重庆道路合同协议

重庆道路合同协议甲方：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方有[具体道路工程名称]道路建设及相关服务需求，乙方具备提供相关服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担重庆[具体道路名称]的相关工程及服务事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）道路建设工程内容1.道路基础工程乙方负责对重庆[具体道路名称]范围内的道路基层进行施工，包括但不限于对道路用地范围内的原地面进行清理、平整、碾压，达到设计规定的压实度要求。按照设计图纸进行道路基层材料的铺设，如水泥稳定碎石基层等，严格控制材料的级配、含水量及压实工艺，确保基层的强度、平整度和稳定性符合设计及规范标准。2.道路路面工程承担道路路面的铺设工作，包括沥青混凝土路面的施工。从路面材料的采购、运输到摊铺、碾压等环节，均由乙方负责组织实施。在路面施工过程中，要保证路面的平整度、压实度和抗滑性能等指标满足国家及地方现行相关标准和设计要求，确保路面质量符合通行安全标准。3.附属设施建设负责道路相关附属设施的建设，如道路排水系统、路灯系统、交通标志标线等。排水系统要确保排水畅通，满足道路在不同降雨强度下的排水需求，包括雨水管道的敷设、检查井及雨水口的施工等。路灯系统的安装要保证照明亮度均匀、合理，符合道路照明设计标准，灯具的选型、安装位置及高度要满足相关规范要求。交通标志标线的施划要清晰、准确，符合交通工程设计规范，为道路使用者提供明确的交通指引。（二）服务内容1.工程前期准备服务协助甲方办理道路建设项目所需的各项前期手续，包括但不限于规划许可证、施工许可证等相关证件的申请和办理工作，负责提供办理手续所需的资料，并积极与相关政府部门沟通协调，确保手续办理的顺利进行。对道路建设项目涉及的周边环境进行调查和评估，包括地下管线分布、周边建筑物及地形地貌等情况，为道路施工提供详细的基础资料，并制定相应的保护和应对措施。2.施工过程中的协调服务负责施工现场的协调管理工作，包括与周边居民、单位的沟通协调，及时解决施工过程中可能出现的扰民问题和纠纷，确保施工顺利进行。协调各施工单位之间的工作关系，合理安排施工顺序和施工进度，避免施工过程中的相互干扰和冲突，保证整个道路建设工程的高效有序推进。3.工程质量监督与检测服务建立健全工程质量管理制度，对道路建设工程的各个环节进行质量监督，确保施工质量符合设计及规范要求。按照国家及地方相关标准和规范，定期对道路工程材料、构配件及设备进行质量检测，对道路基层、路面等关键部位进行质量抽检，及时发现和纠正质量问题，保证工程质量达标。4.工程竣工验收服务在道路建设工程完工后，负责组织相关单位进行工程预验收，对工程质量、施工资料等进行全面检查，对发现的问题及时督促施工单位进行整改。协助甲方组织道路建设工程的竣工验收工作，准备竣工验收所需的各项资料，并配合验收组完成验收工作，确保道路工程顺利通过竣工验收。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的道路建设工程及服务工作进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工和服务。在乙方违反合同约定或出现质量、安全等问题时，有权要求乙方采取整改措施或承担相应的违约责任。对道路建设工程及服务的质量、进度、安全等方面的情况有知情权，乙方应定期向甲方汇报相关工作进展情况。2.义务按照合同约定向乙方支付工程价款及服务费用。协助乙方办理道路建设项目所需的各项前期手续，提供必要的支持和配合。负责协调与道路建设项目相关的外部关系，为乙方创造良好的施工和服务环境。对乙方提交的工程设计变更、施工方案调整等文件进行审核，并及时给予答复。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程价款及服务费用。在符合法律法规及合同约定的前提下，有权自主组织道路建设工程的施工和服务工作。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的行为，有权拒绝，并要求甲方承担相应的责任。2.义务严格按照国家及地方现行相关标准、规范和设计文件的要求，组织实施道路建设工程及服务工作，确保工程质量和服务水平达到合同约定标准。制定详细的施工组织设计和服务方案，合理安排施工进度和服务流程，确保道路建设工程按时完成，并在规定时间内提供各项服务。建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全，杜绝安全事故的发生。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责道路建设工程及服务过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，符合国家及地方环保要求。按照合同约定的时间和要求，向甲方提交工程进度报告、质量检测报告、竣工验收报告等相关资料。在道路建设工程及服务工作完成后，负责对工程及服务范围内的设施进行保修，保修期内出现质量问题，乙方应及时免费维修。三、工程价款及支付方式（一）工程价款1.本合同道路建设工程及服务的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。2.工程价款明细如下：道路基础工程费用：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。道路路面工程费用：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。附属设施建设费用：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。服务费用：人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元），包括工程前期准备服务费用、施工过程中的协调服务费用、工程质量监督与检测服务费用、工程竣工验收服务费用等。（二）支付方式1.合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.道路基础工程完工并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.道路路面工程完工并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。4.附属设施建设工程完工并经甲方验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。5.道路建设工程及服务全部完成并通过竣工验收后[x]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的[x]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。6.剩余合同总价款的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]年后无质量问题，甲方在[x]个工作日内一次性无息支付给乙方。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限（一）开工日期本合同道路建设工程及服务的开工日期为[具体开工日期]。乙方应在开工日期前做好施工准备工作，包括人员、设备、材料等的进场安排，并向甲方提交开工报告。（二）竣工日期本合同道路建设工程及服务的竣工日期为[具体竣工日期]。乙方应确保在竣工日期前完成全部工程及服务内容，并达到合同约定的质量标准。（三）工期延误1.因甲方原因导致工程延误的，工期相应顺延。甲方应及时通知乙方，并提供相关证明文件。乙方应在接到通知后[x]个工作日内，向甲方提交工期顺延申请及相关资料，经甲方确认后，工期予以顺延。2.因乙方原因导致工程延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担合同解除给甲方造成的全部损失，并按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工程延误的，双方应协商解决工期顺延事宜。乙方应及时采取措施减少损失，并在不可抗力事件结束后[x]个工作日内，向甲方提交工期顺延申请及相关证明文件。五、质量标准及验收（一）质量标准1.道路建设工程及服务应符合国家及地方现行相关标准、规范和设计文件的要求，达到合格及以上质量等级。2.具体质量标准如下：道路基础工程：基层压实度、平整度等指标应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）的相关规定。道路路面工程：沥青混凝土路面的厚度、平整度、压实度、抗滑性能等指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40）的相关规定。附属设施建设：排水系统应排水畅通，无渗漏现象；路灯系统应照明正常，亮度均匀；交通标志标线应清晰、准确，符合交通工程设计规范。（二）验收1.乙方在完成每个阶段的工程及服务工作后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[x]个工作日内组织相关人员进行验收。2.验收内容包括工程质量、施工资料、服务质量等方面。乙方应提供完整的施工资料及服务报告，供甲方及验收组查阅。3.如验收合格，双方应签署验收合格文件。如验收不合格，乙方应按照甲方及验收组提出的整改意见进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改时间不计入工期。4.道路建设工程及服务全部完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告。甲方应在接到申请报告后[x]个工作日内组织竣工验收。竣工验收合格后，双方应签署竣工验收报告。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定按时支付工程价款及服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工或提供服务，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工和服务，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方自行承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.乙方违反合同约定的工期要求，逾期竣工的，应按照本合同约定承担工期延误违约金。3.乙方擅自将本合同项下的道路建设工程及服务转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的全部款项，并按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。4.乙方在道路建设工程及服务过程中，违反国家及地方相关法律法规、政策规定，导致甲方受到行政处罚或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起[x]年。（二）合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[x]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。（三）不可抗力1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.因不可抗力事件导致一方无法履行本合同项下的义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。（四）合同生效与终止1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同项下的道路建设工程及服务全部完成，双方的