2025梦幻乐园主体结构工程承包合同

2025梦幻乐园主体结构工程承包合同合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就2025梦幻乐园主体结构工程的承包事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：2025梦幻乐园主体结构工程1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于主体结构设计、施工及相关配套设施的建设，具体内容以附件《工程范围清单》为准。1.4工程规模：建筑面积约为平方米。1.5质量标准：符合国家及地方相关建筑质量标准，达到优良等级。1.6安全目标：实现零事故，达到当地建设行政主管部门要求的安全生产标准。第二条承包范围2.1乙方承包范围包括但不限于以下内容：（1）主体结构施工，包括基础工程、梁柱工程、楼板工程、墙体工程等；（2）钢筋工程，包括钢筋的加工、制作、安装及绑扎；（3）模板工程，包括模板的加工、安装及拆除；（4）混凝土工程，包括混凝土的搅拌、运输及浇筑；（5）施工场地内的材料运输及装卸；（6）施工现场的文明施工及环境保护。2.2除非另有约定，乙方负责完成上述全部工作内容，并承担相应的质量、安全责任。第三条合同工期3.1计划开工日期：年月日3.2计划竣工日期：年月日3.3总工期：日历天（不包括因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的工期顺延）。3.4工期顺延：若因甲方原因、设计变更、不可抗力等因素导致工期延迟，乙方有权申请工期顺延，经甲方书面确认后执行。3.5逾期竣工责任：若乙方因自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元，最高不超过合同总价的%。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元（大写：元整）。4.2计价依据：（1）本合同约定的工程范围及工作内容；（2）施工图纸、设计变更及现场签证；（3）《地区建筑工程预算定额》及相关配套文件；（4）合同约定的材料、设备价格；（5）施工期间人工、材料、机械价格的市场波动，风险范围由乙方承担，超出范围的调整方式另行约定。4.3支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；（2）进度款：按月支付，每月日前乙方提交上月完成工程量报告，经甲方审核后支付当月工程款的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付至合同总价的%；（4）质保金：余款%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性无息返还。4.4调整条款：因设计变更、签证或其他原因导致的工程量变化，按照合同约定的计价依据进行调整，并经双方书面确认后执行。第五条组成文件5.1本合同的组成文件包括：（1）本合同正文；（2）附件一：《工程范围清单》；（3）附件二：《施工图纸》；（4）附件三：《设计变更》；（5）附件四：《签证单》；（6）双方确认的其他文件。5.2当上述文件内容存在矛盾时，以时间在后的书面文件为准。第六条双方的一般责任与义务6.1甲方责任与义务：（1）按时支付工程款，提供施工场地及必要的施工条件；（2）负责办理施工许可、规划审批等手续；（3）协调施工现场的外部关系，确保施工顺利进行；（4）按照合同约定及时确认工程量、签证单及其他文件；（5）在乙方完成后，组织工程竣工验收。6.2乙方责任与义务：（1）严格按施工图纸、设计变更及施工规范进行施工，确保工程质量；（2）编制施工组织设计，报甲方审批后实施；（3）负责施工现场的安全管理，防止发生安全事故；（4）做好文明施工，遵守环保规定，处理好施工垃圾及噪声污染；（5）负责工程完工后的清洁及保护工作，直至甲方验收合格。第七条设计变更与停工7.1设计变更：（1）甲方提出设计变更，应以书面形式通知乙方；（2）变更超过原设计标准或规模时，双方需另行协商确定费用及工期；（3）因设计变更导致的工程量变化，按合同约定进行调整。7.2停工：（1）因甲方原因停工，甲方应承担乙方停工期间的合理损失；（2）因乙方原因停工，乙方应赔偿由此造成的损失；（3）因不可抗力停工，双方根据实际情况协商解决。第八条工程进度管理8.1施工计划：（1）乙方应编制详细的施工进度计划，报甲方审批；（2）甲方有权对乙方的施工进度进行监督，有权要求乙方调整进度计划。8.2进度检查：甲方每月组织一次工程进度检查，乙方应积极配合，并根据检查结果调整施工进度。8.3进度滞后处理：若乙方施工进度严重滞后，甲方有权要求乙方采取赶工措施，相关费用由乙方承担。第九条工程质量和验收9.1质量标准：（1）执行国家及地方建筑质量标准；（2）主体结构质量达到优良等级；（3）乙方负责完成相关质量检测及验收手续。9.2隐蔽工程验收：隐蔽工程完工后，乙方应通知甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序。9.3竣工验收：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料；（2）甲方应在收到验收申请后日内组织验收，验收合格后签署竣工验收证书；（3）验收不合格，乙方应在日内完成整改，并重新申请验收。第十条安全文明施工10.1安全管理：（1）乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工人员安全；（2）乙方应为现场施工人员购买意外伤害保险，费用自理；（3）乙方负责施工场地的安全防护措施，防止发生安全事故。10.2文明施工：乙方向保证施工现场整洁，合理设置临时设施，避免影响周边居民生活。10.3安全管理责任：若因乙方原因发生安全事故，乙方承担全部责任及费用。第十一条工程保修11.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起，保修期为2年。11.2保修内容：包括主体结构的裂缝、沉降、变形等问题。11.3保修责任：保修期内，乙方应及时修复因施工质量问题引起的缺陷，费用由乙方承担。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更：需经双方协商一致，以书面形式确认。12.2合同解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除；（2）因一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。第十三条违约责任13.1甲方违约：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，支付违约金元；（2）未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，赔偿乙方相应损失。13.2乙方违约：（1）未按合同约定完成工程，每逾期一日，支付违约金元；（2）因施工质量问题导致返工，由乙方承担返工费用。第十四条争议解决14.1甲乙双方因本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条补充协议15.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方（甲方）：地址：法定代表人：委托代理人：联系方式：日期：年