住宅供电施工合同样本

住宅供电施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（供电方）：__________

乙方（施工方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供住宅供电，乙方负责施工事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________住宅供电施工项目

2.施工地点：__________

3.施工内容：包括但不限于供电线路铺设、配电箱安装、表计安装等。

二、合同工期

1.合同工期自本合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成施工任务。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关电力工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.乙方在施工过程中，应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。

四、工程款支付

1.甲方按照施工进度，分阶段支付工程款。

2.乙方在完成每个阶段工程后，向甲方提交相应的工程款支付申请。

3.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后，应在__________个工作日内支付相应的工程款。

五、工程验收

1.工程竣工后，甲方组织有关单位进行验收。

2.乙方应积极配合甲方进行工程验收，确保验收合格。

3.工程验收合格后，甲方应在__________个工作日内向乙方支付剩余工程款。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.甲方提供的供电图纸及技术资料

2.乙方提供的施工方案及施工图纸

3.甲方提供的现场施工条件说明

4.乙方提供的施工人员资质证明

5.乙方提供的施工设备清单

6.乙方提供的施工材料清单

甲方（供电方）：__________

乙方（施工方）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（供电方）：__________

乙方（施工方）：__________

丙方（监理方）：__________

鉴于甲方需要将住宅供电施工项目委托给乙方进行施工，为确保施工质量、进度和安全生产，甲方决定聘请丙方作为监理方对施工过程进行监督和管理。甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就住宅供电施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________住宅供电施工项目

2.施工地点：__________

3.施工内容：包括但不限于供电线路铺设、配电箱安装、表计安装等。

4.第三方主体：丙方作为监理方，负责对施工过程进行监督和管理。

二、合同工期

1.合同工期自本合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成施工任务。

三、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关电力工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.丙方作为监理方，对施工质量进行监督检查，确保施工质量达到合同要求。

四、工程款支付

1.甲方按照施工进度，分阶段支付工程款。

2.乙方在完成每个阶段工程后，向甲方提交相应的工程款支付申请。

3.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后，应在__________个工作日内支付相应的工程款。

五、工程验收

1.工程竣工后，甲方组织丙方进行验收。

2.乙方应积极配合甲方和丙方进行工程验收，确保验收合格。

六、第三方责任

1.丙方作为监理方，对施工过程进行监督检查，确保施工质量、进度和安全生产。

2.丙方有权要求乙方整改不符合要求的问题，乙方应在接到通知后__________个工作日内完成整改。

3.丙方对施工过程中发生的安全事故，有权要求乙方承担相应的责任。

七、甲方权益

1.甲方有权要求乙方在施工过程中提供施工进度、质量、安全等方面的报告。

2.甲方有权要求乙方在施工过程中提供施工人员、设备、材料等相关信息。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家有关法律法规和标准。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.乙方在施工过程中出现安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

3.乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

4.乙方在施工过程中违反国家有关法律法规和标准，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

5.乙方在施工过程中泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

6.乙方在施工过程中违反合同约定，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

九、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，由三方协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十一、附件

1.甲方提供的供电图纸及技术资料

2.乙方提供的施工方案及施工图纸

3.甲方提供的现场施工条件说明

4.乙方提供的施工人员资质证明

5.乙方提供的施工设备清单

6.乙方提供的施工材料清单

第三方介入的意义和目的在于提高施工质量、确保工程进度和安全生产，同时为甲方提供专业的监理服务。甲方为主导的目的和意义在于确保自身权益得到充分保障，确保工程顺利进行，降低风险，提高投资效益。通过引入第三方监理，甲方可以在施工过程中对工程质量、进度和安全生产进行全程监督，确保项目顺利实施。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（业主）：__________

乙方（施工方）：__________

丙方（监理方）：__________

鉴于乙方具备住宅供电施工的专业能力，甲方决定委托乙方进行住宅供电施工项目。为保障施工质量、确保工程进度，甲方同意聘请丙方作为监理方对施工过程进行监督。甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就住宅供电施工事宜达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________住宅供电施工项目

2.施工地点：__________

3.施工内容：包括但不限于供电线路铺设、配电箱安装、表计安装等。

4.第三方主体：丙方作为监理方，负责对施工过程进行监督和管理。

二、合同工期

1.合同工期自本合同签订之日起至__________年__________月__________日止。

2.乙方应按照甲方要求，在合同工期内完成施工任务。

三、施工质量与安全

1.乙方应严格按照国家有关电力工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.丙方作为监理方，负责对施工质量进行监督检查，确保施工质量达到合同要求。

3.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

四、工程款支付

1.甲方按照施工进度，分阶段支付工程款。

2.乙方在完成每个阶段工程后，向甲方提交相应的工程款支付申请。

3.甲方在收到乙方提交的工程款支付申请及相关证明材料后，应在__________个工作日内支付相应的工程款。

五、监理责任

1.丙方作为监理方，有权对施工过程进行现场检查，并对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。

2.丙方应定期向甲方汇报施工情况，确保甲方了解施工进度和存在的问题。

六、乙方权益

1.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款，以保证施工顺利进行。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工图纸、场地等。

3.乙方有权要求甲方对施工过程中出现的意外情况进行协调处理。

七、甲方违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。

2.甲方未提供必要的施工条件，导致施工进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

3.甲方在施工过程中变更施工内容，未及时通知乙方，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

4.甲方未按照合同约定提供施工图纸或其他技术资料，导致施工延误，乙方有权要求甲方承担相应的责任。

八、争议解决

1.本合同在履行过程中发生的争议，由三方协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

十、附件

1.甲方提供的住宅供电施工项目需求说明书

2.乙方提供的施工方案及施工图纸

3.甲方提供的现场施工条件说明

4.乙方提供的施工人员资质证明

5.乙方提供的施工设备清单

6.乙方提供的施工材料清单

乙方为主导的目的和意义在于保障自身在施