2025水电安装承包合同范本

2025水电安装承包合同范本本合同由以下双方于年月日签订：甲方（发包方）：法定代表人（或负责人）：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人（或负责人）：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就水电安装工程承包事宜达成一致意见，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：本工程包括但不限于以下内容：（1）给排水系统安装；（2）电气系统安装；（3）消防系统安装；（4）其他相关附属设施的安装；工程规模：本工程总建筑面积为平方米，其中地上层，地下层；承包范围：乙方负责完成本工程自图纸设计范围内的水电安装施工，具体包括但不限于以下内容：（1）给排水管道安装；（2）电气线路敷设及设备安装；（3）消防设备及系统的安装调试；（4）其他水电相关设施的安装；质量要求：乙方需严格按照国家及地方现行的施工质量验收规范和标准进行施工，确保工程质量达到优良标准。二、工期要求开工日期：本工程定于年月日开工；竣工日期：本工程定于年月日竣工；总工期：共计天（日历天）；工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工或延误，工期相应顺延；（2）因不可抗力因素（如地震、台风、洪水等）导致的停工，工期相应顺延；（3）其他经双方协商一致同意顺延工期的情况；延期违约责任：若乙方未能按合同约定的工期完成施工，每逾期一天，乙方应支付甲方合同总价的‰作为违约金。三、合同价款合同总价：本合同总价为人民币元（大写：），具体包括以下内容：（1）人工费；（2）材料费；（3）机械费；（4）管理费；（5）利润；（6）税金；付款方式：（1）预付款：甲方在合同签订后日内支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前支付上月已完成工程量的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性无息返还；变更签证：如工程内容或设计发生变更，需经甲方书面确认后方可实施，签证价款在工程竣工结算时一并核算；结算方式：本工程结算以实际完成的工程量为准，按双方约定的单价据实结算。四、双方权利与义务甲方权利与义务：负责提供施工图纸及相关技术文件，并组织设计交底和图纸会审；负责办理施工许可证及其它相关手续；按时支付工程款，确保乙方正常施工；负责协调乙方与土建单位的配合关系；对乙方的施工质量、进度、安全进行监督和检查；按时组织工程验收。乙方权利与义务：编制施工组织设计及进度计划，并报甲方批准后实施；严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量达到优良标准；负责施工人员的安全教育和技术交底，确保施工安全；施工过程中发现图纸错误或不合理之处，应及时书面通知甲方；负责施工现场的安全防护和文明施工，做到工完场清；配合甲方进行隐蔽工程验收和竣工验收。五、工期与质量工期管理：乙方应严格按照合同约定的工期组织施工，确保工程按期完工。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金；质量管理：（1）乙方应严格按照国家及地方现行的施工质量验收规范和标准进行施工；（2）隐蔽工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，未经验收不得进入下一道工序；（3）工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收；（4）工程质量达不到优良标准时，乙方应无条件返工直至合格，返工费用由乙方承担；质保期：本工程的质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内，乙方应无偿修复因施工原因造成的质量问题。六、安全与文明施工安全施工：乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用；文明施工：乙方应加强施工管理，做到施工现场整洁有序，材料堆放整齐，垃圾及时清理。如因乙方原因造成环境污染或扰民问题，乙方应承担全部责任；治安管理：乙方应加强施工人员的治安管理，严禁偷盗、打架等违法行为。如发生此类事件，乙方应承担全部责任。七、违约责任甲方违约责任：（1）如因甲方原因导致工程停工或延误，工期相应顺延；（2）如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，甲方应支付乙方应付金额的‰作为违约金；乙方违约责任：（1）如因乙方原因导致工程工期延误，每逾期一天，乙方应支付甲方合同总价的‰作为违约金；（2）如乙方施工质量不符合要求，乙方应无条件返工直至合格，返工费用由乙方承担；（3）如乙方违反安全文明施工规定，甲方有权要求乙方整改，情节严重的甲方有权解除合同。八、争议解决因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：