污水处理厂防水施工合同

污水处理厂防水施工合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：XX污水处理厂

甲方地址：XX市XX区XX街道XX号

乙方（以下简称“乙方”）名称：XX防水工程施工有限公司

乙方地址：XX市XX区XX街道XX号

合同目的：本合同旨在明确甲方委托乙方对XX污水处理厂进行防水施工的相关事宜，确保施工质量，保障污水处理厂正常运行。

合同背景：鉴于甲方污水处理厂存在一定程度的渗漏问题，影响污水处理效果和设备使用寿命，经双方协商一致，达成如下协议。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方负责提供污水处理厂的详细图纸、技术资料和相关施工条件，确保乙方能够准确了解施工环境和要求。

2.甲方应确保施工期间污水处理厂的正常运营不受影响，必要时提供临时设施或调整生产计划。

3.甲方负责组织施工前现场勘查，与乙方共同确定施工方案，并负责解决施工过程中可能出现的场地、设施等方面的配合问题。

4.甲方应在合同约定的期限内支付乙方工程款，支付方式按合同约定执行。

5.甲方负责对施工过程中乙方工作人员的安全进行监督，确保其遵守安全生产规定。

乙方责任和义务：

1.乙方应根据甲方提供的资料，制定详细的施工方案，并确保施工方案符合国家相关标准和规范。

2.乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求，按时完成防水施工任务。

3.乙方应派驻具备相应资质的施工人员，负责施工现场的管理和施工工作。

4.乙方应保证施工质量，对因施工原因造成的质量问题负责返工或赔偿。

5.乙方应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全，避免安全事故的发生。

6.乙方应在施工过程中，及时向甲方报告施工进度和质量情况，接受甲方监督检查。

7.乙方应在工程完成后，按照甲方要求进行自检，并向甲方提交质量合格证明文件。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督检查，对不符合要求的施工部分有权要求乙方整改。

3.甲方有权在合同约定的支付期限内支付工程款。

乙方权利：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的技术资料和施工条件。

2.乙方有权要求甲方在合同约定的支付期限内支付工程款。

3.乙方有权要求甲方配合解决施工过程中遇到的问题，确保施工顺利进行。

合同金额与支付方式：

本合同的总金额为人民币______元（大写：______元整），具体分为以下几部分：

1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款，即人民币______元。

2.进度款：施工过程中，每完成合同约定工程量的_____%，乙方应向甲方提交相应的工程进度报告和质量验收报告，甲方应在____个工作日内支付完成工程量的_____%作为进度款，即人民币______元。

3.验收款：工程验收合格后____个工作日内，甲方应支付合同总金额的_____%作为验收款，即人民币______元。

4.保修金：工程验收合格后，甲方应支付合同总金额的_____%作为保修金，保修金在保修期满无质量问题后____个工作日内无息退还给乙方，即人民币______元。

支付方式：

1.甲方支付上述款项时，应通过银行转账方式进行，并将付款凭证传真或电子发送至乙方指定的账户。

2.甲方支付款项时，应在转账备注栏注明“污水处理厂防水施工合同款”字样，以便乙方核对。

3.乙方应在收到甲方付款后____个工作日内，向甲方开具相应的增值税专用发票。

额外费用：

1.若因甲方原因导致工期延误或增加工程量，甲方应按照合同约定支付相应的误工费或增项费用。

2.若因不可抗力因素导致工程停工，双方应协商解决工期延误和费用问题。

3.任何因合同履行产生的税费，均由各自承担。

违约责任：

1.若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。

2.若乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付_____%的违约金。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约：

a.若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款金额的_____%作为违约金。

b.若甲方未按约定提供施工所需的技术资料和施工条件，导致工期延误，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的损失。

2.乙方违约：

a.若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成施工任务，应向甲方支付_____%的违约金。

b.若乙方因施工原因造成工程质量问题，乙方应负责返工或赔偿损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：

a.双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

b.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

c.双方也可选择仲裁作为争议解决方式，仲裁机构由双方共同选定，仲裁裁决为终局裁决。

2.适用法律：

本合同及其履行过程中发生的争议，适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：

本合同争议解决地的管辖法院为合同签订地人民法院。

4.争议解决期限：

自争议发生之日起____个工作日内，双方应尽力通过协商解决争议。若协商不成，任何一方均有权选择诉讼或仲裁方式解决争议。

三、其他

1.若因不可抗力导致合同无法履行或部分条款失效，双方应协商解决，并可根据实际情况调整合同条款。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。合同期满后，如双方无异议，可续签合同。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，但以下条件须同时满足：

1.甲方已按照合同约定支付了预付款；

2.乙方已按照合同约定提交了详细的施工方案和施工计划；

3.双方已就施工过程中的相关事宜达成一致。

二、有效期

本合同的有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方无异议，可协商续签合同。

三、变更和终止条款

1.变更：

a.本合同在履行过程中，如因不可抗力或其他正当理由需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

b.任何变更不得影响合同中已明确规定的权利和义务。

2.终止：

a.本合同在以下情形下可提前终止：

i.双方协商一致；

ii.因不可抗力导致合同无法履行；

iii.一方严重违约，另一方依法解除合同。

b.合同终止后，双方应立即采取必要措施，妥善处理未完成的工作和剩余的工程款项。

四、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知自送达对方之日起生效。

五、不可抗力

1.不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且无法克服的事件。

2.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.因不可抗力导致合同无法履行或部分条款失效，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同条款。

六、争议解决

本合同的争议解决机制适用“违约与争议解决机制”条款。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：详细描述污水处理厂防水施工的具体要求，包括施工范围、技术标准、质量要求等。

2.设计方案：乙方提供的防水施工设计方案，包括施工图纸、材料选用、施工工艺等。

3.技术规格：防水材料的详细技术规格，包括品牌、型号、性能指标等。

4.施工进度计划：乙方制定的施工进度计划，包括各个施工阶段的起止时间、预计工期等。

5.施工人员资质证明：乙方施工人员的相关资质证明文件，如施工员证、电工证等。

6.安全生产管理制度：乙方在施工过程中应遵守的安全生产管理制度和措施。

7.甲方提供的现场条件说明：包括现场环境、周边设施、施工限制等。

8.合同履行过程中产生的相关文件和记录：如会议纪要、验收报告、整改措施等。

9.乙方提供的工程款支付凭证：包括银行转账记录、发票等。

10.保修期内的维修记录：包括保修期内乙方对工程进行的维修和保养记录。

甲方签字、盖章及日期：

甲方代表（签字）：_______________