2025水利水电工程施工合同条件(技术条款)

2025水利水电工程施工合同条件(技术条款)第一条总则1.1本合同技术条款（以下简称“本条款”）是年月日由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）签订的《水利水电工程施工合同》（以下简称“主合同”）的组成部分，与主合同具有同等法律效力。1.2本条款适用于主合同约定的水利水电工程（以下简称“本工程”）的施工及其相关活动。承包人承诺按照本条款的规定履行施工义务，确保工程质量和施工安全，按时完成合同约定的施工任务。1.3本条款未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本条款具有同等法律效力。第二条工程范围2.1本工程的施工范围包括但不限于以下内容：（1）主体建筑物：包括水坝、溢洪道、泄洪洞等；（2）附属建筑物：包括电站、管理房、附属设施等；（3）其他相关工程：包括导流工程、临时设施、环境保护措施等。2.2工程范围的详细说明见主合同附件《工程量清单》和设计图纸，承包人应按照设计图纸和技术要求进行施工。2.3在施工过程中，如发包人对工程范围提出调整，承包人应积极配合，并按照调整后的设计图纸和技术要求进行施工。调整部分的工程量和费用由双方另行协商确定。第三条技术标准与质量要求3.1本工程的技术标准和质量要求应符合以下规定：（1）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》；（2）《混凝土结构工程施工规范》；（3）《水工建筑物抗震设计规范》；（4）其他国家或行业相关的技术标准和规范。3.2承包人在施工过程中应严格遵守上述技术标准和质量要求，并接受发包人或其委托的监理单位的监督检查。3.3所有建筑材料、设备和构配件的采购、使用必须符合设计要求和质量标准。承包人负责提供材料合格证明和检验报告，并在使用前报发包人或监理单位审批。3.4工程施工过程中，如发现设计图纸与技术标准不符，承包人应立即向发包人或监理单位报告，不得擅自修改设计。第四条施工进度要求4.1承包人应按照合同约定的工期完成施工任务，具体工期为个月，自年月日开始，至年月日结束。4.2承包人应在合同签订后日内提交详细的施工进度计划，并报发包人或监理单位审批。施工进度计划应包括但不限于以下内容：（1）总体施工进度；（2）各单项工程的施工安排；（3）关键节点的预计完成时间；（4）劳动力、材料和机械设备的投入计划。4.3承包人应严格按照批准的施工进度计划执行，确保工程按期完成。如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。4.4在施工过程中，如因不可抗力或其他非承包人原因导致工期延误，承包人可向发包人申请延长工期，经发包人批准后方可顺延。第五条施工技术要求5.1基础处理：（1）承包人应按照设计要求进行基础开挖和处理，确保基础质量符合设计规范；（2）基坑开挖过程中，承包人应采取有效的排水措施，防止基坑积水影响施工；（3）基础处理完成后，承包人应提交基础处理记录和检验报告，经发包人或监理单位验收合格后方可进行下一道工序。5.2混凝土施工：（1）混凝土浇筑前，承包人应进行充分的准备工作，包括模板安装、钢筋绑扎、预埋件安装等，并确保其符合设计要求；（2）混凝土拌制应严格按照设计配合比进行，确保混凝土强度和耐久性；（3）混凝土浇筑过程中，承包人应采取有效措施防止混凝土离析和冷缝产生；（4）混凝土浇筑完成后，承包人应按照规范要求进行养护，确保混凝土强度达到设计要求。5.3钢筋工程：（1）钢筋加工应严格按照设计图纸进行，确保钢筋规格、型号和数量符合要求；（2）钢筋绑扎应牢固，保护层厚度应符合设计要求；（3）钢筋焊接或机械连接应符合相关规范要求，并进行相应的检验和试验。5.4砌体工程：（1）砌体施工应严格按照设计图纸进行，确保砌体尺寸、砂浆强度和灰缝饱满度符合要求；（2）砌体施工前，承包人应对砌块进行检查，确保其质量符合要求；（3）砌体施工完成后，承包人应进行勾缝处理，确保外观质量和结构稳定性。第六条质量控制与验收6.1承包人应建立完善的质量保证体系，设立专职质量管理人员，负责施工现场的质量控制工作。6.2施工过程中，承包人应按照规范要求进行施工质量检查，并做好检查记录。隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人或监理单位进行检查验收，未经检查验收合格不得进行下一道工序。6.3单元工程验收：（1）单元工程验收由发包人或监理单位组织，承包人应积极配合；（2）单元工程验收前，承包人应提交验收申请，并提供相关施工记录和检验报告；（3）单元工程验收不合格的，承包人应在规定时间内进行整改，并重新申请验收。6.4整体工程验收：（1）整体工程验收由发包人组织，相关单位参加；（2）验收前，承包人应提交完整的竣工资料和检验报告；（3）验收合格后，发包人应签发竣工验收证书；（4）验收不合格的，承包人应在规定时间内进行整改，并重新申请验收。第七条安全管理与环境保护7.1承包人应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。7.2承包人应制定并实施安全施工方案，设立专职安全管理人员，负责施工现场的安全管理工作。7.3承包人应为施工人员提供符合安全要求的劳动保护用品，并进行安全培训和交底。7.4承包人应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境造成污染。具体措施包括但不限于：（1）妥善处理施工废弃物，不得随意倾倒；（2）采取降尘、降噪措施，减少对周边环境的影响；（3）保护施工现场的植被和生态环境。7.5承包人应制定应急预案，应对可能发生的安全生产事故和环境污染事件，并定期进行演练。第八条竣工验收与结算8.1竣工验收：（1）本工程的竣工验收应按照国家和行业的相关标准和规范进行；（2）验收前，承包人应提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、检验报告、竣工图等；（3）验收合格后，发包人应签发竣工验收证书，并办理工程移交手续。8.2竣工结算：（1）承包人应在竣工验收合格后日内提交竣工结算申请，并提供相关结算资料；（2）发包人应在收到结算申请后日内完成审核，并支付工程款；（3）如因承包人原因导致结算延误，发包人有权顺延支付时间。8.3质量保证金：（1）工程款的%作为质量保证金，质保期为年；（2）质保期内，如因承包人原因发生质量问题，承包人应负责维修并承担相关费用；（3）质保期满后，发包人应退还质量保证金（无息）。第九条违约责任9.1承包人违约责任：（1）因承包人原因导致工程延误的，每延误一日，承包人应向发包人支付合同总价的‰作为违约金；（2）因承包人原因导致工程质量不符合要求的，承包人应负责返工并承担相关费用；（3）因承包人原因导致发生安全生产事故或环境污染事件的，承包人应承担全部责任并赔偿相关损失。9.2发包人违约责任：（1）因发包人原因导致工程延误的，发包人应顺延工期并支付承包人产生的额外费用；（2）因发包人原因导致工程款支付延误的，每延误一日，发包人应向承包人支付应付未付款的‰作为违约金。第十条争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。10.2本合同的订立、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同正本一式份，发包人执份，承包人执份。