2025大理石施工合同大理石施工合同模板

2025大理石施工合同大理石施工合同模板大理石施工合同合同编号：本合同由以下双方于年月日签订：发包方（甲方）：名称：地址：联系人：联系XX：承包方（乙方）：名称：地址：联系人：联系XX：鉴于甲方拟对（工程项目名称）进行大理石施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：1.4工程内容：大理石地面、墙面、台面等的铺设、打磨、密封及养护等。第二条工程承包方式乙方以包工包料的方式承包本工程，乙方负责提供施工所需的大理石材料、工具、设备及技术人员。第三条施工工期3.1开工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3总工期：天。3.4因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延。第四条合同价款与支付方式4.1合同总金额：人民币元（大写：元整）。4.2付款方式：4.2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元（大写：元整）。4.2.2工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%作为进度款，即人民币元（大写：元整）。4.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同款，即人民币元（大写：元整）。4.3甲方应按照约定时间支付款项，逾期支付的，乙方有权顺延工期，并要求甲方支付逾期付款违约金。第五条材料供应与质量标准5.1乙方提供的大理石材料应符合合同约定的品牌、规格、颜色及质量标准。5.2乙方应提供材料的合格证书、质量检测报告等相关证明文件。5.3施工过程中，乙方应严格遵守国家有关装修装饰材料的规定，确保施工材料环保、安全。5.4材料进场时，甲方有权对材料进行验收，如发现问题，乙方应无条件更换或退换。第六条施工规范与安全6.1乙方应严格按照国家相关法律法规及行业规范进行施工，确保施工质量和安全。6.2乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并负责施工现场的安全管理。6.3施工期间，乙方应合理使用甲方提供的设施，避免造成损坏。6.4乙方应采取有效措施，确保施工过程中不扰民，减少对周边环境的影响。第七条工程验收与保修7.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收。7.2验收标准：（1）材料符合合同约定的品牌、规格、颜色及质量标准；（2）施工工艺符合行业规范，表面平整、无明显缝隙、无色差；（3）施工区域无明显污染或损坏。7.3甲方在验收后签字确认，视为工程验收合格。7.4本工程保修期为年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，乙方应免费修复因施工质量导致的问题。第八条双方权利与义务甲方权利与义务：8.1甲方有权对施工过程进行监督，提出合理建议。8.2甲方应按合同约定支付工程款。8.3甲方应为乙方提供必要的施工条件，如水、电、场地等。乙方权利与义务：8.4乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。8.5乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。8.6乙方应妥善保护甲方提供的设施及物品，如有损坏，应承担相应赔偿责任。第九条合同变更与解除9.1在施工过程中，如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。9.2因一方违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。第十条违约责任10.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金。10.2乙方未按合同约定工期完成施工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金。10.3因乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工，直至达到合同要求，由此产生的费用由乙方承担。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：