公路施工合同范本江西_第1页
公路施工合同范本江西_第2页
公路施工合同范本江西_第3页
公路施工合同范本江西_第4页
公路施工合同范本江西_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

公路施工合同范本江西1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为XXX交通发展集团有限公司,成立于XXXX年,总部位于江西省南昌市,主要从事公路建设、管理和运营等业务。甲方的地址为江西省南昌市XX区XX路XX号,法定代表人为XXX,联系方式为电话:XXX-XXXXXXX,邮箱:XXXX@。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为XXX建筑工程有限公司,成立于XXXX年,总部位于江西省南昌市,主要从事公路工程施工、桥梁建设等业务。乙方的地址为江西省南昌市XX区XX路XX号,法定代表人为XXX,联系方式为电话:XXX-XXXXXXX,邮箱:XXXX@。

合同简介:

甲乙双方鉴于对彼此的企业实力、信誉等有深入了解,甲方愿意将某公路项目的施工任务委托给乙方,乙方愿意接受甲方的委托,为甲方提供优质的公路施工服务。双方本着平等自愿、诚实守信的原则,签订本合同,明确双方的权利和义务,以确保项目的顺利进行。

本合同的签订背景是甲方作为公路项目的业主,需要寻找一家具有专业施工能力和良好信誉的承包商完成施工任务。乙方作为专业的建筑工程公司,具有丰富的施工经验和优良的施工团队,能够满足甲方的需求。双方经过充分沟通和协商,决定携手合作,共同完成这一项目。

本合同的主要内容包括双方的合作范围、施工标准、质量要求、工期、价格与支付条件、违约责任等方面的条款。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,确保项目的顺利实施。

在本合同的履行过程中,双方应积极沟通、协调,共同解决项目实施过程中可能出现的问题。如遇到不可抗力因素导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。对于因一方违约导致的合同解除或损失,违约方应承担相应的违约责任。

本合同的签署标志着甲乙双方正式确定了合作关系,双方应严格按照合同约定,共同推进项目的实施。希望通过本合同的履行,进一步加深双方的合作关系,实现互利共赢。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在公路施工项目中的权利和义务,确保项目按照预定的标准和质量要求顺利完成。具体内容包括:

1.甲方将某公路项目的施工任务委托给乙方;

2.乙方负责按照合同约定的标准和质量要求,完成公路施工任务;

3.双方共同协商解决项目实施过程中出现的问题,确保项目的顺利进行。

第二条定义

为本合同所述,以下术语具有以下含义:

1.甲方:指XXX交通发展集团有限公司;

2.乙方:指XXX建筑工程有限公司;

3.公路项目:指甲方委托乙方施工的公路建设任务;

4.施工任务:指乙方根据甲方要求,进行的公路建设施工工作;

5.合同履行期限:指本合同约定的乙方完成施工任务的期限;

6.不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务:

(1)甲方应按照合同约定,向乙方支付施工费用;

(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,确保施工质量;

(3)甲方应提供施工所需的相关证件和资料,确保乙方顺利施工;

(4)甲方应协助乙方解决施工过程中可能出现的问题,确保项目顺利进行。

2.乙方的权利与义务:

(1)乙方应按照合同约定的标准和质量要求,完成施工任务;

(2)乙方应按照甲方要求,提交施工进度报告和相关资料;

(3)乙方应保证施工安全,确保施工过程中不发生安全事故;

(4)乙方应承担因自身原因导致的合同解除或损失的责任;

(5)乙方应按照合同约定,向甲方支付违约金或赔偿金。

第四条价格与支付条件

本合同的施工费用为人民币【】元整(大写:【】元整),包括但不限于施工材料、人工、机械设备使用等费用。具体价格详见附件一《施工费用明细表》。

甲乙双方约定采用以下支付方式:

1.甲方应在本合同签订后【】日内,向乙方支付预付款人民币【】元整(大写:【】元整);

2.乙方完成施工任务的【】%,甲方应支付相应的进度款;

3.乙方完成施工任务后,甲方应按照合同约定的质量标准进行验收,验收合格后【】日内,甲方应支付剩余的施工费用。

乙方应按照甲方的要求,提供相应的发票等财务凭证。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【】年。合同到期后,如双方无异议,本合同自动续约【】年。

具体履行期限如下:

1.乙方应在本合同签订后【】日内,开始施工;

2.乙方应在本合同约定的合同履行期限内,完成施工任务;

3.甲方应在本合同约定的时间内,支付预付款、进度款及剩余施工费用。

双方应严格按照本合同约定的时间节点履行各自的权利和义务。

第六条违约责任

1.如乙方未按照合同约定的标准和质量要求完成施工任务,甲方有权要求乙方在约定的时间内进行整改,并按照合同约定支付违约金。如乙方仍未能达到合同约定的标准,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付相应的赔偿金。

2.如甲方未按照合同约定的时间支付预付款、进度款及剩余施工费用,乙方有权要求甲方在约定的时间内支付,并有权解除本合同。

3.如一方未履行合同约定的其他义务,另一方有权要求违约方承担违约责任,并有权解除本合同。

4.本合同履行过程中,如遇到不可抗力因素导致合同无法履行,双方应根据实际情况协商解决。如不可抗力因素持续时间超过【】个月,双方均有权解除本合同。

5.双方应严格履行本合同约定的权利和义务,如一方违约导致合同解除,违约方应承担因此给对方造成的损失。双方同意,违约金和赔偿金的标准按照合同约定的金额或者实际损失的【】%计算,以较高者为准。

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订后,由于不能预见、不能避免并不能克服的客观情况导致任何一方不能履行或部分履行本合同的情况。不可抗力包括但不限于以下情况:

1.自然灾害,如地震、洪水、台风等;

2.政府行为,如战争、封锁、禁令等;

3.社会异常情况,如罢工、骚乱、交通瘫痪等;

4.其他双方同意的不可抗力情况。

发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。双方应立即协商,根据事件的影响和严重程度,决定部分或全部免除责任。

如果不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行,双方应协商确定合同的继续履行、部分履行或解除合同。双方同意,因不可抗力事件导致的费用增加和(或)工期延误,不受违约责任追究。

第八条争议解决

双方应通过友好协商和谈判解决本合同履行过程中的任何争议和纠纷。如果协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

双方同意,争议解决的方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼。如果选择仲裁,仲裁机构为【】仲裁委员会,仲裁地点为【】。

双方应遵守仲裁裁决或法院判决,并承担相应的法律责任。在争议解决过程中,除争议解决事项外,双方应继续履行本合同的其他条款。

第九条其他条款

1.通知方式:本合同项下的所有通知、通信和声明均应以书面形式进行,并发送至对方指定的地址和联系方式。任何口头承诺或通信均不得作为证据。

2.合同变更:本合同的任何修改、补充或变更均需双方书面同意,并经双方签字盖章后生效。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方达成书面一致终止本合同;

b.合同履行期限届满;

c.合同约定的终止条件发生。

4.合同解除:一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或严重影响合同目的实现,另一方有权书面通知解除合同。

5.合同效力:本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方具有法律约束力。

6.信息保密:双方应对本合同的内容和签订过程保守秘密,未经对方同意不得向第三方披露。

第十条附则

本合同附件为本合同的有效组成部分,与正文具有同等法律效力。附件包括但不限于施工方案、技术规范、工程量

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论