电气安装分包合同-范本

电气安装分包合同——范本合同编号：[具体编号]

发包人（全称）：[发包人名称]

法定代表人：[发包人代表姓名]

地址：[发包人地址]

联系方式：[发包人联系电话]

承包人（全称）：[承包人名称]

法定代表人：[承包人代表姓名]

地址：[承包人地址]

联系方式：[承包人联系电话]

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就[工程名称]电气安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[工程地点详细地址]3.工程内容及规模：[详细描述电气安装工程的具体内容，包括但不限于电气线路铺设、配电箱安装、灯具安装、设备调试等，以及工程的规模大小]4.工程立项批准文号：[如有]5.资金来源：[资金来源说明]

二、工程承包范围1.[详细列出承包人负责的电气安装工程具体承包范围，可参照施工图纸及相关规范要求进行说明]2.包括但不限于[列举一些可能包含的具体工作内容，如电气设备及材料的采购、运输、保管，电气系统的安装、布线、接线、调试，配合整体工程进行电气相关的验收工作等]

三、合同工期1.计划开工日期：[具体年月日]2.计划竣工日期：[具体年月日]3.合同工期总日历天数：[X]天

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。承包人应按照约定的工期完成工程施工，因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。

四、质量标准工程质量标准：[明确工程应达到的质量标准，例如符合国家现行相关电气安装工程质量验收规范的合格标准等]。承包人应严格按照质量标准组织施工，确保工程质量。在施工过程中，发包人有权对工程质量进行监督检查，承包人应积极配合。若发现质量问题，承包人应及时整改，直至达到质量标准要求。

五、合同价款1.本合同价款采用以下第[X]种方式确定：固定总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价款包含完成本合同约定承包范围内全部工作所需的费用，除因发包人提出的设计变更或不可抗力因素外，合同价款不再调整。固定单价：[详细说明各项工作内容的单价及计价方式，例如电气线路铺设每米[X]元，配电箱安装每个[X]元等，并说明工程量按实结算的方式]。最终合同价款以实际完成的工程量乘以相应单价进行结算。可调价格：合同价款根据[具体调整因素及调整方法，如市场价格波动超过一定比例、政策性调整等]进行调整。2.合同价款组成：直接费：包括人工费用、材料费用、机械费用等，具体如下：人工费用：预计[X]元，包含所有参与电气安装工程施工人员的工资、奖金、津贴、福利等费用。材料费用：预计[X]元，具体材料清单见附件[材料清单编号]。材料应符合国家质量标准及设计要求，由承包人负责采购、运输及保管。机械费用：预计[X]元，包含施工过程中所需的各类机械设备的租赁、使用、维修等费用。间接费：包括管理费、规费等，预计[X]元。利润：预计[X]元。税金：按照国家规定应缴纳的各种税金，预计[X]元。

六、付款方式1.预付款：合同签订后[X]个工作日内，发包人向承包人支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.工程进度款：承包人每月[具体日期]向发包人提交当月已完工程量报告及付款申请。发包人在收到报告及申请后[X]个工作日内进行审核，并在审核确认后的[X]个工作日内向承包人支付当月已完工程价款的[X]%。当工程进度达到[具体进度节点，如主体结构完成一半]时，发包人在收到承包人申请后的[X]个工作日内支付至合同价款的[X]%。3.竣工结算款：工程竣工验收合格后[X]个工作日内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人在收到报告及资料后[X]个工作日内进行审核，审核完毕后在[X]个工作日内向承包人支付至结算总价的[X]%。4.质量保证金：结算总价的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，发包人在[X]个工作日内无息返还给承包人。

七、双方工作（一）发包人工作1.提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实准确。2.组织承包人进行图纸会审和设计交底。3.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。4.按照合同约定的付款方式及时支付工程款。5.在施工期间，负责协调与其他施工单位之间的交叉作业等关系，为承包人创造良好的施工条件。

（二）承包人工作1.按照合同约定及发包人要求组织施工，确保工程质量和进度，按规定提交各类报告及资料。2.负责施工场地的安全保卫工作，承担施工期间的安全责任。3.遵守国家及地方有关环境保护的规定，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。4.负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。5.施工过程中，承包人应妥善保管发包人提供的施工图纸及其他相关资料，工程竣工后如数返还。6.负责办理施工许可证及其他施工所需的证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外），并承担相关费用。

八、材料设备供应1.承包人采购材料设备：承包人负责采购本工程所需的电气设备及材料，所采购的材料设备必须符合国家质量标准及设计要求，并提供产品合格证明、质量检验报告等相关资料。承包人应提前[X]天将采购材料设备的品种、规格、数量、质量等信息书面通知发包人，发包人有权对材料设备进行检验。若检验不合格，承包人应负责更换，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。材料设备到货后，承包人应及时通知发包人共同进行验收。验收合格后，由承包人负责保管。因承包人保管不善造成材料设备损坏或丢失的，承包人应负责赔偿。2.发包人供应材料设备：若发包人供应材料设备，发包人应按照合同约定的时间和规格、数量等要求将材料设备运至施工场地。发包人供应的材料设备到货后，由发包人与承包人共同进行验收。如发现有损坏、短缺等情况，发包人应负责补齐或更换。承包人应负责对发包人供应的材料设备进行妥善保管，并按照施工进度合理使用。因承包人原因导致发包人供应的材料设备损坏或丢失的，承包人应负责赔偿。

九、工程变更1.施工中发包人如需对原工程设计进行变更，应提前[X]天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人应按照变更通知及有关要求进行施工。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。2.承包人在施工中不得擅自对原工程设计进行变更。如因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。3.因变更引起的合同价款调整及工期调整，双方应按照合同约定的计价方式及工期计算方法进行协商确定，并签订补充协议。

十、竣工验收1.工程具备竣工验收条件的，承包人应在工程竣工后[X]天内向发包人提交竣工验收报告及完整的竣工资料。发包人应在收到报告及资料后[X]天内组织有关单位进行验收。2.工程竣工验收合格后，双方应在[X]天内办理工程移交手续。3.如工程竣工验收不合格，承包人应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。整改费用由承包人承担，整改期间不计入工期。

十一、质量保修1.承包人应按照国家有关规定及合同约定承担工程质量保修责任。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。2.质量保修范围和内容：承包人承包范围内的电气安装工程，包括电气线路、设备、配电箱等的质量保修。3.质量保修期限：电气线路、灯具等保修期限为[X]年。配电箱、配电柜等保修期限为[X]年。其他电气设备按照国家相关规定执行保修期限。4.保修责任：在质量保修期限内，承包人应在接到发包人保修通知后[X]小时内响应，[X]天内到达现场进行维修。对于因承包人原因造成的质量问题，承包人应负责免费维修或更换，并承担相应的费用。如因发包人或第三方原因造成的质量问题，承包人应负责维修，发包人应承担相应的费用。质量保修期满后，发包人可继续委托承包人进行维修服务，费用由双方另行协商确定。

十二、违约责任1.发包人违约责任：发包人未按照合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向承包人支付违约金。因发包人原因导致工程变更或工期延误的，应承担相应的费用增加及工期顺延责任，并赔偿承包人因此造成的损失。发包人不履行或不按照合同约定履行其他义务的，应承担因此给承包人造成的损失。2.承包人违约责任：承包人未按照合同约定的工期完成工程施工的，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向发包人支付违约金。逾期超过[X]天的，发包人有权解除合同，并要求承包人承担因此造成的损失。承包人施工质量不符合合同约定的质量标准的，应负责无偿返工直至达到质量标准要求，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。如因质量问题给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。承包人不履行或不按照合同约定履行其他义务的，应承担因此给发包人造成的损失。

十三、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第[X]种方式解决：1.提交[具体仲裁委员会名称]仲裁。2.依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，双方各执