工期延误合同协议

工期延误合同协议甲方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方与乙方就[具体项目名称]（以下简称"本项目"）达成合作意向，为明确双方权利义务，确保项目顺利进行，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方就工期延误相关事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.项目内容本项目为[详细描述项目具体内容，包括但不限于工程建设项目中的各项工程任务、服务项目中的具体服务内容等]。2.项目要求甲方对本项目提出如下要求：[列举项目质量标准，如工程应达到的建筑规范、服务应满足的具体指标等]。[如有时间节点要求，详细说明各阶段的时间节点及交付成果要求]。[其他特殊要求，如项目的环保要求、安全标准等]。二、工期约定1.计划工期本项目计划开工日期为[具体日期]，计划竣工日期为[具体日期]，总工期为[x]天。2.工期调整如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后的[x]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。顺延期限由双方根据实际情况协商确定。若因乙方自身原因导致工期延误，乙方应采取积极措施加快施工进度，确保在原计划工期内完成项目。如乙方未能在合理期限内完成，每延误一天，应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量等进行监督检查，提出意见和建议。如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改，整改仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务按照合同约定向乙方支付工程款或服务费用。协助乙方办理项目相关的审批手续、协调外部关系等，为乙方施工创造必要条件。及时向乙方提供施工所需的图纸、资料等文件，并对其真实性、准确性负责。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程款或服务费用。在施工过程中，如遇到不可抗力或甲方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予合理补偿。2.义务组建专业的施工队伍，配备足够的技术人员和设备，确保施工顺利进行。严格按照合同约定的工期、质量标准和施工规范进行施工，确保项目质量达到优良标准。制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。按照施工进度计划组织施工，合理安排人员、材料、设备等资源，确保各阶段工作按时完成。定期向甲方汇报施工进度情况，如遇重大问题或突发事件，应及时通知甲方，并采取有效措施进行处理。做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。妥善保管甲方提供的图纸、资料等文件，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。工程竣工后，应将全部文件资料移交给甲方。四、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款或服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及违约金。因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担乙方因此遭受的直接损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费、材料损失费等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成项目，每延误一天，应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。因返工造成的工期延误，按照上述工期延误条款承担违约责任。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。乙方擅自将本项目转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的全部损失，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。五、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：__________