建设工程施工合同索赔管理

建设工程施工合同索赔管理合同编号：__________甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。《建设工程施工合同索赔管理》合同正文一、总则1.合同目的本合同旨在明确建设工程施工合同双方在索赔管理方面的权利和义务，规范索赔程序，保障双方的合法权益，保证工程建设的顺利进行。2.适用法律本合同适用中华人民共和国相关法律法规，如《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等。在合同履行过程中，如遇法律规定不一致的情况，以法律规定为准。3.定义与解释在本合同中，下列词语具有如下含义：“索赔”指在建设工程施工合同履行过程中，一方因对方违约或其他非自身原因遭受损失，向对方提出的经济补偿或工期延长的要求。“发包人”指本合同中委托乙方进行建设工程施工的一方，即[甲方公司名称]。“承包人”指本合同中接受发包人委托进行建设工程施工的一方，即[乙方公司名称]。“违约”指一方未履行本合同约定的义务或履行义务不符合约定。二、合同双方的权利与义务1.发包人权利与义务权利：有权对工程进度、质量进行监督检查；有权要求承包人按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工；有权根据合同约定对工程进行变更。义务：按照合同约定支付工程价款；提供施工所需的场地、水电等条件；协助承包人办理工程相关手续。2.承包人权利与义务权利：有权要求发包人按照合同约定支付工程价款；有权要求发包人提供施工所需的条件；有权对工程变更提出索赔。义务：按照合同约定的时间和质量标准完成工程施工；负责工程施工的安全管理；提交工程竣工资料。三、索赔的提出1.索赔通知当承包人认为自己遭受了损失并有权提出索赔时，应在知道或应当知道索赔事件发生后[具体天数]内，向发包人发出索赔通知。索赔通知应包括索赔事件的简要说明、索赔的依据和理由、索赔的金额和工期延长的天数等内容。2.索赔资料承包人在提出索赔通知的同时应提交详细的索赔资料，包括但不限于：索赔事件的相关证明材料，如工程图纸、变更通知、验收记录等；索赔金额的计算依据和明细，包括人工费用、材料费用、机械设备费用等；工期延长的计算依据和明细，包括已完成的工程量、剩余的工期等。3.索赔时限承包人应在索赔事件发生后的[具体天数]内，向发包人提交索赔通知和索赔资料。如承包人未在规定的时限内提出索赔，视为承包人放弃索赔权利。四、索赔的审核与处理1.审核程序发包人收到承包人的索赔通知和索赔资料后，应在[具体天数]内进行审核，并将审核意见书面通知承包人。如发包人需要进一步核实索赔情况，可要求承包人提供补充资料。2.处理决定发包人应在收到承包人的索赔通知和索赔资料后的[具体天数]内，做出处理决定。如发包人同意承包人的索赔要求，应按照合同约定支付索赔金额和顺延工期；如发包人不同意承包人的索赔要求，应说明理由并书面通知承包人。3.协商与调解如发包人与承包人对索赔事项存在争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。如协商不成，可申请有关部门进行调解。五、索赔的争议解决1.争议解决方式本合同项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼如双方选择仲裁解决争议，应在合同中约定仲裁机构和仲裁规则。如双方未约定仲裁机构和仲裁规则，可根据法律规定进行仲裁。六、违约责任1.违约责任的认定一方违约的，应承担违约责任。违约责任的认定应根据本合同的约定和法律法规的规定进行。2.违约责任的承担违约方应向对方支付违约金，并赔偿对方因违约所遭受的损失。违约金的数额应根据本合同的约定和违约方的违约情况确定。如违约金不足以弥补对方的损失，违约方还应承担赔偿责任。七、工程变更与索赔1.工程变更的程序发包人如需对工程进行变更，应提前[具体天数]通知承包人，并提供变更设计文件。承包人应在收到变更通知后的[具体天数]内，向发包人提交变更报价单。发包人应在收到变更报价单后的[具体天数]内，做出是否同意变更的决定。2.工程变更引起的索赔如工程变更导致承包人的费用增加或工期延长，承包人有权向发包人提出索赔。承包人应在工程变更通知发出后的[具体天数]内，向发包人发出索赔通知，并提交详细的索赔资料。发包人应按照本合同关于索赔的审核与处理程序进行处理。八、不可抗力与索赔1.不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、台风等。2.不可抗力引起的索赔因不可抗力导致承包人遭受损失的，承包人有权向发包人提出索赔。承包人应在不可抗力事件结束后的[具体天数]内，向发包人发出索赔通知，并提交详细的索赔资料。发包人应按照本合同关于索赔的审核与处理程序进行处理。九、合同的变更与解除1.合同变更的程序双方协商一致，可以变更本合同。变更合同应采用书面形式，并由双方签字盖章。2.合同解除的条件与程序条件：一方严重违约，导致合同目的无法实现；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。程序：一方主张解除合同的，应书面通知对方，并说明解除合同的理由。对方应在收到通知后的[具体天数]内做出答复。如对方同意解除合同，双方应签订解除合同协议；如对方不同意解除合同，一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、附则1.合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清工程价款后终止。2.合同份数与保管本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。3.其他约定事项双方在本合同中未约定的事项，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。主体盖章签字部分：甲方（盖章）：_____________