建设工程设计合同

建设工程设计合同合同编号：__________甲方（委托人）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，电子邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方（设计人）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，电子邮箱：[乙方联系邮箱]。一、合同双方1.甲方（委托人）：系指委托乙方进行建设工程设计的法人或其他组织，拥有项目的相关权利和义务。2.乙方（设计人）：系指具有相应资质，接受甲方委托进行建设工程设计工作的法人或其他组织，具备完成设计任务的专业能力和技术水平。二、合同背景与依据1.项目背景：本合同所涉及的建设工程位于[项目地点]，旨在为[项目用途]提供设计服务。该项目具有一定的规模和复杂性，需要专业的设计团队进行规划和设计。2.合同依据：本合同依据《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规以及双方的协商一致而订立。三、设计项目概况1.项目名称：[具体项目名称]2.项目地点：[项目所在具体地点]3.项目规模：[详细描述项目的规模，如建筑面积、占地面积等]4.设计范围：包括但不限于[详细列出设计所涵盖的具体内容，如建筑设计、结构设计、给排水设计等]四、设计文件的编制与交付1.设计文件的编制要求：乙方应按照国家相关标准、规范以及甲方的要求，编制高质量、符合实际需求的设计文件。设计文件应包括初步设计文件、施工图设计文件等，并应具备详细的设计说明、图纸等内容。2.设计文件的交付时间与方式：乙方应在[约定的交付时间]前，将设计文件以纸质版和电子版的形式交付给甲方。纸质版设计文件应一式[X]份，电子版设计文件应通过邮件等方式发送给甲方。五、设计费用及支付方式1.设计费用的计算依据：设计费用根据项目的规模、复杂程度、设计周期等因素进行计算，具体费用金额为[具体设计费用金额]。2.设计费用的支付进度与方式：甲方应按照以下进度向乙方支付设计费用：在合同签订后[X]个工作日内，支付设计费用的[X]%作为预付款；在初步设计文件提交并经甲方审核通过后[X]个工作日内，支付设计费用的[X]%；在施工图设计文件提交并经甲方审核通过后[X]个工作日内，支付设计费用的[X]%；剩余设计费用的[X]%作为质保金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。六、双方的权利与义务1.甲方的权利与义务：甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议；甲方应按时向乙方支付设计费用，提供必要的设计资料和条件；甲方应尊重乙方的专业意见，不得擅自更改设计文件的内容。2.乙方的权利与义务：乙方有权要求甲方提供准确、完整的设计资料和条件，如因甲方提供资料不及时或不准确导致设计工作延误或错误，乙方不承担责任；乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成设计工作，保证设计文件的合法性、合规性和安全性；乙方应保守甲方的商业秘密和设计成果，不得将其用于未经甲方同意的其他项目。七、设计文件的修改与变更1.设计文件修改与变更的条件：在以下情况下，乙方应根据甲方的要求对设计文件进行修改或变更：甲方提出合理的修改或变更要求；因国家法律法规、政策等因素的变化导致设计文件需要修改或变更；因项目实际情况发生变化需要对设计文件进行修改或变更。2.设计文件修改与变更的程序：乙方应在收到甲方的修改或变更通知后，及时组织设计人员进行研究和处理，并在规定的时间内提交修改或变更后的设计文件。修改或变更后的设计文件应经甲方审核通过后方可实施。八、违约责任1.双方违约的情形及责任承担：若甲方未按时支付设计费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金；若逾期超过[X]天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。若乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成设计工作，每逾期一天，应按照设计费用的[X]%向甲方支付违约金；若逾期超过[X]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。若因乙方设计原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复或返工，直至达到合格标准；若因工程质量问题给甲方造成损失，乙方应承担赔偿责任。2.违约责任的免除与减轻：若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致双方无法履行合同义务，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明材料。九、争议解决1.争议解决的方式：双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的管辖法院：本合同争议的管辖法院为[具体管辖法院名称]。十、合同的生效、变更与终止1.合同的生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同的变更与解除：双方协商一致，可以变更或解除本合同。若因一方违约导致另一方解除合同，违约方应承担违约责任。3.合同的终止条件：本合同在以下情况下终止：双方履行完毕合同约定的全部义务；因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法继续履行；一方依法宣告破产或解散；法律、法规规定的其他情形。十一、其他条款1.保密条款：双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和设计成果予以保密，不得向第三方披露或使用。2.不可抗力条款：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。若因不可抗力导致双方无法履行合同义务，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明材料。3.通知与送达条款：双方在合同履行过程中相互发出的通知、文件等应采用书面形式，并通过快递、邮件等方式送达对方指定的地址。如地址变更，应及时通知对方。4.合同份数与保存：本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。合同原件应由双方妥善保存，以备查阅。5.补充条款：双方可以根据实际情况，在本合同的基础上签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________