工程索赔意向书

工程索赔意向书尊敬的[对方公司名称]：根据我们双方于[合同签订日期]签订的[合同名称]（合同编号：[合同编号]），以及相关法律法规和行业惯例，我司就[具体工程项目名称]中所遭遇的一系列情况，特向贵司提交本工程索赔意向书。一、工程概况1.工程名称：[具体工程项目名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：[简要描述工程涵盖的主要工作内容，如建筑结构施工、机电安装、装饰装修等]4.合同工期：自[开工日期]起至[竣工日期]止，总日历天数为[工期天数]天。二、索赔事件概述在本工程实施过程中，我司遭遇了多项严重影响工程进展及增加工程成本的事件，具体如下：（一）设计变更1.变更情况在工程进行到[具体施工阶段]时，贵司于[变更通知日期]下达了设计变更通知，要求对原设计中的[具体变更部位，如建筑外立面造型、内部结构布局、机电系统走向等]进行修改。变更后的设计要求使用新的材料和施工工艺，导致施工难度大幅增加，施工顺序也需相应调整。2.影响分析由于设计变更，我司不得不重新安排施工计划，增加了施工设备的投入和周转次数，导致施工效率降低，工期延误。新的材料和施工工艺需要额外的培训和技术支持，增加了人力成本。同时，部分原采购的材料无法再使用，造成了材料浪费和经济损失。（二）不可抗力因素1.不可抗力事件在[不可抗力发生日期]，本工程所在地遭遇了一场罕见的暴雨天气，持续时间长达[X]天。暴雨导致施工现场出现严重积水，大量施工设备和材料被浸泡损坏，部分已完成的工程部位也受到不同程度的破坏。同时，暴雨引发的洪涝灾害还冲毁了施工现场通往外界的临时道路，使得施工材料和机械设备无法及时进场和退场，进一步影响了工程进度。2.影响分析施工设备和材料的损坏需要进行维修或更换，这不仅延误了工期，还增加了额外的费用支出。据初步统计，直接经济损失约为[X]元。临时道路的冲毁使得工程物资运输受阻，导致部分工序无法按时进行，累计延误工期[X]天。不可抗力事件发生后，为了尽快恢复施工，我司采取了一系列应急措施，如排水、修复道路等，这些措施也产生了一定的费用，共计[X]元。（三）业主方原因导致的工期延误1.业主方原因描述在工程施工过程中，贵司未能按照合同约定及时提供施工场地的相关资料，导致施工场地移交时间推迟了[X]天。同时，贵司对工程进度款的支付审核流程繁琐，经常出现延迟支付的情况，截至目前，已累计延迟支付进度款[X]元，最长延迟支付时间达[X]天。2.影响分析施工场地移交延迟使得我司无法按时开展相关施工工作，打乱了原有的施工计划，造成后续工序衔接不畅，工期延误。进度款的延迟支付严重影响了我司的资金周转，导致我司为了维持工程正常运转，不得不额外筹集资金，增加了资金成本。同时，因资金紧张，部分施工设备和材料的采购计划被迫推迟，进一步影响了工程进度，累计延误工期[X]天。三、索赔依据1.合同条款根据双方签订的[合同名称]中第[具体条款编号]条关于"设计变更"的规定："因甲方原因导致设计变更的，由此增加的费用和延误的工期由甲方承担。"本次设计变更完全是由于贵司的原因引起的，因此，我司有权依据此条款要求贵司承担相应的费用和工期补偿。合同第[具体条款编号]条关于"不可抗力"的规定："因不可抗力事件导致的工程损失和延误，双方应按照公平合理的原则分担责任。"本工程遭遇的暴雨天气属于不可抗力事件，我司按照合同约定采取了合理的应对措施，因此，贵司应承担因不可抗力给我司造成的直接经济损失以及相应的工期顺延。合同第[具体条款编号]条关于"业主方责任导致工期延误"的规定："若因业主方原因导致工期延误，业主方应承担由此给承包方造成的一切损失，并相应顺延工期。"贵司未能按时提供施工场地资料以及延迟支付进度款的行为，符合该条款中业主方责任导致工期延误的情形，我司有权要求贵司给予工期顺延和经济赔偿。2.法律法规《中华人民共和国民法典》第七百八十一条规定："因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。"在本工程中，我司不存在施工质量问题，工期延误是由上述非我司原因造成的，因此，我司不应承担违约责任，贵司应按照法律规定承担相应责任。《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条规定："当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。"我司在上述索赔事件发生后，均及时向贵司或监理人提交了相关报告和申请，符合法律规定的程序要求。四、索赔要求基于上述索赔事件，我司现提出以下索赔要求：（一）工期索赔1.由于设计变更导致工期延误[X]天，我司要求顺延工期[X]天。2.不可抗力事件导致工期延误[X]天，我司要求顺延工期[X]天。3.业主方原因导致工期延误[X]天，我司要求顺延工期[X]天。综上所述，我司累计要求顺延工期共计[X]天，将原合同竣工日期由[原竣工日期]调整为[调整后的竣工日期]。（二）费用索赔1.设计变更费用因设计变更导致的施工设备增加及周转费用：[X]元新施工工艺培训及技术支持费用：[X]元原采购材料浪费损失：[X]元设计变更增加的人工成本：[X]元设计变更费用总计：[X]元2.不可抗力事件费用施工设备和材料损坏维修及更换费用：[X]元临时道路修复费用：[X]元不可抗力事件应急措施费用：[X]元不可抗力事件费用总计：[X]元3.业主方原因导致的费用因施工场地移交延迟导致的窝工损失：[X]元进度款延迟支付的资金成本：[X]元因资金紧张推迟采购设备和材料造成的额外费用：[X]元业主方原因导致的费用总计：[X]元4.费用索赔总计：[X]元（大写：[大写金额]）五、索赔证据清单为支持本索赔意向书，我司特提供以下证据：1.设计变更相关文件设计变更通知原件，证明设计变更的具体内容和时间。针对设计变更的施工方案调整记录，包括施工顺序变化、设备投入计划等。设计变更导致的材料采购变更清单及相应的采购合同、发票，证明材料浪费和额外采购的费用。设计变更引起的人工成本增加的相关凭证，如工人加班记录、工资发放清单等。2.不可抗力事件相关证据当地气象部门出具的暴雨天气证明文件，证明不可抗力事件的发生时间和强度。施工现场积水照片、施工设备和材料被浸泡损坏的照片及视频资料。临时道路冲毁的现场照片及修复费用的相关发票、收据。不可抗力事件发生后采取应急措施的费用支出凭证，如排水设备租赁发票、应急物资采购发票等。3.业主方原因导致工期延误的证据施工场地移交延迟的相关会议纪要、往来函件，证明移交时间推迟的事实。进度款支付记录，包括支付申请、审核意见、实际支付时间和金额等，显示进度款延迟支付的情况。因施工场地移交延迟和进度款延迟支付导致窝工、设备材料采购推迟等情况的详细说明及相关费用凭证。六、索赔处理流程说明1.我司将在本索赔意向书提交后的[X]天内，向贵司提交详细的索赔报告，包括索赔事件的详细经过、索赔依据、索赔费用计算明细及相关证据资料等。2.贵司应在收到我司索赔报告后的[X]天内给予书面答复，确认是否认可我司的索赔要求。如贵司对索赔要求有异议，应在答复中明确提出，并说明理由。3.若贵司认可我司的索赔要求，双方应就索赔金额和工期顺延等事项签订补充协议，作为原合同的组成部分。我司将按照补充协议的约定执行后续工作。4.若贵司对我司的索赔要求存在异议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可根据合同约定提交仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、结语我司深知工程建设需要双方的密切配合与协作，但上述索赔事件给我司带来了巨大的经济损失和工期延误。我司希望贵司能够充分重视本索赔意向书