建筑工程施工承包合同

建筑工程施工承包合同甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方将建筑工程施工承包给乙方包工不包料事宜，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：____________________3.工程内容及规模：具体工程内容以施工图纸及甲方要求为准，工程规模为[建筑面积或其他具体规模指标]。4.工程立项批准文号：______________________5.资金来源：____________________

二、承包范围及方式1.承包范围：乙方负责完成本工程施工图纸范围内的[具体施工项目，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]的劳务施工，包括但不限于人工挖填土方、钢筋制作绑扎、模板支设拆除、混凝土浇筑、砌体工程、内外墙抹灰、楼地面工程等，但不包括工程所需的材料、构配件及设备。2.承包方式：包工不包料，乙方负责组织具有相应资质和经验的施工人员按照合同约定完成承包范围内的施工任务，并承担劳务费用。

三、合同工期1.开工日期：____年__月__日2.竣工日期：____年__月__日3.合同工期总日历天数：____天。工期如需调整，双方应另行协商并签订补充协议。

四、质量标准1.工程质量应达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的合格等级。乙方应严格按照施工图纸、施工规范及质量验收标准组织施工，确保工程质量。2.如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的损失由乙方承担。返工后仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

五、合同价款1.本合同劳务费用暂定为人民币____元（大写：____元整）。2.劳务费用的计算方式：[详细说明劳务费用的计算依据，如按照建筑面积每平方米[X]元计算，或按照不同施工项目的单价乘以实际完成工程量计算等]。3.劳务费用的调整：在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致劳务费用发生变化的，双方应根据实际情况协商调整劳务费用，并签订补充协议。

六、付款方式1.预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付劳务费用的____%作为预付款，即人民币____元（大写：____元整）。2.进度款：乙方每月____日前向甲方提交当月已完工程量报告，甲方在收到报告后____日内进行审核确认，并在审核确认后的____日内支付已完工程量劳务费用的____%。3.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后____日内，双方办理工程结算。结算完成后____日内，甲方向乙方支付至结算总价的____%。4.质保金：结算总价的____%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格之日起____年。质保期满后，如无质量问题，甲方在____日内无息返还质保金。

七、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务1.甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。2.甲方应按照合同约定及时支付劳务费用。3.甲方负责提供施工图纸、施工场地及施工用水、用电接驳点，但乙方应承担施工用水、用电费用。4.甲方负责协调与工程相关的周边关系，确保施工顺利进行。5.甲方应按照合同约定向乙方提供工程所需的材料、构配件及设备，并确保其质量符合要求。如因甲方提供的材料、构配件及设备质量问题导致工程质量问题或乙方损失的，由甲方承担相应责任。

（二）乙方权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。2.乙方应按照合同约定组织施工人员进场施工，并负责施工人员的管理和安全教育培训。3.乙方应按照施工图纸、施工规范及质量验收标准组织施工，确保工程质量。如因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此造成的全部损失。4.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任。工期延误的违约责任按照每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金计算，违约金总额最高不超过合同总价款的____%。5.乙方应遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故的，乙方应承担全部责任。6.乙方应负责施工场地的清理和整理，做到工完场清。7.乙方应积极配合甲方及其他相关单位的工作，服从甲方的统一管理和协调。8.乙方应按照合同约定向甲方提供劳务费用发票。

八、材料、构配件及设备供应1.甲方负责供应本工程所需的材料、构配件及设备，并应按照施工进度要求及时供应到施工现场。甲方供应的材料、构配件及设备应附有质量合格证明文件，并经乙方验收合格后方可使用。2.乙方应负责对甲方供应的材料、构配件及设备进行验收、保管和使用，并应在使用过程中做好记录。如发现甲方供应的材料、构配件及设备存在质量问题或数量短缺等情况，乙方应及时通知甲方，甲方应负责及时处理。3.乙方因保管不善导致甲方供应的材料、构配件及设备损坏或丢失的，乙方应负责赔偿。4.对于乙方自行采购的辅助材料，乙方应确保其质量符合工程要求，并向甲方提供质量合格证明文件。

九、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要提出工程变更，乙方应按照甲方的变更要求及时组织施工。2.工程变更涉及劳务费用调整的，双方应根据实际情况协商调整劳务费用，并签订补充协议。3.因工程变更导致乙方停工、窝工的，甲方应按照实际停工、窝工天数给予乙方相应的补偿。补偿标准为[具体补偿标准，如每人每天[X]元等]。

十、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照国家及地方有关工程竣工验收的规定，向甲方提交竣工报告及相关资料。2.甲方收到乙方提交的竣工报告及相关资料后，应及时组织相关单位进行竣工验收。如工程经验收合格，双方应办理工程竣工验收备案手续；如工程经验收不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的损失由乙方承担。3.工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定将施工场地清理完毕，并将工程交付甲方使用。

十一、违约责任1.甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。2.如甲方未按照合同约定及时支付劳务费用的，每逾期一天，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。3.如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，每延误一天，应按照合同总价款的____%向甲方支付违约金；如乙方未按照合同约定的质量标准完成施工任务的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。4.如乙方违反国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规的规定，导致发生安全事故或环境污染事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。5.如一方违反合同约定的其他条款，应按照合同总价款的____%向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

十二、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，