水电暖分包合同7篇

水电暖分包合同7篇篇1甲方（发包方）：名称：_________地址：_________联系方式：_________乙方（承包方）：名称：_________地址：_________联系方式：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就水电暖分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.承包范围：水电暖安装及维修工程4.工程质量要求：符合相关标准和要求二、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、工程造价及支付方式1.工程总造价：_________元（大写：_________）2.支付方式：银行转账3.支付时间：每完成一个阶段的工作并进行验收后支付该阶段款项，具体支付时间和金额根据实际完成情况和验收结果确定。四、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合标准要求；（2）甲方有义务向乙方提供必要的技术支持和资料；（3）甲方有义务按照合同约定支付乙方的工程款。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和资料；（2）乙方有义务按照合同约定完成施工任务，确保施工质量符合标准要求；（3）乙方有义务在验收合格后向甲方提交完整的竣工资料。五、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、合同生效及终止条件1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止条件：有下列情形之一的，可以终止合同：（1）双方协商一致的；（2）因不可抗力致使合同目的不能实现的；（3）一方严重违约，另一方有权解除合同的。七、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保施工任务顺利完成。甲方（发包方）：_________（签字/盖章）乙方（承包方）：_________（签字/盖章）篇2甲方（总包方）：XXXXXX有限公司乙方（分包方）：XXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规，结合工程实际情况，为明确双方在分包过程中的责任、权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX工程2.工程地点：XXXXXX3.合同范围：本合同约定分包范围为XXXXXX工程的水电暖安装工程。具体内容包括：（1）电气安装工程：包括配电系统、照明系统、防雷接地系统等；（2）给排水安装工程：包括给水系统、排水系统等；（3）暖通安装工程：包括空调系统、通风系统等。4.合同工期：本合同约定工期为XXXXXX天，自乙方进场之日起计算。二、双方责任1.甲方责任（1）负责提供施工图纸及技术要求；（2）负责协调乙方与其他施工单位之间的关系；（3）负责按照合同约定支付工程款。2.乙方责任（1）负责按照施工图纸和技术要求进行施工；（2）负责确保施工质量符合国家标准和行业标准；（3）负责确保施工进度满足合同工期要求；（4）负责提供施工过程中的相关技术服务和支持。三、材料供应及设备管理1.材料供应：本工程所需材料由甲方供应，乙方负责验收并妥善保管。2.设备管理：本工程所需设备由乙方负责采购、运输和安装，甲方负责验收并确保设备质量符合要求。四、工程质量及验收标准1.工程质量：乙方应确保施工质量符合国家标准和行业标准，并达到甲方要求。2.验收标准：本工程验收标准按照国家相关规范和甲方要求进行，具体标准详见附件。五、工程款支付及结算方式1.工程款支付：甲方应按照合同约定支付工程款，具体支付节点和金额详见附件。2.结算方式：本工程结算方式为XXXXXX，具体结算流程详见附件。六、违约责任及纠纷解决方式1.违约责任：若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.纠纷解决方式：双方应友好协商解决纠纷，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.不可抗力：因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。2.合同生效及终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同终止日期以甲方书面通知为准。3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决期间，双方均应继续履行合同中不涉及争议的其他义务。4.权利保留：甲方有权保留对乙方的监督权、检查权和验收权，乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，确保工程质量符合要求。5.法律适用：本合同适用中华人民共和国相关法律法规。6.合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。7.补充协议：本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议的内容不得与本合同相抵触，否则无效。8.保密条款：乙方应对甲方提供的所有资料和信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。甲方对乙方提供的所有资料和信息亦应予以保密处理。双方均应妥善保管对方的资料和信息，防止丢失或泄露。如因一方过失导致资料和信息丢失或泄露的，应承担相应的法律责任。9.特别提示：乙方在施工过程中应注意安全事项，严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方违反安全操作规程导致安全事故的，乙方应承担全部责任。甲方对乙方的安全施工有监督权和检查权，如发现乙方存在安全隐患的，有权要求乙方立即停止施工并进行整改。乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，确保施工安全。10.附则：本合同的修改、补充和终止均应遵循中华人民共和国相关法律法规的规定，并由双方另行协商并签订书面协议确定。任何口头或未以书面形式确定的协议、承诺均不对双方产生法律约束力。双方在签订和履行本合同过程中应注意遵循诚实信用原则，确保合同的合法性和有效性。如一方违反诚实信用原则导致合同无效或被撤销的，应承担相应的法律责任。本合同的解释篇3发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：水电暖安装4.工程造价：暂定[工程造价]元第二条承包方式及范围1.承包方式：包工包料2.承包范围：水电暖安装，包括材料采购、安装施工等。具体范围以甲方提供的施工图纸和变更签证为准。第三条合同工期1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保工期按时完成。2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的费用。3.乙方应在施工前编制详细的施工进度计划，并提交甲方审核。4.乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工期按时完成。第四条工程质量及验收1.乙方应确保施工质量符合相关标准和规范。2.甲方有权对施工质量进行监督和检查，并提出改进意见。3.乙方应在施工完成后提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快安排验收。4.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任和费用。第五条合同价款及支付方式1.合同价款：暂定[合同价款]元，具体金额以实际结算为准。2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付方式以甲方实际情况为准。3.乙方应在收到款项后向甲方开具相应的发票。4.如因甲方原因造成款项支付延误，乙方有权要求甲方支付相应的利息损失。第六条违约责任及赔偿1.如因乙方原因造成工期延误或工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。2.如因甲方原因造成工期延误或款项支付延误，甲方应承担相应的违约责任和赔偿责任。3.乙方在履行合同过程中如发生工伤事故等意外情况，应由乙方自行承担相应责任和费用。如因甲方过错导致类似事件发生，甲方应承担相应责任和费用。4.任何一方在履行合同过程中如存在违约行为并导致对方损失时，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。包括但不限于直接损失、间接损失以及实现债权或权利的费用等。5.本合同约定的违约金比例为合同总价的10%。但违约方应赔偿的数额应以其实际造成的损失为准。6.若甲方逾期付款超过30天且无正当理由时，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任。若乙方逾期交付超过30天且无正当理由时，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。若双方均有违约行为且均有过错时，应根据各自过错程度承担相应的违约责任和赔偿责任。篇4甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水电暖分包事宜，达成如下协议：#一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.开工日期：__________5.竣工日期：__________6.合同价款：__________#二、承包范围乙方负责安装水电暖设施，包括但不限于以下内容：1.水管安装：包括给水、排水、消防等水管的安装。2.电线安装：包括低压、高压、消防等电线的安装。3.暖气管安装：包括集中供热、空调等暖气管的安装。4.电气元件安装：包括开关、插座、配电箱等电气元件的安装。5.管道保温：包括水管、暖气管的保温处理。6.管道试验：包括水管、暖气管的打压试验。7.其他水电暖设施的安装和维护。#三、合同工期1.乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保按照合同约定的竣工日期完成施工任务。2.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程停工或延期，乙方有权要求甲方支付相应的停工或延期费用。具体费用由双方协商确定。3.乙方应在施工过程中合理安排工期，确保施工进度和质量。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。#四、质量标准和要求1.乙方应严格按照国家相关标准和规范进行水电暖设施的施工，确保施工质量符合甲方要求。2.乙方应在施工前制定详细施工方案，明确施工流程和质量控制措施。施工方案应提交甲方审核确认。3.乙方应确保使用的材料、设备符合相关标准和要求，并在施工前进行必要的检测和试验。4.乙方应建立健全的质量管理制度，确保施工过程中的质量问题及时发现并处理。5.甲方有权对施工质量进行监督检验，并提出改进意见。乙方应积极响应甲方的要求，对存在的问题进行整改。#五、安全施工和文明施工1.乙方应建立健全的安全施工和文明施工管理制度，确保施工现场的安全和文明。2.乙方应在施工前制定详细的安全施工措施和应急预案，确保在紧急情况下能够及时应对。3.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。4.甲方有权对乙方的安全施工和文明施工进行监督检查，并提出改进意见。乙方应积极响应甲方的要求，对存在的问题进行整改。#六、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程的水电暖分包合同价款为人民币__________元整（￥__________）。该价款包括材料费、人工费、管理费、利润等所有费用。具体费用根据双方协商确定。2.支付方式：甲方应按以下方式支付合同价款：*基础装修阶段支付合同总金额的______%；*中间装修阶段支付合同总金额的______%；篇5甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方水电暖工程相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX公司水电暖分包工程2.工程地点：XXXXXX3.承包范围：本次分包工程仅限于甲方指定范围内的水电暖安装施工，具体以甲方提供的施工图纸为准。4.承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程，所有材料设备由乙方自行采购，并按照甲方要求进行施工。二、合同工期1.开工日期：本合同工程定于XXXX年XX月XX日开工。2.竣工日期：本合同工程定于XXXX年XX月XX日竣工。3.合同工期：工期XX天。三、质量标准1.本工程质量应达到国家现行相关施工质量验收规范的标准。2.乙方应确保所有安装材料和设备的质量可靠性，提供相关的质量合格证明。3.乙方在施工过程中应严格遵守甲方提出的质量管理要求，确保施工质量符合甲方要求。四、合同价款与支付方式1.合同价款：本合同工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。2.支付方式：甲方按照乙方实际完成的工程量及双方约定的单价进行结算，并在结算后XX个工作日内支付结算价款的XX%。剩余XX%的款项作为质量保证金，在工程竣工验收合格后XX个工作日内支付。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方应提供施工图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进行监督和指导。（2）甲方应按照合同约定及时支付合同价款。（3）甲方有权对乙方的施工质量进行监督，并提出整改意见。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定保质保量完成施工任务。（2）乙方应遵守甲方提出的质量管理要求，确保施工质量符合要求。（3）乙方应提供施工所需的所有材料和设备，并确保其质量可靠性。（4）乙方应按照甲方要求进行施工记录和资料整理，并及时提交相关报告。六、违约责任1.甲方违约责任：甲方未能按照合同约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。2.乙方违约责任：乙方未能按照合同约定保质保量完成施工任务的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。此外，乙方还应承担因违约行为给甲方造成的其他损失。七、争议解决1.本合同的解释权归甲乙双方共同所有。在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有条款均受中华人民共和国相关法律法规的约束和解释。甲方（发包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXXXX公司法定代表人：XXXXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就水电暖分包事宜，达成如下协议：#一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.开工日期：__________5.竣工日期：__________#二、承包范围及内容乙方承包甲方__________项目的水电暖工程，具体包括：1.水电暖系统的安装、调试；2.水电暖设备的采购、运输；3.水电暖工程的施工、管理；4.保修期内水电暖工程的维护、保养。#三、合同工期1.合同工期：乙方应在合同签订后尽快安排人员进场施工，确保在竣工日期前完成全部工作内容。2.工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付相应的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。#四、质量及验收标准1.质量标准：乙方应确保水电暖工程达到优良标准，满足甲方的使用需求。2.验收标准：工程竣工后，乙方应提交详细的验收资料，甲方将在收到验收资料后尽快组织验收。验收标准应包括但不限于以下几个方面：-水电暖系统的安装是否符合规范；-水电暖设备的采购是否符合要求；-水电暖工程的施工是否达到优良标准；-保修期内水电暖工程的维护、保养是否及时、有效。#五、合同价款及支付方式1.合同价款：__________元（大写：__________元整）。具体金额根据工程实际结算。2.支付方式：甲方将在合同签订后支付乙方合同价款的30%作为预付款。工程竣工并通过验收后，甲方将支付剩余款项。保修期满后，甲方将支付保修金。#六、违约责任及赔偿金额的计算方法1.违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下几个方面：-工期延误的，需支付相应的违约金；-质量不合格的，需承担返修费用；-保修期内未履行保修义务的，需支付相应的违约金。2.赔偿金额的计算方法：根据违约方违约程度及给对方造成的实际损失计算赔偿金额。赔偿金额应包括直接损失和间接损失。具体计算方式由双方协商确定。#七、保修条款及保修期限1.保修条款：乙方应在工程竣工后提供至少一年的保修服务。保修期内，如水电暖工程出现质量问题或故障，乙方应及时提供维修服务。保修期满后，双方协商确定后续维修事宜。2.保修期限：保修期限自工程竣工验收之日起开始计算。在保修期限内，乙方应提供全天候的维修服务。保修期满后的维修服务费用由双方协商确定。#八、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规及司法解释的规定。如有违反，应承担相应的法律责任。判决生效前，双方应继续履行合同约定及法院判决的相关义务。判决生效后，双方应执行判决结果并按照约定履行相关义务。如一方不履行判决义务或者判决义务无法履行时则按照争议解决条款处理并承担相应的违约责任和赔偿责任。2.管辖法院：因本合同引起的争议或纠纷应由双方友好协商解决；协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷由双方友好协商解决；协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷由双方友好协商解决；协商不成的任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。管辖法院包括但不限于以下地点之一：__________（具体管辖法院根据双方协商确定）。篇7甲方（发包方）：XXXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXXX水电暖安装有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的施工事宜协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：XXXXXXX小区住宅楼水电暖安装工程2.工程地点：XXXXXX路XX号3.承包范围：本小区住宅楼的水电暖安装工程，具体包括：（1）电气系统安装：包括配电系统、照明系统、插座系统、防雷接地系统等。（2）给排水系统安装：包括给水系统、排水系统、消防系统等。（3）暖通系统安装：包括采暖系统、空调系统等。4.承包方式：乙方包工包料，即乙方负责所有材料采购和施工工作。5.合同工期：自签订合同之日起至XXXX年XX月XX日，工期XX天。二、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）负责提供施工图纸及技术要求，并监督乙方的施工进度和质量。（2）负责协调其他专业队伍的配合工作，确保施工顺利进行。（3）按照合同约定支付工程款。2.乙方权利和义务（