2025光伏发电工程的承包合同

2025光伏发电工程的承包合同本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：发包方（以下简称甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包方（以下简称乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方就年光伏发电工程承包事宜达成如下协议，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：年光伏发电工程。1.2工程地点：省市区（具体地点以甲方提供的施工图纸为准）。1.3工程规模：总装机容量为兆瓦，具体包括光伏组件、逆变器、升压变压器、电缆及相关配套设施的安装与调试。1.4工程内容：乙方承包范围包括但不限于光伏组件的安装、逆变器及升压变压器的调试、电缆敷设、设备基础施工、场地平整及验收配合等。具体工作内容以甲方提供的施工图纸和技术文件为准。第二条合同工期2.1计划开工日期：年月日。2.2计划竣工日期：年月日。2.3合同工期总日历天数：天。2.4施工过程中，如因设计变更、不可抗力或甲方原因导致停工、窝工，乙方有权向甲方提出工期顺延申请，经甲方书面确认后，工期相应顺延。第三条质量标准3.1本工程的质量要求为合格标准，并符合国家及地方相关光伏发电工程设计、施工及验收规范。3.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及施工组织设计进行施工，确保工程quality满足合同要求。3.3施工过程中，乙方应接受甲方及其委托的监理单位对施工质量的监督和检查。3.4工程验收标准：a.甲方提供的施工图纸和技术文件；b.国家及地方现行的光伏发电工程设计、施工及验收规范；c.双方确认的验收方案。3.5中间验收：乙方应在隐蔽工程覆盖前日通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后日内进行验收并提出书面意见。第四条合同金额与支付4.1合同金额：本工程的承包价款为人民币元（大写：元整），最终结算金额以实际完成工程量及签证文件为准。4.2工程款支付方式：a.合同签订后日内，甲方向乙方支付合同金额的%作为预付款；b.工程进度款：按月支付，每月日前乙方提交当月完成工程量报告，经甲方审核后日内支付已完成工程量的%；c.竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付至合同金额的%；d.质保金：剩余合同金额的%作为质保金，质保期满后日内无质量问题一次性支付。4.3付款账号：乙方指定收款账户信息如下：开户银行：银行账号：开户名称：第五条双方的责任与义务甲方的责任与义务：5.1甲方应向乙方提供施工图纸、技术文件及相关审批手续，并保证其完整性和准确性。5.2甲方负责协调与当地政府部门的关系，确保施工场地具备开工条件。5.3甲方应按合同约定及时支付工程款，不得无故拖延或扣除。5.4甲方有权对乙方的施工质量、进度及安全进行监督和检查，发现问题应及时通知乙方整改。乙方的责任与义务：5.5乙方应严格按照施工图纸、技术要求及施工组织设计进行施工，确保工程质量、进度和安全。5.6乙方负责提供施工期间所需的施工设备、工具及材料，材料品牌及规格以甲方书面确认为准。5.7乙方应遵守国家及地方安全生产法律法规，采取必要措施确保施工安全，避免发生安全事故。5.8乙方应负责施工现场的环境卫生管理，做到文明施工，并及时清理施工垃圾。第六条设计变更与签证6.1设计变更：施工过程中如需设计变更，甲方应提前日向乙方发出书面通知，乙方应积极配合落实。设计变更引起的工程量及费用变化由双方协商确定。6.2签证：施工过程中涉及工程量增加或减少、工作内容变更等情况，乙方应在事件发生后日内向甲方提交签证申请，经甲方审核确认后作为结算依据。第七条工程验收与保修7.1验收程序：a.工程竣工后，乙方向甲方提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料；b.甲方应在接到申请后日内组织相关单位进行验收，并提出书面意见；c.验收合格后，双方签署竣工验收证书。7.2保修期限：自竣工验收合格之日起，保修期为年。7.3保修责任：在保修期内，乙方应按甲方书面通知及时修复质量问题，修复费用由乙方承担。第八条竣收与付款8.1工程峻工验收合格后，甲乙双方应签署竣收证书，确认工程移交。8.2最终付款：甲乙双方应于竣收后日内完成结算，结清剩余工程款。第九条违约责任9.1任何一方未能履行本合同约定的义务，均构成违约。违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为违约事项涉及合同金额的%。9.2因乙方原因导致工程未能按期竣工，每逾期一日，乙方应支付违约金元。9.3因甲方原因导致乙方无法按期开工或施工中断，乙方有权要求工期顺延及赔偿停工损失。9.4甲乙双方因违约产生的争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条附则11.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年