2025光伏发电工程承包合同编写

2025光伏发电工程承包合同编写合同编号：签订地点：签订时间：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系XX：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系XX：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承包甲方位于的光伏发电工程事宜达成一致，特签订本合同。第一条项目概况1.1项目名称：。1.2项目地点：。1.3项目规模：装机容量兆瓦（MW）。1.4工程内容：包括但不限于光伏发电系统的勘察、设计、设备采购、安装、调试、并网验收及相关配套设施的施工。第二条承包范围2.1乙方承包范围：（1）光伏发电系统的设计与施工，包括但不限于光伏组件、逆变器、汇流箱、变压器、电缆、支架等设备的采购、安装与调试；（2）电站接入电网的前期工作，包括并网申请、相关手续办理及技术要求的满足；（3）场区内的道路、排水、围栏等配套设施建设；（4）其他与本工程相关的辅助工程。2.2乙方负责完成本工程所需的各类审批手续，费用由乙方承担。第三条合同工期3.1本工程的总工期为天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。3.2工期顺延：因不可抗力、甲方原因或政府审批延迟导致的停工，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。3.3乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按期完工。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权扣除相应违约金。第四条质量标准4.1本工程的质量标准应符合国家、行业及地方相关标准和规范，包括但不限于：《光伏发电系统接入电网技术规定》（GB/T19964）；《光伏发电站设计规范》（GB50797）；《光伏发电站施工规范》（GB50794）。4.2乙方应严格按照设计图纸和施工标准进行施工，确保工程达到并网验收要求。4.3工程完工后，乙方应负责配合甲方进行并网验收，并提交完整的竣工资料，包括但不限于竣工图、调试报告、设备清单、检测报告等。4.4工程质保期为个月，自工程通过竣工验收之日起计算。质保期内，乙方应无偿修复质量问题，若因乙方原因导致的问题未及时修复，甲方有权委托第三方进行修复，费用由乙方承担。第五条合同价款与支付方式5.1合同总价：本工程总造价为人民币元（大写：元整），包含设计、设备采购、施工、调试、验收及相关税费。5.2付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）进度款：工程进度达到%时，乙方提交进度报表及相应证明文件，经甲方审核后支付合同总价的%，即人民币元。（3）竣工验收款：工程通过并网验收并交付使用后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元。（4）质保金：剩余合同总价的%作为质保金，即人民币元，待质保期满且无质量问题后日内支付。5.3甲方支付款项前，乙方应提供合法有效的增值税专用发票，税率为%。第六条双方责任与义务6.1甲方责任与义务（1）提供本工程的场地使用权，并确保场地的合法性；（2）协助乙方办理相关审批手续，提供必要的支持和便利；（3）按合同约定支付工程款项；（4）对乙方的施工进度、质量进行监督，有权要求乙方进行整改；（5）组织并网验收，及时接收合格工程。6.2乙方责任与义务（1）严格按设计图纸和施工标准进行施工，确保工程质量和工期；（2）负责采购符合合同要求的设备和材料，确保其质量和性能；（3）负责工程的安全管理，购买相应的保险，承担施工期间的安全责任；（4）遵守当地政府及甲方的相关规定，文明施工，做好环境保护工作；（5）及时提交施工进展报告、竣工资料及其他甲方要求的文件。第七条违约责任7.1甲方违约：（1）若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金；（2）因甲方原因导致的延期开工或停工，工期相应顺延，甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。7.2乙方违约：（1）若乙方未能按合同约定完工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；（2）因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无偿返工或修复，并承担由此产生的费用；（3）乙方未按合同约定履行义务，经甲方书面通知后仍不改正的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的全部损失。第八条其他条款8.1合同的变更与转移：经双方协商一致，可对本合同进行变更或转让，任何一方不得单方面变更或转让。8.2不可抗力：因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商解除合同或延期履行，互不承担违约责任。8.3通知：本合同项下的通知应以书面形式送达，送至本合同中记载的地址或双方另行书面通知的地址。8.4争议解决：因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。8.5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.6本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：