的维修安排或按约定上门定期进行维修工作。二、维修期限及服务：a:乙方负责产品两年的维修期限，待维修期终止以后有偿服务的形式进行后续维修工作。b:乙方在没有撤离现场的情况下保证接到甲方或客户来电12小时内到场，如遇紧急情况，乙方须按甲方要求的时间到场；c:工程交房验收后，乙方须在甲方项目经理通知后24小时内赶到现场或按约定上门期进行维修处理，完毕后做好清理现场工作，凭业主方或物业管理处签收的验收合格凭证报甲方客服部办理维修移交手续。三、费用结算：除产品搬运、安装问题由乙方承担相关零部件费用外，其余都由甲方提供零部件，乙方提供人员维修安装，乙方所承担的零部件费用由乙方直接支付或在质保金内扣除四、违约责任：乙方未按约定时间、未能承担或者不能承担其约定范围内的维修与服务，而由甲方或甲方委托人代办的，甲方有权向乙方收取2倍的维修材料、及人工费用；质保期内的维修服务联系人： 电话： 人员及联系方式如有变动需及时书面通知甲方，否则后果自负五、其它：凡项目业主方在合同条款中约定甲方的、关于产品维修与服务的相关责任的，相应部分由乙方承担（包含人员费用）第七条、结算及付款方式一、工程数量及单价详见费用清单，工程结束按实际安装数量结。二、乙方完工后所有人工结算及工程量的确认，须甲方现场项目部负责人签字认可后方可予以结算。结算资料有：1、安装付款审核表2、安装验收单3、安装施工合同（复印件），由项目经理填报部门（区域）经理审核后报直营中心。所有费用结算（安装人工费等）须经直营中心相关部门审核通过后，经公司审批签字后予以发放。三、安装人员进场，支付安装预付款10%；安装完成总工程量的50%后，七个工作日内经甲方现场项目经理及公司业务主管部门确认后，付至合同总价的50%；安装完成总工程量的80%后，七个工作日内经甲方现场项目经理及公司业务主管部门确认后，付至合同总价的80%。工程施工安装完成经甲方组织现场竣工验收交付物业使用及公司业务主管部门确认后，七个工作日内付至合同总价的100%。交付物业使用后由甲方负责售后服务，但如甲方需要，乙方应协助售后服务。第八条、违约责任一、乙方未做施工班组交底培训，每次处以3050元的处罚。二、乙方未对门洞进行复测每个处以10元的处罚，同时造成的其它损失由乙方承担。三、乙方未能按时制定出合理的施工计划，将处以合同总金额的15的处罚。四、乙方造成产品损坏的，按甲方维修价承担费用，多次发生的除全额承担外同时追加（损失额2050）一定的处罚金。五、乙方造成产品遗失损失的，按原价赔偿。六、乙方不按甲方要求进度施工造成工程施工脱节或直接影响交房，由此产生后果和损失全部由乙方承担。七、乙方遭到业主方、监理、总包公司投诉,甲方有权处以200-5000元/次的处罚, 情节严重的,甲方有权解除合同,造成损失由乙方承担。八、乙方不得从事本合同约定的工作内容以外的其它经营活动。违反此规定，甲方有权对乙方处以100010000元/次的处罚,情节严重甲方有权终止本合同。第九条、不可抗力因不可抗力而造成的本协议不能履行的，双方参照国家有关规定协商解决。第十条、争议的解决方式及其他一、 如因本协议发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。二、本协议经甲方、乙方双方盖章签字后方可生效。三、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方： 授权代表： 授权代表： 日期： 日期：地址： 地址：邮编： 邮编：电话： 电话：传真： 传真：协议附件：1、安全协议书2、安装报价清单安全协议书编号：发包方（简称甲方）： 有限公司 承包方（简称乙方）： 甲方将安装工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方必须严格执行，在签订安装合同的同时签订本协议。一 承包工程项目：1 工程项目名称： 2 工程地址： 3 承包范围：木门安装服务 4 承包方式： 包清工 二 工程项目期限：自 2012 年 3 月起开工至该工程竣工验收交付使用结束，以实际完工日为准。三 协议内容： 1 乙方在签订安装承包合同后，应自觉根据当地省劳动局有关外来施工人员到区（县）城建办（安监站）劳动保护监察部门办理施工登记手续。 2 甲乙双方贯彻先订合同后施工的原则，超出合同范围施工须及时补签补充协议，甲方不得以任何理由指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3 乙方必须认真贯彻执行国家和当地省劳动厅颁发的；关于劳动保护安全生产消防等操作规程条款规定。4 乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各工种专职和兼职的安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。5 乙方在施工前应组织召开管理人员施工人员进行必要的安全生产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。6 所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限制整改。7 乙方使用的所有机械设备：配电箱电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8 乙方人员对施工现场的脚手架各种安全防护措施安全标志和警告牌不得擅自攀登擅自拆除移动未经许可擅自违反规定操作所造成的后果均由启事者负责。 9 特种作业必须执行 国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定 经省市地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证。严禁违章无证操作：由于乙方不按规范操作私自将不懂电器机械设备的人违章作业所造成的一切后果自负。 10 乙方在施工过程中需要拖接电缆电线拖线板配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时，须遵守现场甲方规章制度有专人负责开启，不得私自借用开启违章作业。 11 乙方施工中离地登高作业须有他人看护和专人攀护，系好安全带安全帽按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准：不准高空抛物不准随便大小便不准抽烟不准偷盗财物不准乱到垃圾不准私自带外人进现场。 12 由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由直接责任方负责。 13 本协议经双方代表签字后即生效。安全协议作为合同正本附件一式二份，甲乙各持一份。甲方： 乙方： 授权代表： 授权代表： 日期： 日期：地址： 地址：邮编： 邮编：电话： 电话：门窗制作安装合同书发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法,建筑安装工程承包合同条例,建筑外窗分级及其检测方法以及其它相关法律、法规,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：黔西南州人民医院消毒供应放疗综合楼。2、工程地点： 兴义市盘江路95号 。3、承包范围：整栋楼所有土建范围内的套装木门安装，具体内容详见施工图示位置。4、承包单价：套装门单价按560元/套（不含税）；门锁必须购买100元以上单价的产品；门上开窗洞的曾补加工费100元/套（按实际开孔数量计算）。5、付款方式：甲方先付30%定金，货到后付80%，其余工程款待门安装完毕后一次付清。6、至合同签订之日起，12日内必须把成品门发到工地。7、数量规定：1米以下（含1米）按一樘计算，1.2的子母门或1.2以上的双开门按2樘计算。第二条施工图纸施工图纸经甲、乙双方确认后，甲方负责指定该层属于乙方施工范围内的工作内容交给乙方。乙方按照甲方要求进行各门洞的实际尺寸丈量制作样品，如丈量错误产生的损失与甲方无关。第三条 材质丈量制作前，乙方必须参照黔西南州人民医院六个医疗科室已安装好的门材质、颜色进行参观，颜色、材质必须和该栋楼相同，如不按甲方要求制作将不给予验收。第四条甲方工作1、在签订合同协议前指定门安装位置。2、在丈量前指定地坪标高。 3、参与工程质量和施工进度的监督，负责样品材料进场、竣工验收确认工作。4、施工期间交错施工队伍的调解工作，应当负责做好施工现场成品的保护等工作。第五条乙方工作1.对相邻建筑成品的参观，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。.甲方技术交流、工作安排等进行沟通。.产品质量控制、样品保护。.施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意改变现场任何构件。.对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。 .严格执行有关施工现场管理的规定，保护现场成品；工序间如有冲突，及时通知甲方进行调解，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条关于工期工期要求：由于工程特殊，配合甲方根据建设单位赶工需求情况完成各工序的交工验收。2.因甲方原因（不能按合同约定支付工程款等）导致工期延误的，工期延误不负责任。因乙方材料、人力组织或安装技术造成返工导致工期延误的，工期不予顺延，并承担一切损失。3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：（1）遭遇严重影响施工的恶劣天