路桥桩基合同协议

路桥桩基合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[路桥名称]的建设工程，其中包含桩基工程，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方的路桥桩基工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[路桥名称]桩基工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模本工程的桩基类型为[具体桩基类型，如钻孔灌注桩、预制桩等]，桩径为[详细尺寸]，桩长根据设计要求及现场实际情况确定，预计总桩数为[x]根。具体工程内容包括但不限于桩基的成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、桩身检测等全部施工工序，以达到设计图纸及相关规范要求。4.工程质量标准：按照国家现行的《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202[具体版本号]）及其他相关专业质量验收规范的合格标准执行。5.工程工期计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总工期天数：[x]天乙方应严格按照上述工期计划组织施工，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲方书面确认后工期相应顺延。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权按照本合同约定对工程质量、进度、安全等方面进行考核，并根据考核结果进行奖惩。在乙方出现严重违约行为时，有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供施工现场的工程地质勘察报告、施工图纸及相关技术资料，并对资料的真实性、准确性负责。负责协调施工现场周边关系，确保乙方施工顺利进行。如因周边关系问题导致乙方无法正常施工，由甲方负责解决，并承担由此给乙方造成的损失。按照本合同约定的付款方式及时支付工程款。协助乙方办理施工许可证等相关施工手续，但费用由乙方承担。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定提供相关资料和协助办理施工手续。在施工过程中，有权根据现场实际情况提出合理化建议，但需经甲方书面认可后方可实施。按照本合同约定收取工程款。2.义务具备完成本工程所需的相应资质等级证书，并在签订本合同前向甲方提供证书复印件（加盖公章）。组织具有相应资格证书的专业技术人员、管理人员和施工人员进行施工，确保施工质量和安全。严格按照国家现行施工规范、质量验收标准、设计图纸及本合同约定组织施工，确保工程质量达到合格标准。制定施工安全保障措施，确保施工现场安全，承担因乙方原因造成的安全事故责任及损失。负责施工现场的环境保护，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，符合国家和地方有关环境保护的规定。按照甲方要求的格式和内容定期向甲方报送工程进度报表、质量检验报告、安全检查报告等资料。在工程竣工后，按照相关规定和甲方要求及时提交竣工资料，并配合甲方进行工程竣工验收。工程竣工验收合格后，按照规定对工程质量保修，并承担保修费用。本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[x]年。三、工程价款及支付方式（一）工程价款1.本工程采用[单价包干/总价包干等具体计价方式]，工程价款暂定为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。最终工程价款以实际完成的工程量经双方结算确定为准。2.单价包含但不限于完成桩基工程所需的全部费用，包括但不限于原材料费、人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、检测费、水电费、措施费、风险费等一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程价款的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。2.工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方报送当月完成的工程量报表，甲方在收到报表后[x]个工作日内审核完毕。经审核确认后，在次月的[具体日期]前支付乙方当月已完工程量价款的[x]%。3.工程竣工验收合格后：乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后[x]个工作日内审核完毕。经双方结算确认后，甲方向乙方支付至结算总价的[x]%。4.质量保修金：结算总价的[x]%作为质量保修金。在质量保修期届满后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息返还给乙方。四、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对工程进行变更。工程变更应以书面形式通知乙方，乙方应按照变更通知要求组织施工。2.因工程变更导致工程量增加或减少的，双方应根据本合同约定的计价方式调整工程价款，并签订补充协议。3.工程变更涉及到工期调整的，双方应根据实际情况协商确定工期顺延天数，并签订相关协议。五、材料设备供应1.本工程所需的主要材料（如钢筋、水泥、砂石等）及设备（如桩机等）由[供应方，一般为乙方]负责采购供应。乙方应确保所采购的材料设备符合国家质量标准和设计要求，并提供产品合格证明文件等相关资料。2.甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验和抽检，如发现材料设备不符合要求，乙方应负责及时更换，并承担由此产生的费用和损失。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金，同时工期顺延。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方窝工、停工等损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。若乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应负责无偿返工整改，直至达到合格标准。因返工整改导致工期延误的，乙方应承担逾期竣工违约责任。如因乙方质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方违反本合同约定的安全、环保等规定，导致发生安全事故或受到环保部门处罚的，乙方应承担全部责任及损失。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法