2025煤矿工程承包合同

2025煤矿工程承包合同第一章工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4发包人名称：1.5承包人名称：1.6合同编号：1.7签订地点：1.8签订日期：第二章承包范围2.1承包范围：承包人负责完成以下煤矿工程的施工任务：（1）（2）（3）（4）2.2承包方式：承包人采用（包工包料/包工不包料/其他）的方式完成上述工程内容。2.3工程量确认：工程量以发包人提供的为准，承包人需在开工前日内进行核对，并书面确认。第三章合同工期3.1开工日期：本工程定于年月日开工。3.2竣工日期：本工程定于年月日竣工。3.3合同工期总日历天数：天。3.4工期顺延：在以下情况下，承包人有权要求顺延工期：（1）发包人未按合同约定提供施工场地或材料；（2）设计变更导致工程量增加；（3）不可抗力事件；（4）其他经双方协商一致的情况。3.5违约责任：承包人未按合同工期完成工程，每逾期一日，需向发包人支付违约金元。第四章质量标准4.1工程质量标准：本工程执行国家现行的《煤矿工程质量管理规范》以及双方约定的标准，质量达到合格。4.2质量控制措施：（1）承包人需严格按照施工图纸和设计要求进行施工；（2）承包人需建立完善的质量保证体系，定期接受发包人或监理方的检查；（3）隐蔽工程需经发包人或监理方验收合格后方可进行下一道工序。4.3质量保证期：本工程质量保证期为年，自竣工验收合格之日起计算。4.4质量违约责任：如因承包人原因导致工程质量不符合约定标准，承包人需无条件返工并承担相应费用，赔偿发包人遭受的损失。第五章合同价款5.1合同总价款：本工程总造价为人民币元（大写：元整），其中包括但不限于工程款、材料费、劳务费、管理费、税金等所有费用。5.2付款方式：（1）预付款：发包人在合同签订后日内支付合同总价款的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前承包人提交上月已完成工程量的报告，发包人在日内审核并支付当月进度款的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付至合同总价款的%；（4）质保金：余款%作为质保金，待质量保证期满且无质量问题后日内一次性支付。5.3调价条款：本工程采用固定总价合同，除设计变更或发包人指令外，合同总价款不予调整。5.4付款账户：承包人指定的收款账户为：，开户银行：，银行账号：。第六章双方的权利与义务6.1发包人的权利与义务：（1）发包人有权对承包人的施工过程进行监督和检查；（2）发包人有权要求承包人在约定的工期内完成工程；（3）发包人有义务按合同约定支付工程款；（4）发包人有义务提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（5）发包人有义务协调处理施工过程中涉及的外部关系。6.2承包人的权利与义务：（1）承包人有权按合同约定获得工程款；（2）承包人有权拒绝发包人提出的违法或不合理要求；（3）承包人有义务按照施工图纸、设计要求以及相关规范进行施工；（4）承包人有义务确保施工安全和工程质量；（5）承包人有义务在缺陷责任期内修复因承包人原因造成的质量问题。第七章安全与环境保护7.1安全管理：（1）承包人需严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规；（2）承包人需制定详细的安全施工方案，并配备专职安全管理人员；（3）承包人需为施工现场的工作人员购买意外伤害保险；（4）承包人需采取有效措施防止施工过程中发生安全事故。7.2环境保护：（1）承包人需采取有效措施减少施工过程中对周围环境的污染；（2）承包人需妥善处理施工废弃物，确保符合环保要求；（3）承包人需严格按照环保部门的要求进行施工。7.3安全与环保违约责任：（1）因承包人原因导致的安全事故，承包人需承担全部责任并赔偿发包人的损失；（2）因承包人原因导致的环境污染，承包人需承担治理费用并赔偿损失。第八章变更与索赔8.1设计变更：（1）设计变更由发包人或监理方书面通知承包人；（2）承包人需在收到变更通知后日内提出变更工程价款的报告；（3）发包人在收到承包人的报告后日内审核并确认价款调整。8.2索赔：（1）因发包人原因导致的停工、窝工等，承包人有权提出索赔；（2）因承包人原因导致的工期延误、质量缺陷等，发包人有权提出索赔；（3）索赔金额需经双方协商一致后执行。第九章违约责任9.1发包人违约责任：（1）发包人未按合同约定支付工程款，需向承包人支付逾期付款违约金，日利率为%；（2）发包人未按合同约定提供施工条件，导致承包人无法正常施工，承包人有权顺延工期并要求赔偿损失。9.2承包人违约责任：（1）承包人未按合同约定工期完成工程，需向发包人支付违约金，日利率为%；（2）承包人未按合同约定质量标准施工，需无条件返工并赔偿发包人的损失。第十章争议解决10.1争议解决方式：（1）双方协商解决；（2）协商不成的，提交位于的仲裁委员会仲裁；（3）任何一方均有权依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼期间，本合同其他条款继续有效。第十一章其他条款11.1合同份数：本合同一式份，发包人持有份，承包人持有份，具有同等法律效力。11.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3补充协议：本合同的未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.4通知方式：双方在履行本合需以书面形式通知对方相关事项，通知地址如下：发包人地址：承包人地址：11.5合同终止：本合同在工程竣工验收合格、承包人保修期满并结清合同价款后终止。发包人（盖章）：