建设工程勘察协议书

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 建设工程勘察协议书 建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察 工程测量、工程物探 工 程 名 称:工 程 地 点：合 同 编 号： 勘察证书等级：发包人：唐山湾 三岛旅游区旅游开发建设有限公司勘察 人：签 定 日 期：年月日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：唐山湾三岛旅游区旅游 开发建设有限公司 勘察人： 发包人委托勘察人承担任务。根 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 据中华人民共和国合同法及国家有 关法规规定，结合本工程的具体情况， 为明确责任，协作配合，确保工程勘察 质量，经发包人，勘察人协商一致，签 定本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、特征： 1.4 工程勘察任务委托书、日期： 年月日 1.5 工程勘察任务与技术要求： 1.6 承接方式： 投 标 1.7 预计勘察工作量： 第二条：发包人应及时向勘察人 提供下列文件资料，并对其准确性、可 靠性负责 2.1 提供本工程批准文件，遗迹 用地，施工、勘察许可等批件。 2.2 提供工程勘察任务委托书、 技术要求和工作范围的地形图、建筑总 平面布置图。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 2.3 提供勘察工作范围已有的技 术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 提供勘察工作范围地下已有 埋藏物的资料及具体位置分布图。 2.5 发包人不能提供上述资料， 由勘察人收集。 第三条：勘察人向发包人提交勘 察成果资料并对其质量负责， 勘察人 负责向发包人提交勘察成果资料勘察 报告十份。 第四条：开工及提交勘察成果资 料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的 时间。 4.1.1 本工程的勘察工作定于年 月日开工，年月日提交勘察成果资料。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包 人下达的开工通知书或合同规定的时间 为准，如遇特殊情况时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式。 4.2.1 本工程勘察费用单价为： 元/米 。勘察工作为固定单价合同，按 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 实际完成并经双方确认的工作量结算。 4.2.2 本工程勘察费预算为元： 元整。勘察任务完成，提交勘察成果资 料，双方确认后 30 天内发包人一次付 清全部勘察费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以 书面形式向勘察人明确勘察任务及技术 要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 发包人应及时为勘察人提供 勘察现场的基本工作条件并解 决勘察现场出现的问题。 5.1.3 发包人为勘察人的工作人员 提供水电源，水电费用由勘察人自行承 担。 5.1.4 发包人应保护勘察人的投标 书、勘察方案、报告书、文件、资料图 纸、数据、特殊工艺、专利技术和合理 化建议等，未经勘察人同意，发包人不 得向第三人转让或用于本合同外的项目。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 5.1.5 配合勘察人进行隐蔽工程、 中间过程、竣工工程量进行验收和确认。 5.1.6 合同有关条款规定和补充协 议中发包人应负的其他责任。 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、 标准、规程和发包人的任务委托书及技 术要求进行工程勘察，按本合同规定的 时间提交质量合格的勘察成果资料，并 对其负责。 5.2.2 由于勘察人提供的勘测成 果资料质量不合格，勘察人应负责无偿 给予补充完善使其达到质量合格；若勘 察人无力补充完善，需另委托其他单位 时，勘察人应承担全部勘察费用；或因 勘察质量造成重大经济损失或工程事故 时，勘察人除应负法律责任和免收直接 受损失部分的勘察费外，并根据损失程 度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包 人、勘察人商定为实际损失的 100 %。 5.2.3 在工程勘察前，提出勘察 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 纲要或勘察组织设计，报发包人审核。 5.2.4 勘察过程中，根据工程的 岩土工程条件及技术规范要求，向发包 人提出增减工 作量或修改勘察工作的意见，并 办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人 员，应遵守发包人的安全保卫及其他有 关的规章制度，承担其有关资料保密义 务。 5.2.6 若勘察现场需要看守，特 别是在有毒、有害等危险现场作业时， 勘察人应派人负责安全保卫工作，按国 家有关规定，对从事危险作业的现场人 员进行保健防护，并承担费用。 5.2.7.勘察人及时组织发包人、监 理方对隐蔽工程、中间过程、竣工工程 量进行验收和确认，未经发包人、监理 方确认发包人有权拒付工程款。 5.2.8 合同有关条款规定和补充 协议中勘察人应负的其他责任。 第六条：违约责任 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 6.1 发包人未按合同规定时间拨 付勘察费，每超过一日，应偿付未支付 勘察费的千分之一逾期违约金。 6.2 由于勘察人原因未按合同规 定时间提交勘察成果资料，每超过一日， 应减收勘察费千分之一。 6.3 由于勘察人原因造成勘察成 果质量不合格，不能满足技术要求时， 其返工勘察费用由勘察人承担。 第七条：本合同未尽事宜，经发 包人与勘察人协商一致，签定补充协议， 补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其他约定事项：无 第九条：本合同在履行过程中发 生的争议，由双方当事人协商解决，协 商不成的，按下列第种方式解决 提交仲裁委员会仲裁； 依法向勘察工程所在地的人民法 院起诉。 第十条：本合同自发包人、勘察 人签字盖章之日起生效；按规定到省级 建设行政主管部门规定的审查部门备案； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 发包人、勘察人认为必要时，到项目所 在地工商行政管理部门申请签证。发包 人、勘察人履行完合同规定的义务后， 本合同终止。 本合同一式柒 份，发包人伍 份， 勘察人贰 份。 发包人名称：勘察人名称： 法定代表人：法定代表人：委托 代理人：委托代理人：住所：住所： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 建设行政主管部门备案：鉴证意 见： 备案号：经办人： 备案日期： 年月日鉴证日期： 年月日 gf 20140203 建设工程勘察合同 工 程 名 称：工 程 地 点：合 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 同 编 号： 勘察证书等级：发包人：勘察人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人： 勘察人： 200 年月日，经公开招标，勘察 人被评定为中标人。发包人委托勘察人 承担。 根据及国家有关法规规定，国家 计委、建设部关于发布工程勘察设计 收费管理规定的通知，结合本工程的 具体情况，为明确责任，协作配合，确 保工程勘察质量，经发包人、勘察人协 商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 11 工程名称： 12 工程建设地点： 13 工程规模、特征： 14 工程勘察任务委托文号、日 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 期： 15 工程勘察任务与技术要求： 16 承接方式： 17 预计勘察工作量： 第二条：发包人应及时向勘察人 提供下列文件资料。 21 提供工程勘察任务委托书、 技术要求和工作范围的地形图、建筑总 平面布置图。 22 勘察人收集勘察工作范围地 下已有埋藏物的资料及具体位置分布图， 发包人向由勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘 察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成 果资料份和相对应的电子文档份，发包 人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资 料的时间和收费标准及付费方式 41 开工及提交勘察成果资料的 时间 4.1.1 本工程的初步勘察工作定于 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 年月日开工，年月日提交勘察成果资料， 由于发包人或勘察人的原因未能按期开 工或提交成果资料时，按本合同第六条 规定办理。 4.1.2 勘察人开工前 5 天，送勘察 方案给发包人审核，勘察方案经审核后 方可开工。 4.1.3 勘察工作有效期限以发包人 下达的开工通知书或合同规定的时间为 准，如遇特殊情况时，工期顺延。 42 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现 行收费标准工程勘察设计收费标准 的规定下浮不超过 30% 计取费用，岩 土工程勘探按照承发包双方确认的实际 工程量乘以中标包干单价每米元进行结 算，地下障碍物探测按照承发包双方确 认的实际工程量乘以中标包干单价每平 方米元进行结算，该单价已包括所有实 物工作收费、技术工作收费、税金，根 据“实际完成工作量结算 ”。国家规定的 收费标准中没有规定的收费项目，由发 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 包人、勘察人另行议定。 4.2.2 本工程勘察费估算为人民币 元。因市政工程的规模往往调整较大， 预算勘察费仅作为分期付款的依据，最 终按经审核确认的实际完成工作量和取 费标准结算。完成外业 5 天内，累计支 付至勘察费的 45%；提交勘察成果文件 经核定后 5 天内，支付至勘察费的 80%；工程竣工验收且勘察费结算完成 时，支付至勘察费的 95%；缺陷通知期 限届满，全部付清。 4.2.3 勘察人提交全部勘察文件后， 向发包人开具结算通知书。 4.2.4 勘察人代发包人购买资料的 费用，每月列入“ 勘察进度月报表 ”中送 发包人审核，发包人视资金情况支付。 4.2.5 业主有权根据现场情况要求 勘察人进行补钻。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以 书面形式向勘察人明确勘察任务及技术 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2 工程勘察前，若发包人负责 提供材料的，应根据勘察人提出的工程 用料计划，按时提供各种材料及其产品 合格证明，并承担费用和运到现场，派 人与勘察人的人员一起验收。 5.1.3 勘察过程中的任何变更，经 办理正式变更手续后，发包人应按实际 发生的工作量支付勘察费。 5.1.4 由于发包人原因造成勘察人 停、窝工，工期顺延 。 5.1.5 本合同有关条款规定和补充 协议中发包人应负的其它责任。 52 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、 标准、规程和发包人的任务委托书、技 术要求及经发包人审定的勘察方案进行 工程勘察，按本合同规定的时间提交质 量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果 资料质量不合格，勘察人应负责无偿给 予补充完善使其达到质量合格；若勘察 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 人无力补充完善，需另委托其他单位时， 勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察 质量造成重大经济损失或工程事故时， 勘察人除应负法律责任和免收直接受损 失部分的勘察费外，并根据损失程度向 发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、 勘察人商定为 所造成的全部经济损失。 5.2.3 在工程勘察前，派人与发包 人的人员一起验收发包人提供的材料。 5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩 土工程条件及技术规范要求，向发包人 提出增减工作量或修改勘察工作的意见， 并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员， 应遵守发包人的安全保卫及其它有关的 规章制度，承担其有关资料保密义务。 5.2.6 勘察人交付的成果必须附有 每个勘察点的勘探过程实况相片记录和 录像记录，并在现场勘察点做出明确的 长期性标记，以便复核。 5.2.7 本合同有关条款规定和补充 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 协议中勘察人应负的其它责任。 第六条：违约责任 6.1 由于发包人未协助勘察人解 决工作生活条件而造成停、窝工或来回 进出场地，发包人应将工期按实际工日 顺延，并付给勘察人来回进出场费和调 遣费。 6.2 由于勘察人原因造成勘察成 果资料质量不合格，不能满足技术要求 时，其返工勘察费用由勘察人承担。如 果勘察人未能按时按质提供给发包人， 每延迟一天，发包人则扣除勘察总费用 的 3作为罚金。 6.3 合同履行期间，由于工程停 建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，发包人不支 付勘察费；已进行勘察工作的，按实际 完成工作量支付勘察费。 第七条：本合同未尽事宜，经发 包人与勘察人协商一致，签订补充协议， 补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其它约定事项：考虑此 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 类工程常因场地条件限制，规划调整， 以及方案或设计评审要求修改等多因素 影响，导致工程变更致使勘测工作量增 加或减少。当出现上述情况时，双方应 及时确认实际发生的勘测工作量，并按 实际完成工作量与 4.2.1 条结算勘测费。 第九条：本合同发生争议，发包 人、勘察人应及时协商解决，也可由当 地建设行政主管部门调解，协商或调解 不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委 员会仲裁，事后又未达成书面仲裁协议 的，可向人民法院起诉。 第十条：本合同自发包人、勘察 人签字盖章后生效；按规定到省级建设 行政主管部门规定的审查部门备案；发 包人、勘察人认为必要时，到项目所在 地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、 勘察人履行完合同规定的义务后，本合 同终止。 本合同一式份，发包人份，勘察 人份。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 发包人名称： 法定代表人： 委托代理人： 项目经理： 住所： 邮政编码： 电话： 开户银行： 银行帐号： 签订日期：2014 年 月 日 建设行政主管部门备案： 备案号： 备案日期： 年月日 勘察人名称： 法定代表人： 委 托代理人： 项目经理： 住所： 邮政 编码： 电话： 开户银行：银行帐号： 签订日期：2014 年 月 日鉴证意见：经 办人： 鉴证日期：年月日 gf-2014-2014 建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察、 工程测量、工程物探 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 工 程 名 称：工 程 地 点： 合 同 编 号： 勘 察证书等级: 发包人：勘察人： 签 订 日 期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担任务。 根据中华人民共和国合同法 及国家有关法规规定，结合本工 程的具体情况，为明确责任，协 作配合，确保工程勘察质量，经发包 人、勘察人协商一致，签订本合 同，共同遵守。 第一条 ：工程概况 .工程名称： -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 .工程建设地点： . .4 .5 预计勘察工作量： 第二条 ：发包人应及时向勘察 人提供下列文件资料，并对其准确 性、可靠性负责。 .提供本工程批准文件，以及 用地、 施工、勘察许可等批件。 .提供工程勘察任务委托书、 技术要求和工作范围的地形图、 建筑总平面布置图。 .提供勘察工作范围已有的技 术资料及工程所需的坐标与标高资料。 .提供勘察工作范围地下已有 埋藏物的资料及具体位置分布图。 第三条 ：勘察人向发包人提交 勘察成果资料并对其质量负责。勘察人 负责向发包人提交勘察成果资料 四份，发包人要求增加的份数另行收费。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 第四条 ：开工及提交勘察成果 资料的时间和收费标准及付费方式 .开工及提交勘察成果资料的 时间 .本工程的工期为天， 勘察工作有效期限以发包人下达的开 工通知书或合同规定的时间为准， 如遇特殊情况时，工期顺延。 .收费标准及付费方式 .本工程勘察按国家规定 的现行收费标准计取费用。经双方 协商确定，本工程收费标准为： 勘察综合单价为元/预算包干；或 土层元/米、岩石层/米、砂卵石 层元/米；按实际 完成工作量结算。 .本工程勘察费预算为 元， 合同签订，设备进场，发包人应 向勘察人支付元作为工程预付款； 勘察规模大、工期长的大型勘察 工程，发包人还应按实际完成工程进 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 度时，向勘察人支付预算 勘察费的的工程进度款，计 元；勘察人提交勘察成果资料时，发包 人应一次付清全部工程费用。 第五条： 发包人、勘察人责任 .发包人责任 .发包人委托任务时，必 须以书面形式向勘察人明确勘察任 务及技术要求，并按第二条规定 提供文件资料。 .在勘察工作范围内，没 有资料、图纸的地区，发包 人应负责查清地下埋藏物，若因 未提供上述资料、图纸，或提供的资 料图纸不可靠、地下埋藏物不清， 致使勘察人在勘察工作过程中发生 人身伤害或造成经济损失时，由 发包人承担民事责任。 .发包人应及时为勘察人 提供并解决勘察现场的工作条件 和出现的问题， 并承担其费用。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 .若勘察现场需要看守， 特别是在有毒、有害等危险现场 作业时，发包人应派人负责安全 保卫工作，按国家有关规定，对从事 危险作业的现场人员进行保健防 护，并承担费用。 .工程勘察前，若发包人 负责提供材料的，应根据勘察人提 出的工程用料计划，按时提供各 种材料及其产品合格证明，关承担费 用和运到现场，派人与勘察人的 人员一起验收。 .勘察过程中的任何变更， 经办理正式变更手续后，发包 人应按实际发生的工作量支付勘 察费。 .为勘察人的工作人员提 供必要的生产、生活条件。 .由于发包人原因造成勘 察人停、窝工，除工期顺延外，发 包人应支付停、窝工费；发包人 若要求在合同规定时间内提前完工时， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 发包人应向勘察人支付相关费用。 .发包人应保护勘察人的 投标书、勘察方案、报告书、文件、资 料 图纸、数据、特殊工艺、专利技 术和合理化建议，未经勘察人同意，发 包人不得复制、不得泄露、不得 擅自修改、传送或向第三人转让或用于 本合同 外的项目；如发生上述情况，发 包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 .本合同有关条款规定 和补充协议中发包人应负的其它责任。 .勘察人责任 .勘察人应按国家技术规 范、标准、规程和发包人的任务委 托书及技术要求进行工程勘察， 按本合同规定的时间提交质量合格的 勘察成果资料，并对其负责。 .在工程勘察前，提出勘 察纲要或勘察组织设计，派人与发 包人的人员一起验收发包人提供 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 的材料。 .3 勘察过程中，根据工程的 岩土工程条件及技术规范要求，向发包 人提出增减工 作量或修改勘察工作的意见，并 办理正式变更手续。 .4 在现场工作的勘察人的人 员，应遵守发包人的安全保卫及 其它有关的规章制度，承担其有 关资料保密义务。 .5 本合同有关条款规定和补 充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条：违约责任 .由于发包人原因造成停、窝 工或来回进出场地，发包人除应 付给勘察人停、窝工费，工期按 实 际工日顺延外，还应付给勘察人 来回进出场费和调遣费。 .由于勘察人原因造成勘察成 果资料质量不合格，不能满足技 术要求时，其勘察费用由勘察人 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 承担。 .合同履行期间，由于工程停 建而终止合同或发包人要求解除合同时， 勘察人未进行勘察工作的，不退 还发包人已付定金；已进行勘察工作的， 完成 的工作量在 50以内时，发包人 应向勘察人支付预算额 50的勘察费； 完成的 工作量超过 50时，则应向勘察 人支付预算额 100的勘察费。 第七条： 本合同未尽事宜，经 发包人与勘察人协商一致，签订补 充协议，补充协议与本合同具有 同等效力。 第八条： 其它约定事项： 第九条 ：本合同发生争议，发 包人、勘察人应及时协商解决，也可由 当地建设行政主管部门调解，协 商或调解不成时，由仲裁委员会仲裁。 第十条： 本合同自发包人、勘 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 察人签字盖章后生效，发包人、勘察人 履 行完合同规定的义务后，本合同 终止。 本合同一式份，发包人 份、勘察人份。 发包人名称：勘察人名称： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 邮政编码：邮政编码： 电 话：联系电 话: 开户银行：开户行： 银行帐号：银行帐号： 合同签订日期：年月日合同签订 日期：年月日 订立合同双方： 建设单位：以下简称甲 方； 勘察单位：勘察院，以 下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 经济责任，分工协作，相互促进，多快 好省地完成国家建设项目的勘察任务， 根据已被正式批准的建设项目计划，经 双方充分协商，特订立本合同，以便双 方共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资 额、建设地点 。 第二条 勘察的范围、进度和质 量。 第三条 甲方的义务 在签订合同时，甲方必须向 乙方提交按基建程序批准的计划任务书 复印件，提交进行工程地质勘察的用地 批准文件和红线图复印件。 在签订合同时，甲方必须在 年月日向乙方提交由设计 单位提出、经建设单位同意的勘测范围 之地形图和建筑平面布置各一份，提交 由建设单位委托、设计单位填写的勘察 技术要求及附图，并对提交的时间、进 度、质量负责。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 甲方必须在年月 日以前做好现场勘察工作的水、电 供应、平整道路、清理现场、准备材料 等工作。 甲方必须在年月 日乙方进入现场前，办好征地、拆 迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 甲方必须负责解决乙方勘察 人员的现场吃住、办公等条件。乙方现 场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如 果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲 方负担。甲方人员的集体福利设施应为 乙方人员提供方便。勘察施工中必须的 民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置 及煤、木材由甲方供给；生产现场取暖 和机具的看守由甲方负责解决并负担费 用。 乙方勘察人员、勘察机具进 入工程地点的交通运输和劳务费均由甲 方负担。 甲方对乙方的勘察成果文件， 不得擅自修改，不得转让给第三者重复 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29 使用。 第四条 乙方的义务 乙方应按照现行的标准、规 模和技术条例，进行工程测量、工程地 质、水文地质的勘察工作，并按合同规 定的进度、质量提交勘察后果。 乙方应于年月 日进入现场勘察，年月日 提交全部勘察资料，提交测量透明图 份，提交工程地质报告书一式 份。乙方如因气候或甲方原因影响现场 施工三天以上，工期可顺延。 第五条 定金及勘察取费标准及 拨付办法 本工程按国家建委颁发的 工程勘察收费办法收取勘察费，总 价预计为元。自本勘察合同生 效后日内，甲方应向乙方支付 相当于勘察费的的定金；勘察合 同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履 行合同的，无权要求偿还定金，乙方不 履行合同的，应当双倍返回定金。勘察 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 30 工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经 费的；全部勘察工程结束后，乙 方按合同规定向甲方提交勘察报告书和 图纸，并进行工程结算，甲方提取资料 后日内，应按实际勘察工作量 清付勘察费。勘察费用的支付均由建设 银行办理托收承付。 属于特殊工程的收费办法， 原则上按勘测工程总价加收 的勘察费。 第六条 甲方的违约责任 如果由于甲方变更计划，或 提供的资料不准确，或未按期提供勘察