劳务总包单价合同标准文本

劳务总包单价合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同名称：劳务总包单价合同

合同签订日期：__________

甲方（承包方）：__________

乙方（委托方）：__________

鉴于甲方具备相关劳务承包资质，乙方愿意委托甲方进行劳务总包工程，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同标的

1.1本合同标的为乙方提供的劳务总包工程，具体工程范围、内容、规模等详见附件一：《劳务总包工程明细》。

二、工程价款及支付方式

2.1工程价款按照附件一《劳务总包工程明细》中的单价及实际完成工程量计算。

2.2甲方在收到乙方提供的工程进度款申请及相关凭证后，于七个工作日内支付相应的工程进度款。

2.3乙方在工程竣工验收合格后，甲方应一次性支付剩余工程款。

三、工期及延误责任

3.1本合同工期为__________日历天，自工程开工之日起计算。

3.2甲方应严格按照合同约定的时间完成工程，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

四、质量标准及验收

4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准，详见附件二：《工程质量标准》。

4.2工程验收分为分项验收和竣工验收两个阶段。

4.3分项验收由乙方组织，甲方派员参加；竣工验收由双方共同组织，邀请相关部门进行监督。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担相应的违约责任。

5.2甲方未能按时支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。

5.3乙方未能按时完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、《劳务总包工程明细》

二、《工程质量标准》

七、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

法定代表人（签字）：__________

签订日期：__________

附件：

一、《劳务总包工程明细》

二、《工程质量标准》

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同名称：劳务总包单价合同

合同签订日期：__________

甲方（主导承包方）：__________

乙方（委托方）：__________

丙方（第三方）：__________

鉴于甲方具备相关劳务承包资质，乙方愿意委托甲方进行劳务总包工程，并引入丙方作为第三方参与，以保障工程质量和进度，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同标的

1.1本合同标的为乙方提供的劳务总包工程，具体工程范围、内容、规模等详见附件一：《劳务总包工程明细》。

二、第三方丙方责任与权利

2.1丙方作为第三方，负责对劳务总包工程进行全过程的质量监督和进度控制。

2.2丙方有权对乙方提供的劳务队伍进行资质审查，确保其符合国家相关标准和要求。

2.3丙方有权对工程进度进行跟踪，对乙方提出的进度调整方案进行审核。

2.4丙方有权对工程质量进行抽检，对不符合质量标准的工程提出整改要求。

2.5丙方有权对乙方及劳务队伍的违约行为进行制止，并要求乙方承担相应的违约责任。

三、甲方权益与责任

3.1甲方作为主导承包方，享有对工程总体的决策权和管理权。

3.2甲方有权根据工程进度和实际情况，调整施工方案和资源配置。

3.3甲方有权对乙方及劳务队伍的施工质量进行监督检查，确保工程符合合同约定和质量标准。

3.4甲方有权对丙方的监督工作进行指导和监督，确保其履行合同义务。

3.5甲方有权在乙方违约时，采取包括但不限于暂停工程、解除合同等措施，以保护自身权益。

四、乙方责任与权利

4.1乙方负责按照合同约定，提供符合要求的劳务队伍和施工材料。

4.2乙方有权对丙方的监督工作进行配合，并提出合理化建议。

4.3乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任及限制条款

5.1乙方未按合同约定提供符合要求的劳务队伍和施工材料，导致工程延误或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金。

5.3丙方未按合同约定履行质量监督和进度控制职责，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。

5.4任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担相应的违约责任。

5.5乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程损失或安全事故，乙方应承担全部责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、《劳务总包工程明细》

二、《工程质量标准》

第三方丙方的介入，旨在通过其专业能力和独立地位，保障工程质量和进度，同时为甲方提供更为坚实的权益保障。甲方作为主导承包方，通过合同明确自身的权益和责任，确保工程顺利进行，实现项目效益最大化。本合同的签订，旨在明确各方的责权利，确保工程项目的顺利进行，实现甲乙丙三方共赢。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同名称：工程咨询与监理服务合同

合同签订日期：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（咨询与监理服务方）：__________

丙方（第三方）：__________

鉴于甲方需要专业的工程咨询与监理服务以确保工程质量和进度，乙方愿意提供此类服务，并引入丙方作为第三方参与，以增强服务的专业性和公正性，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同标的

1.1本合同标的为甲方工程项目的咨询与监理服务，具体服务内容、范围和标准详见附件一：《工程咨询与监理服务明细》。

二、第三方丙方责任与权利

2.1丙方作为第三方，负责对乙方提供的咨询与监理服务进行独立的质量评估和监督。

2.2丙方有权要求乙方提供工程项目的相关资料，并对乙方的工作流程和方法进行审查。

2.3丙方有权对工程项目的质量、进度、成本和安全进行定期检查，并提出改进建议。

2.4丙方有权对乙方的工作成果进行审核，确保其符合合同约定的标准。

2.5丙方有权在乙方违约时，向甲方提出终止合同或要求乙方承担违约责任的建议。

三、乙方权益与责任

3.1乙方作为咨询与监理服务方，享有按照合同约定提供服务的权利。

3.2乙方有权要求甲方提供必要的信息和资源，以便完成咨询与监理工作。

3.3乙方有权根据工程项目的实际情况，调整咨询与监理方案。

3.4乙方有权要求甲方在发现工程问题后及时采取措施，并有权对甲方的不当行为提出警告。

四、甲方责任与权利

4.1甲方负责按照合同约定支付乙方咨询与监理服务费用。

4.2甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成咨询与监理工作。

4.3甲方有权对乙方的工作成果进行审核，并在必要时要求乙方进行整改。

4.4甲方有权在乙方严重违约时，解除合同并要求乙方赔偿损失。

五、违约责任及限制条款

5.1乙方未按合同约定提供咨询与监理服务，导致工程延误或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按合同约定及时提出问题或建议，导致工程损失，乙方应承担相应的责任。

5.3甲方未按合同约定支付服务费用，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。

5.4任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

一、《工程咨询与监理服务明细》

乙方为主导的目的和意义在于确保工程项目的顺利进行，保障工程质量和进度，同时通过专业的咨询与监理服务，维护自身的合法权益，