网签版建设工程合同样书6篇

网签版建设工程合同样书6篇篇1合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程规模：XXXX二、工期及进度1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工程按时完成。2.乙方需按照甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.甲方应根据工程进度及时支付工程进度款，如因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的违约责任。三、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合相关标准，如因乙方施工质量问题造成工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。2.甲方应在工程完工后进行验收，如因甲方原因造成验收延误，甲方应承担相应的违约责任。3.验收时，甲方应按照国家相关标准对工程质量进行全面检查，并出具验收报告。四、合同价款及支付方式1.工程总造价为人民币XX元整（大写：XX元整）。2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。3.乙方在工程施工过程中，应按月向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内支付工程进度款。4.工程完工并验收合格后，甲方应在XX个工作日内支付工程尾款，即人民币XX元整（大写：XX元整）。5.乙方在收到甲方支付的款项后，应出具正式发票。五、违约责任1.如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如因甲方原因造成工期延误或验收延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。3.乙方在工程施工过程中，如因自身原因造成工程损失或人员伤亡，应由乙方自行承担责任。4.甲方在支付款项时，如因自身原因造成支付延误，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。六、争议解决1.甲乙双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。3.争议解决后，双方应继续履行合同，并完成合同约定的事项。七、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应经双方协商一致后书面确认。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。八、其他约定事项1.乙方在工程施工过程中，应遵守相关法律法规及甲方的规章制度，确保施工顺利进行。2.甲方应在施工过程中给予乙方必要的支持和协助，确保工程顺利完成。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。5.双方在本合同履行过程中应妥善保存相关证据材料，以便在需要时提供证明。6.双方应本着诚实信用的原则履行本合同，确保合同的顺利实施。篇2发包方：______承包方：______工程名称：______工程地点：______建筑面积：______平方米；层数______层承包范围：______承包方式：______质量等级：______工程工期：______天合同价款：______元（大写）______一、合同文件使用的语言文字、标准及规范1.合同文件使用的语言文字为中文。2.适用标准、规范：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑施工安全标准》等国家相关标准。二、双方的权利和义务1.发包方的权利和义务（1）负责办理建设项目的有关批准文件，领取建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证。（2）负责协调与当地政府有关部门的关系，完善各项报建手续。（3）负责提供施工用水、用电及施工场地，并保证在施工过程中不受任何干扰。（4）负责协调各工种之间的配合工作，保证工程顺利完成。（5）负责组织工程的竣工验收工作，并按合同约定支付工程款。2.承包方的权利和义务（1）负责工程的施工设计，制定施工方案，确保工程质量和进度。（2）负责采购工程所需材料、设备，并确保其质量符合要求。（3）负责工程的施工安全，确保施工过程中不发生任何安全事故。（4）负责工程的竣工验收工作，确保工程符合设计要求和标准。（5）负责工程的保修工作，按照国家相关规定进行保修。三、合同的计价方式及支付方式1.合同的计价方式为固定单价合同，即按照合同中约定的单价结算，工程量按实际完成量计算。2.支付方式为银行转账，发包方将合同款项转入承包方指定账户，承包方提供相应的发票。3.发包方应按照合同约定的时间和金额支付合同款项，如逾期支付，应按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。4.承包方应按照合同约定的时间和质量完成工程，如因承包方原因导致工程延期或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。四、合同的变更和解除1.合同变更应遵循双方协商一致的原则，并以书面形式确认。因变更导致的损失和费用由双方协商解决。2.在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。3.合同的解除不影响双方的权利和义务，包括但不限于已完成的工程量、已支付的款项、保修责任等。五、争议的解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。如协商无果，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。如需暂停履行，应遵循双方协商一致的原则。3.争议解决后，双方应履行生效裁决文书所确定的义务，如一方不履行或不完全履行，另一方有权申请强制执行。六、合同的生效和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具体生效时间以最后签字时间为准。2.本合同在双方权利和义务履行完毕后终止，具体终止时间以双方书面确认的时间为准。篇3甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.承包范围：[承包范围]5.承包方式：[承包方式]6.合同工期：开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日，合同工期日历天数XX天。7.质量等级：合格。8.合同价款：[合同价款]，金额大写：[合同价款大写]。二、甲方工作1.向乙方提供施工所需图纸资料和技术交底。2.按合同约定向乙方支付合同价款。3.协调现场各工种及外协单位的关系，保证施工顺利进行。4.负责组织图纸会审及设计交底工作。5.负责组织质量验收及资料检查工作。6.负责解决乙方在施工过程中提出的需要甲方协助解决的问题。7.及时提供施工所需材料、设备及施工条件。8.保证施工过程中的指令正确、及时、完整、统一。9.协助乙方办理竣工验收及竣工结算工作。三、乙方工作1.负责编制施工组织设计，报甲方审核批准后实施。2.负责编制工程进度计划，并报甲方审核批准后实施。3.负责工程测量、定位及标高传递，并报甲方检查验收。4.负责按施工图及说明进行施工，确保工程质量符合设计要求及国家施工规范。5.负责及时向甲方提供施工进度计划及完成情况报告。6.负责提供竣工验收资料，并协助甲方办理竣工验收及竣工结算工作。7.负责在施工过程中与甲方保持密切联系，及时解决施工中出现的问题。8.负责在施工过程中遵守甲方的各项管理制度，确保施工安全顺利进行。9.负责在施工过程中做好成品保护工作，避免造成不必要的损失和浪费。10.负责配合甲方做好现场文明施工及环保工作。四、合同价款及支付方式1.本合同为固定单价合同，综合单价包括但不限于完成该工程的全部人工费、材料费、机械费、管理费、措施费等所有费用。综合单价已包括风险费用，结算时不再调整。综合单价表详见附件一。2.合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。预付款在每次支付工程进度款时扣除，扣完为止。3.乙方按甲方要求完成施工任务，经甲方验收合格后，支付至合同总价款的XX%。竣工结算经审计部门审计后，支付至结算价的XX%。剩余XX%作为质量保证金，保修期满后支付。4.甲方未按合同约定支付合同价款的，自应支付之日起按照同期银行贷款利率支付利息。5.乙方开户行：[乙方开户行]，账号：[乙方账号]。6.甲方开户行：[甲方开户行]，账号：[甲方账号]。7.发票开具：乙方应在每次申请支付时向甲方提供等额正式发票，否则甲方有权拒绝支付。8.税金：本合同所涉及的所有税金均由乙方承担，并在每次申请支付时单独列明。9.结算方式：本合同采用银行转账方式结算。10.付款时间：甲方应在收到乙方付款申请后的XX个工作日内完成审核并支付款项。11.其他约定：无。五、竣工验收及结算1.乙方应在工程竣工验收前向甲方提交完整的竣工资料和验收报告，包括但不限于施工图纸、技术资料、验收记录等。2.甲方应在收到乙方竣工验收报告后的XX个工作日内组织验收，并在验收合格后及时办理结算手续。3.竣工结算应根据合同约定和实际完成的工程量进行编制，经甲方审核批准后作为结算依据。4.竣工结算经审计部门审计后，甲方应及时支付结算款项，并扣除相应的质量保证金。5.若因乙方原因导致竣工验收未能按时完成的，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。6.若因甲方原因导致竣工验收未能按时完成的，甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利完成。7.其他约定：无。六、质量保修1.本工程保修期为XX年，自篇4发包方：XXXX有限公司承包方：XXXX建筑公司工程名称：XXXX工程工程地点：XXXX路XX号建筑面积：XXXX平方米承包范围：土建工程、装饰工程及水电安装工程承包方式：包工包料合同工期：XX个月（具体开工日期以发包方开工报告为准）质量等级：合格合同价款：人民币XXXX元整（具体金额以结算为准）一、合同文件使用的语言文字、标准和法律1.合同语言：汉语2.适用标准、规范：按国家现行施工规范及行业标准执行3.适用法律、法规：国家及地方相关法律、法规二、双方的权利和义务1.发包方的权利和义务（1）提供施工所需图纸，并组织设计单位向承包方进行设计交底。（2）监督承包方的工程质量和工期，及时组织竣工验收。（3）按照合同约定支付工程款。2.承包方的权利和义务（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成承包范围内的全部工作。（2）遵守发包方的质量监督、检查和验收，并负责保修。（3）按照发包方的要求提供竣工资料，并配合发包方完成竣工验收工作。三、施工图纸及技术要求1.施工图纸：由发包方提供，并组织设计单位向承包方进行设计交底。2.技术要求：按照国家现行施工规范及行业标准执行。四、工期与进度1.工期：XX个月，具体开工日期以发包方开工报告为准。2.进度：承包方应根据合同工期，制定详细的施工进度计划，并报发包方批准。在施工过程中，应严格按照进度计划执行，确保按时完成施工任务。五、质量与验收1.质量等级：合格。承包方应按照国家现行施工规范及行业标准执行，确保工程质量达到合格标准。2.验收标准：按照国家现行施工规范及行业标准执行。发包方会同设计单位、监理单位对工程进行竣工验收，并出具竣工验收报告。3.保修责任：承包方应对其承包范围内的全部工程承担保修责任，保修期为XX年。在保修期内，因施工质量原因造成的损坏，承包方应负责免费维修。六、合同价款与支付方式1.合同价款：人民币XXXX元整（具体金额以结算为准）。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，发包方向承包方支付合同总价的XX%作为预付款。（2）进度款：发包方按照承包方完成的工程量，分期支付进度款。具体支付时间和金额由双方协商确定，并签订书面补充协议。（3）结算款：工程竣工验收合格后，发包方应按照合同约定支付结算款。结算款的支付方式和时间应在合同中明确约定。3.发票和税务：承包方应向发包方提供合法的税务发票，并依法缴纳相关税费。发票和税务问题应在合同中明确约定。4.价格调整：如果施工过程中出现设计变更或材料价格波动等情况，双方应协商确定价格调整事宜，并签订书面补充协议。5.违约责任：如果一方违约，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。违约责任应在合同中明确约定。6.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。争议解决条款应在合同中明确约定。七、其他事项1.不可抗力：因不可抗力因素（如战争、地震、洪水等）导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。但双方应及时协商处理善后事宜。不可抗力因素应在合同中明确约定。2.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付结算款后终止。合同生效与终止条款应在合同中明确约定。篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方建设工程的实施，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程规模：_________二、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、合同价款1.工程总价：_________元（大写：_________元整）2.支付方式：银行转账3.支付节点：预付款、中期款、尾款，具体按合同约定执行四、工程质量与验收1.工程质量标准：符合相关行业标准及甲方要求2.验收标准：按照合同条款、施工图纸及变更签证单进行验收，具体按合同约定执行3.验收时间：工程竣工后，甲方在接到乙方验收申请后的合理时间内进行验收4.验收方式：现场验收，具体按合同约定执行五、合同变更与解除1.合同变更：如因不可抗力或重大变故导致合同无法按原约定履行，经双方协商一致，可以变更合同相关内容。变更合同后，原合同作废。2.合同解除：如因乙方违约导致甲方不能实现合同目的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此造成的损失。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项或未履行其他义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任按合同约定执行。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成工程或未履行其他义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任按合同约定执行。七、争议解决与管辖法院1.争议解决方式：如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。如双方另有约定的，按双方约定执行。八、其他约定事项1.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。泄露保密信息的，应承担相应的法律责任。2.不可抗力条款：如因不可抗力导致一方无法履行合同的，该方应及时通知对方，并提供相关证明材料。双方应协商确定是否解除合同或延期履行合同。如因不可抗力导致乙方无法完成工程的，乙方应在合理期限内返还甲方已支付的全部款项。如因不可抗力导致甲方无法支付款项的，甲方应在合理期限内返还乙方已完成的工程量对应的款项。篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________二、设计范围及要求1.乙方负责按照甲方提出的设计要求，对_________工程进行设计。2.乙方需按照相关法律法规和规范进行设计，确保设计质量符合标准要求。3.乙方需根据甲方需求，提供个性化的设计建议和服务。三、设计周期及进度1.乙方应在合同签订后尽快安排设计，确保设计周期符合甲方要求。2.乙方需按照甲方要求的进度进行设计，确保设计