2025某项目住宅小区配套设施及绿化工程补充合同

2025某项目住宅小区配套设施及绿化工程补充合同第一条工程概况1.1项目名称：1.2工程地点：1.3承包范围：本合同范围包括但不限于住宅小区的配套设施建设及绿化工程，具体以双方确认的施工图纸、设计文件及合同附件为准。1.4工期要求：总工期为日历天，计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，具体工期以发包人书面通知为准。1.5质量目标：本工程的质量标准为不低于国家或地方现行的工程质量验收标准及合同约定的标准。第二条工程范围及内容2.1本合同承包范围包括：2.1.1配套设施工程：包括但不限于小区内道路、供水供电设施、消防设施、燃气管道、通信网络、照明设施、垃圾收集设施、公共停车位、休闲设施（如凉亭、健身器材等）、景观小品及其他相关配套设施的施工。2.1.2绿化工程：包括但不限于小区内苗木种植、草坪铺设、景观绿化设计、水景施工、绿化灌溉系统安装及后期养护工作。2.2具体工作内容以双方确认的施工图纸、设计文件及合同附件为准。2.3承包方式：包工包料，承包人需自行负责施工所需的材料、设备、劳动力及相关施工管理。第三条施工工期及顺延3.1承包人应严格按照合同约定的工期完成施工任务，因不可抗力或发包人原因（如设计变更、材料供应不及时、图纸供图延迟等）导致的停工，承包人有权要求顺延工期，顺延天数由双方协商确认。3.2因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任，具体违约责任详见本合同第九条。第四条质量标准及验收4.1质量标准：本工程应符合国家或地方现行的工程质量验收标准及设计要求，满足合同附件中约定的质量标准。4.2材料及设备：承包人采购的材料及设备需符合国家及地方相关标准，并提供相应的产品合格证及检测报告，经发包人或监理工程师验收合格后方可使用。4.3施工工艺：承包人应严格按照施工图纸、设计文件及合同约定的施工工艺进行施工，确保工程质量和安全。4.4验收程序：4.4.1隐蔽工程验收：在进行隐蔽工程施工前，承包人应通知发包人及监理工程师进行检查验收，验收合格后方可进行隐蔽施工。4.4.2竣工验收：工程完工后，承包人提交竣工验收申请，发包人应在收到申请后日内组织相关部门及人员进行验收，验收合格后双方签署竣工验收证书。第五条合同价款及结算方式5.1合同总金额：本合同总价为人民币元（大写：元整），具体金额以双方最终确认的工程量清单及单价为准。5.2合同价款调整：5.2.1若因设计变更、工程量增减或其他双方认可的原因导致工程量变化，合同价款可按双方约定的单价进行调整。5.2.2施工期间材料价格波动超过%时，双方可协商调整合同价款，调整方式为。5.3结算方式：5.3.1工程进度款：按月支付，每月支付进度款为当月完成工程量的%。5.3.2工程竣工验收合格后，承包人提交完整的结算资料，发包人应在日内审核完毕并支付至合同总价的%。5.3.3剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息支付。第六条付款方式6.1预付款：合同签订后日内，发包人支付合同总价的%作为预付款。6.2进度款：按月支付，具体支付比例为%，支付时间为每月日。6.3竣工款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价的%。6.4质保金：剩余%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性支付。6.5所有付款均需通过银行转账方式支付至承包人指定账户。第七条双方责任与义务7.1发包人责任与义务：7.1.1按时提供施工图纸、设计文件及相关手续，确保承包人能够正常进场施工。7.1.2按时支付工程款，不得无故拖延或拒付。7.1.3负责协调与当地政府、社区及相关部门的关系，为承包人施工创造良好条件。7.1.4按时组织工程验收，不得无故拖延。7.2承包人责任与义务：7.2.1按时进场施工，严格按照合同约定的工期完成施工任务。7.2.2严格遵守国家及地方的安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工安全、文明。7.2.3保证施工质量，严格按照设计图纸及施工规范进行施工。7.2.4按时提交工程进度报表、竣工资料及结算资料。第八条验收与保修8.1验收标准：本工程的验收标准为国家及地方现行的工程质量验收标准及合同约定的标准。8.2验收程序：工程完工后，由承包人提交竣工验收申请，发包人组织相关部门及人员进行验收，验收合格后双方签署竣工验收证书。8.3保修期限：本工程的保修期限为年，具体保修内容及期限详见附件。8.4保修责任：在保修期内，因承包人施工质量原因导致的工程问题，承包人应在接到通知后小时内到达现场进行维修，费用由承包人承担。第九条变更与索赔9.1变更程序：9.1.1合同履行过程中，如需进行设计变更或工程变更，需由双方书面确认后方可实施。9.1.2变更引起的工程量增减或费用变化，双方应协商一致后签订补充协议。9.2索赔程序：9.2.1因发包人原因导致承包人停工、窝工或其他损失，承包人有权要求索赔，具体赔偿金额双方协商确定。9.2.2因承包人原因导致工期延误或质量问题，承包人应承担相应责任，发包人有权要求索赔。第十条违约责任10.1因承包人原因导致工期延误，每逾期一天，承包人需向发包人支付违约金元，最高不超过合同总价的%。10.2因承包人施工质量不符合合同约定标准，需返工或修复，由此产生的费用及工期延误责任由承包人承担。10.3因发包人原因导致工程款支付延误，每逾期一天，发包人需向承包人支付违约金元，最高不超过合同总价的%。10.4任何一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。第十一条争议解决11.1合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2通知送达：双方的通知送达方式为书面形式，以挂号信、特快专递或传真方式进行。12.3合同份数：本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。12.4合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法