煤矿工程分包协议模板

煤矿工程分包协议模板编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方拟在__________地区进行煤矿工程的建设，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方将煤矿工程的部分施工任务分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成相关施工任务。

二、合同背景

甲方因煤矿工程规模较大，为提高施工效率，降低成本，决定将部分施工任务分包给乙方。

三、合同期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成甲方指定的施工任务之日止。合同期限为__________年。

双方的责任和义务：

编号：__________

一、甲方责任和义务

1.甲方应在本协议签订后__________日内，向乙方提供完整的施工图纸、技术规范、工程量清单及相关资料。

2.甲方应按照合同约定的时间、地点和方式，向乙方支付工程款，并保证支付资金的合法合规。

3.甲方应负责协调解决乙方在施工过程中遇到的设计变更、地质条件变化等外部因素，确保乙方施工顺利进行。

4.甲方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。

5.甲方应承担因自身原因导致乙方无法按期完成工程任务的责任，并按照合同约定承担相应的违约责任。

二、乙方责任和义务

1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范、工程量清单及相关资料，进行施工组织设计和施工。

2.乙方应确保施工过程中使用的材料、设备符合国家相关标准和要求，保证工程质量。

3.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.乙方应按照甲方要求，对施工现场进行安全管理，确保施工人员的人身安全和设备安全。

5.乙方应接受甲方对施工过程的监督和检查，对甲方提出的合理意见和建议予以采纳。

6.乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，进行环境保护和污染防治工作。

7.乙方应按照合同约定，及时向甲方提交施工进度报告、工程结算等资料。

三、双方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

2.甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止和纠正。

3.甲方有权对乙方提交的施工进度报告、工程结算等资料进行审核。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

5.乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术规范等资料。

6.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的问题给予解决。

7.双方均有权要求对方遵守合同约定，履行合同义务。

四、双方义务

1.双方应按照合同约定，履行各自的义务，确保合同的顺利履行。

2.双方应遵守国家相关法律法规和行业标准，维护合同双方的合法权益。

3.双方应保持良好的沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。

4.双方应保密合同内容，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.双方应妥善保管合同文本和相关资料，确保合同的有效性。

合同金额与支付方式：

编号：__________

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有与施工直接相关的费用。

二、支付方式

1.预付款：乙方在签订本协议后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元。

2.进度款：乙方在完成合同约定工程量的__________%后，甲方应按照实际完成工程量及合同单价支付相应的进度款。进度款支付周期为__________，每次支付金额为合同总金额的__________%，即人民币__________元。

3.验收款：工程验收合格后，甲方应在__________日内支付剩余合同金额的__________%，即人民币__________元。

4.保修金：乙方在工程验收合格后，甲方应支付合同总金额的__________%作为保修金，保修金在保修期满后无质量问题发生时无息退还乙方。

三、支付条件

1.甲方支付款项的前提是乙方已按照合同约定完成了相应的工程量，且工程质量符合国家相关标准和要求。

2.乙方应向甲方提供工程进度报告、工程量清单、材料验收单等相关凭证。

3.甲方在支付进度款和验收款前，有权对乙方提交的凭证进行审核。

4.任何因乙方原因导致的工程延误，甲方有权暂停支付相应的进度款，直至乙方恢复正常施工。

四、额外费用

1.因不可抗力、政策调整等原因导致的额外费用，双方应协商解决，并在合同中明确约定处理方式。

2.任何超出合同总金额的额外费用，均需双方书面确认后方可发生，并按照实际发生金额进行结算。

五、支付期限

1.预付款应在签订本协议后的__________日内支付。

2.进度款应在每个支付周期结束后__________日内支付。

3.验收款应在工程验收合格后的__________日内支付。

4.保修金在保修期满后无息退还乙方。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付__________%的违约金。

2.乙方未按约定完成工程任务的，应向甲方支付__________%的违约金。

违约与争议解决机制：

编号：__________

一、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付款项，除应按约定支付违约金外，还应赔偿乙方因此遭受的直接损失。

2.若乙方未按合同约定完成工程任务，除应按约定支付违约金外，还应承担甲方因工程延误而产生的额外费用。

3.若双方任何一方违反合同约定造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

二、违约行为

1.甲方违约行为包括但不限于未按时支付款项、提供资料不完整、变更工程任务未征得乙方同意等。

2.乙方违约行为包括但不限于未按时完成工程任务、工程质量不合格、未遵守安全生产规定等。

三、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交下列争议解决方式之一：

a.诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.仲裁：双方同意将争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

2.争议解决过程中，除正在进行争议解决外，双方应继续履行合同义务。

3.仲裁裁决或法院判决为终局裁决，对双方均有约束力。

四、适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

五、管辖法院

对于因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方同意由合同签订地人民法院管辖。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附则：

编号：__________

一、生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效，但以下条件满足后方可正式生效：

1.双方签字盖章；

2.甲方已向乙方支付合同约定的预付款；

3.乙方已按照合同要求提交了施工组织设计和施工方案。

二、有效期

本协议的有效期为自生效之日起至乙方完成甲方指定的施工任务并经甲方验收合格之日止，预计总工期为__________年。

三、变更

1.本协议的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并签署书面文件作为附件。

2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议的条款。

四、终止

1.本协议因以下原因终止：

a.双方协商一致；

b.一方违约，另一方给予书面通知后，违约方在__________日内未采取补救措施或未履行合同义务；

c.因不可抗力导致合同无法履行；

d.法律法规或政策变化导致合同无法履行。

2.终止本协议，双方应立即采取必要措施，妥善处理未完成的工程和合同项下的其他义务。

五、通知

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方在合同中指定的地址。

2.通知自发送之日起视为送达，但以对方签收或自发送之日起__________日后视为送达。

六、不可抗力

1.本协议所称不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情况。

2.发生不可抗力事件的一方应及时通知对方，并在不可抗力事件结束后__________日内提供相关证明文件。

七、争议解决

本协议的争议解决条款适用于本附则。

八、其他

1.本协议的任何部分无效，不影响其他部分的效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

3.本协议的标题仅为方便查阅，不影响协议的实质内容。

九、附件

本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

附件：

编号：__________

1.需求文档

-煤矿工程需求说明书

-施工组织设计说明书

-工程量清单

2.设计方案

-煤矿工程设计图纸

-结构设计说明书

-设备选型说明书

3.技术规格

-材料技术规格书

-施工工艺技术规范

-设备技术参数表

4.合同双方资质证明

-甲方营业执照副本复印件

-甲方安全生产许可证复印件

-乙方营业执照副本复印件

-乙方安全生产许可证复印件

-乙方相关施工资质证书复印件

5.支付款项相关文件

-预付款支付凭证

-进度款支付申请及支付凭证

-验收款支付申请及支付凭证

-保修金支付凭证

6.施工现场管理文件

-施工现场安全管理制度

-施工现场环境保护措施

-施工现场人员配备计划

7.工程验收文件

-工程验收报告

-验收合格证书

-验收不合格整改通知

8.争议解决相关文件

-争议解决申请

-争议解决会议纪要

-