2025建筑工程合同协议书范本

2025建筑工程合同协议书范本正文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（发包人）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将位于中华人民共和国省市区路号的工程项目（以下简称“本工程”）发包给乙方，乙方同意承包本工程。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，经协商一致，达成如下协议：第一章总则第一条本合同是双方就本工程的承包、施工、验收等事项达成的协议，具有法律效力，双方应严格履行。第二条本工程的发包方为甲方，承包方为乙方。双方应当依照本合同约定的权利和义务，全面履行合同。第三条本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同冲突，以本合同为准。第二章工程概况第四条工程名称：工程地点：工程内容：工程规模：工程性质：第五条本工程的承包范围包括但不限于：工程设计图纸和工程量清单中的全部内容；甲方要求的其他相关工作。第六条工程质量标准：本工程的施工质量必须符合国家和地方颁布的建筑工程质量标准、规范及设计要求，详见本合同附件《工程质量标准》。第三章工期第七条合同工期总天数为天，自年月日开工，至年月日竣工。第八条工期顺延的情形：因甲方原因导致的停工；因不可抗力因素导致的停工；因设计变更或甲方要求增加工程量导致的停工；其他非乙方原因导致的停工。第九条乙方应当在合同约定的工期内完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。第十条工期提前的奖励：若乙方在合同约定的工期内提前完成施工任务且工程质量符合要求，甲方可酌情给予乙方奖励，具体奖励金额由双方协商确定。第四章合同价款与支付方式第十一条合同总价款为人民币元（大写：）。合同总价款包括但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润等费用。第十二条合同价款的支付方式：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款；工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价款的%；工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%；质量保修期满后日内，甲方向乙方支付合同总价款的%。第十三条乙方应当在收到甲方支付的每一笔款项后日内向甲方提供相应的收款凭证。第五章双方权利与义务第十四条甲方的权利与义务：有权监督乙方的施工进度、施工质量，并提出整改意见；应当按照合同约定的时间和方式支付合同价款；应当提供乙方施工所需的图纸、技术资料和其他必要条件；负责协调施工现场的其他施工单位和相关单位，确保乙方施工顺利进行。第十五条乙方的权利与义务：有权要求甲方按照合同约定支付合同价款；应当严格按照行业规范、技术标准和设计要求进行施工，确保工程质量达到约定标准；应当按时完成施工任务，确保工程工期符合合同约定；应当妥善保管施工现场的材料、设备，避免浪费和损失；应当承担施工现场的安全责任，确保施工安全，防止事故发生；应当依法缴纳相关税费，承担相应的法律责任。第六章材料设备供应第十六条本工程所需的主要材料和设备由乙方自行采购，但必须符合国家相关标准和甲方的要求。甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽检，若抽检不合格，乙方应当立即更换或退货。第十七条乙方采购的材料和设备应当附有出厂合格证明、质量检验证书等相关资料，并在进场前向甲方提交。第十八条乙方不得使用甲方提供的材料和设备用于本工程以外的其他项目或用途，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换或变卖甲方提供的材料和设备。第七章安全责任第十九条乙方应当严格按照国家和地方的安全生产法律法规进行施工，确保施工现场的安全，防止发生人身伤亡事故和财产损失。第二十条乙方应当为其施工人员购买工伤保险和第三者责任保险，并承担施工过程中因乙方或其施工人员过失导致的第三方人身或财产损失的责任。第二十一条若在施工过程中发生安全事故，乙方应当立即采取措施，防止事故扩大，并及时向甲方报告，应当配合相关部门调查处理。第八章竣工验收第二十二条工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图纸、质量检验证书等。第二十三条工程竣工验收应当按照国家和地方的建筑工程竣工验收标准进行。验收合格后，双方应当签署《工程竣工验收合格证书》。第二十四条工程竣工验收合格后，乙方应当在日内将工程及全部施工资料移交给甲方，并办理书面交接手续。第二十五条工程质量保修：工程质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；在保修期内，若出现工程质量问题，乙方应当在接到甲方通知后日内进场修复，修复费用由乙方承担；若乙方未能及时修复，甲方可委托其他单位进行修复，修复费用由乙方承担，且甲方有权从保修金中扣除相应费用。第九章违约责任第二十六条任何一方未履行或未完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿给对方造成的损失。第二十七条乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每延误一日，应当向甲方支付违约金人民币元。第二十八条乙方未按合同约定质量标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，且工期不顺延。第二十九条甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，应当向乙方支付违约金人民币元。第十章争议解决第三十条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章补充条款第三十一条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，且补充协议的内容不得与本合同冲突。第十二章其他事项第三十二条本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：工程质量标准；工程量清单；设计图纸；其他相关文件。第三十三条本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签