建筑施工合同质量

建筑施工合同质量合同编号：__________发包人：[公司名称1]，地址：[具体地址1]，联系方式：[具体联系方式1]承包人：[公司名称2]，地址：[具体地址2]，联系方式：[具体联系方式2]一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，系依法成立并合法存续的企业法人，主要从事[发包人主要业务范围]，具备承担本合同工程的相应资质和能力。2.承包人：[承包人公司名称]，系依法成立并合法存续的企业法人，具有[承包人资质等级]资质，具备承担本合同工程的施工能力。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：[详细描述工程的各项工作内容，如建筑主体施工、装饰装修、给排水等]4.工程规模：[说明工程的规模大小，如建筑面积、层数、跨度等]三、质量标准1.国家及行业标准：本工程应严格按照国家及行业现行的相关标准和规范进行施工，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB502042015）等。2.约定的特殊质量标准：除国家及行业标准外，双方还约定本工程应达到以下特殊质量标准：[详细说明约定的特殊质量标准，如墙面平整度偏差不得超过2mm、屋面防水等级达到二级等]。四、质量保证措施1.施工组织设计中的质量保证措施：承包人在编制施工组织设计时，应明确质量目标、质量保证体系、质量控制流程等质量保证措施，并经发包人审核批准后实施。2.原材料及构配件质量控制措施：承包人应建立原材料及构配件的采购、检验、验收制度，保证使用的原材料及构配件符合质量要求。原材料及构配件进场前，承包人应向发包人提交质量证明文件，经发包人检验合格后方可使用。3.施工过程质量控制措施：承包人应加强施工过程中的质量控制，严格按照施工图纸、施工规范和质量标准进行施工，做好施工记录和检验批验收工作。对关键工序和特殊过程，承包人应编制专项施工方案，并经发包人审核批准后实施。4.竣工验收质量控制措施：工程竣工后，承包人应及时组织自检，自检合格后向发包人提交竣工验收申请。发包人应在接到申请后的[规定时间]内组织竣工验收，验收合格后签发竣工验收合格证书。五、质量检验与验收1.检验程序：本工程的质量检验应按照“三检制”进行，即班组自检、项目部复检、公司质检部门终检。检验合格后，承包人应向发包人提交检验报告，经发包人检验合格后方可进行下道工序施工。2.验收标准：本工程的验收标准应按照国家及行业标准和双方约定的特殊质量标准进行，验收合格后应签发竣工验收合格证书。3.验收时间及人员：工程竣工后，承包人应在[规定时间]内通知发包人进行竣工验收。发包人应在接到通知后的[规定时间]内组织竣工验收，验收人员应包括发包人代表、监理工程师、设计单位代表、质量监督部门代表等。4.验收不合格的处理：若工程验收不合格，承包人应在规定的时间内整改完毕，并重新组织验收。若经两次验收仍不合格，发包人有权解除合同，并要求承包人承担违约责任。六、质量缺陷修复1.质量缺陷的认定：本工程在质保期内出现的质量缺陷，由发包人或监理工程师通知承包人进行修复。承包人应在接到通知后的[规定时间]内到达现场进行查看，并出具质量缺陷认定报告。2.修复责任及期限：若质量缺陷是由于承包人原因造成的，承包人应承担修复责任，并在规定的期限内完成修复工作。若质量缺陷是由于发包人原因造成的，承包人应协助发包人进行修复，修复费用由发包人承担。3.修复费用的承担：因质量缺陷修复而发生的费用，由责任方承担。若双方对责任方存在争议，可通过协商或仲裁解决。七、质量保证金1.保证金的数额：本工程的质量保证金为工程结算价款的[具体比例]，金额为[具体金额]。2.保证金的返还条件及时间：工程质保期届满后，若工程无质量问题，发包人应在[规定时间]内将质量保证金无息返还给承包人。若工程在质保期内出现质量问题，承包人应在规定的时间内完成修复工作，经发包人验收合格后，发包人应在[规定时间]内将质量保证金无息返还给承包人。八、违约责任1.承包人质量违约的责任：若承包人在施工过程中违反质量标准或质量保证措施，造成工程质量不合格或存在质量缺陷，承包人应承担违约责任，包括但不限于返工、整改、赔偿损失等。2.发包人质量违约的责任：若发包人未按照合同约定支付工程款项或提供必要的施工条件，导致工程延误或质量问题，发包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。九、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼机构：本合同争议的仲裁机构为[具体仲裁机构名称]，诉讼机构为[具体法院名称]。十、其他条款1.合同变更与解除：本合同的变更与解除应经双方协商一致，并签订书面协议。若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行，双方应协商解除合同，并互不承担违约责任。2.不可抗力：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、停工等。因不可抗力导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任。3.合同生效与终止：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程质保期届满且质量保证金返还完毕后终止。十一、附则1.合同份数及保存：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。2.补充协议：本合同未尽事宜，可由双方协商签订补