2025年建筑工程施工合同纠纷的解决途径

2025年建筑工程施工合同纠纷的解决途径合同编号：签订地点：签订日期：2025年月日发包方（以下简称甲方）：住所：法定代表人：联系方式：承包方（以下简称乙方）：住所：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，并结合本工程的具体情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商一致，签订本合同，并共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程立项批准文号：1.6资金来源：第二条合同依据2.1本合同依据下列文件签订：（1）《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规；（2）国家及地方关于建筑工程质量、安全、环保等标准和技术规范；（3）双方认可的施工图纸、技术说明、工程清单及其他技术文件；（4）招标文件及乙方的投标文件。第三条工程期限3.1开工日期：2025年月日3.2竣工日期：2025年月日3.3总日历天数：天3.4因甲方原因导致的停工、窝工或其他延误，工期相应顺延；因乙方原因导致的工期延误，甲方有权要求乙方赔偿损失，具体赔偿标准双方另行协商。第四条工程质量4.1质量标准：本工程质量标准为（如：合格、优良、创优等），双方应严格按照国家现行的质量标准和规范执行。4.2材料与设备：乙方使用的材料、设备应符合设计要求和国家质量标准，甲方有权进行检查和验收。如发现不符合要求，乙方应立即更换或返工，由此产生的费用由乙方承担。4.3质量保修：本工程的质量保修期为年，保修范围包括但不限于（具体保修内容）。保修期内，乙方应按约定履行保修义务，如乙方不履行或拖延履行，甲方有权另行委托第三方维修，费用从乙方的保修金中扣除。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施确保施工安全。5.2乙方应为施工现场的人员购买人身意外伤害保险，费用由乙方承担。5.3施工过程中发生的安全事故，乙方应承担全部责任，甲方不承担任何连带责任。5.4如因乙方原因导致第三方人身或财产损失，乙方应负责赔偿，甲方有权从应付乙方的工程款中扣除相应金额。第六条合同价款与支付6.1合同总价：本工程合同总价为人民币元（大写：）。6.2支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%，即人民币元；（2）进度款：工程进度达到时，甲方支付合同总价的%；（3）竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（4）剩余%作为质量保修金，待保修期满后无质量问题一次性付清。6.3如甲方未能按约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金标准为每日‰。第七条变更与索赔7.1工程变更：因设计变更或甲方要求导致的工程内容变化，双方应签订书面补充协议，明确变更内容及价款调整方式。7.2索赔程序：（1）乙方在知道或应当知道索赔事件发生后日内向甲方提出索赔意向书；（2）甲方应在收到索赔意向书后日内作出书面答复；（3）如甲方逾期未答复，视为甲方同意乙方的索赔要求。7.3乙方提出的索赔要求应提供充分证据，否则甲方有权拒绝。第八条竣工验收8.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。8.2竣工验收标准：8.3如验收不合格，乙方应在日内完成整改并重新申请验收，由此产生的费用由乙方承担。8.4竣工验收合格后，双方签署《竣工验收合格证书》，工程正式移交甲方使用。第九条合同解除9.1如因乙方原因导致工程停工超过日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。9.2合同解除后，乙方应在日内退场，并协助甲方与其他施工单位办理交接手续。9.3合同解除后的结算方式：第十条纠纷解决10.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁（或向合同签订地人民法院提起诉讼）。10.2本合同适用中华人民共和国法律。第十一条违约责任11.1乙方违反本合同约定，导致工程逾期竣工、质量不合格或发生安全事故的，应向甲方支付违约金，违约金标准为元/日（或工程总价的%）。11.2甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金标准为元/日。11.3如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应赔偿守约方的所有损失，包括但不限于直接损失、间接损失及律师费、诉讼费等合理费用。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。12.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：