2025城镇街道翻新施工合同

2025城镇街道翻新施工合同第一部分工程概况工程名称:2025年城镇街道翻新工程工程地点:市区街道建设单位（甲方）:有限公司，地址：市区路号，法定代表人：，联系方式：施工单位（乙方）:建设工程有限公司，地址：市区路号，法定代表人：，联系方式：工程内容:包括但不限于道路翻新、排水系统改造、绿化带整修、路灯安装及交通标识更新等。具体施工范围以设计图纸和本合同附件为准。资金来源:本项目由市财政拨款及社会投资共同承担，甲方负责资金的筹措与支付。第二部分施工范围和内容工程范围:本次翻新工程涵盖街道全长约公里，起始于路交叉口，终止于桥。具体施工内容:道路路面翻新：包括旧路面拆除、基层处理及新路面铺设；排水系统改造：新建雨水管道、污水管道及其附属设施；绿化带整修：对现有绿化带进行清理、补植及景观优化；路灯安装：更换老旧路灯并新增照明设备，确保道路照明覆盖率达100%；交通标识更新：完善交通标线、信号灯及其他交通安全设施。设计依据:施工图纸由设计院出具，编号为--，双方确认以该图纸作为施工依据。第三部分工期和质量要求开工日期:本工程计划于年月日开工，具体时间以甲方书面通知为准。竣工日期:本工程应于年月日完工并通过验收，总工期为日历天。质量标准:本工程的质量目标为合格，需符合《城市道路工程施工与质量验收规范》（GB50903-2013）及地方相关标准的要求。进度要求:乙方应按照甲方提供的施工进度计划表进行施工，并定期向甲方提交进度报告。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方另行协商解决。第四部分合同价款及支付方式合同总价:本工程签约合同价为人民币元（大写：拾万仟佰拾元整）。付款方式:预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；进度款：按月工程量的%支付，每月日前由乙方提交上月完成工程量清单，经甲方审核后于次月日前支付；竣工验收款：工程竣工并通过初步验收后，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元；质保金：剩余合同总价的%作为质保金，待质保期满且无质量问题后一次性付清。变更签证:在施工过程中，如遇设计变更或工程量增加，乙方应在变更发生后日内提交签证申请，经甲方审核确认后方可调整合同价款。第五部分双方的权利与义务甲方的权利与义务:负责办理本工程的立项、规划及施工许可等前期手续；按时支付工程款，并对乙方提交的进度报告和签证申请进行审核；指派同志作为甲方代表，负责施工现场的协调与监督工作；有权对乙方的施工质量、进度及安全文明施工情况进行检查和指导。乙方的权利与义务:编制详细的施工组织设计，并在开工前提交甲方审批；确保施工人员和设备按时进场，严格按照设计图纸和规范进行施工；建立健全安全生产责任制，做好施工现场的安全防护措施；指派同志作为乙方项目经理，全面负责本工程的施工管理。第六部分竣工验收与结算竣工验收标准:本工程以设计图纸、施工规范及国家相关验收标准为依据进行验收。验收程序:工程完工后，乙方应在日内向甲方提交竣工验收申请及相关资料。甲方收到申请后组织相关部门进行初步验收，并在日内提出整改意见。乙方须在规定时间内完成整改并重新报验，直至通过正式验收。结算程序:竣工验收合格后，双方依据合同约定及签证文件进行工程结算，甲方应在结算完成后日内支付剩余工程款。第七部分保修条款保修期限:本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修范围:包括但不限于道路路面、排水系统、绿化带及路灯设施等，具体范围以设计图纸和合同附件为准。保修责任:在保修期内，如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。若因乙方原因导致的质量问题，维修费用由乙方承担；若因不可抗力或其他第三方原因造成的损坏，维修费用由甲乙双方另行协商解决。第八部分违约责任乙方违约责任:如乙方未按合同约定工期完成施工，每逾期一日应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；若施工质量不符合验收标准，乙方需返工直至合格，并承担由此产生的额外费用；乙方在施工过程中擅自变更设计或使用不合格材料，甲方有权要求停工整改，并视情节严重程度扣减相应工程款。甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日应向乙方支付应付金额的‰作为违约金；甲方无故拖延验收或签证，导致工期延误及窝工损失的，应承担相应责任。第九部分争议解决双方在履行本合发生争议，应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向市人民法院提起诉讼。第十部分其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同一式份，甲乙双方各执份，自签字盖章之日起生效。甲方（公章）：法定代表人或授权代表：日期：