2025工程设计合同争议解决工程设计合同司法解释

2025[工程设计合同争议解决]工程设计合同司法解释工程设计合同司法解释本合同于年月日在中华人民共和国省市签订，由以下双方于合同上签字盖章：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（设计方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行工程的设计工作，为明确双方的权利义务关系，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等相关法律法规，以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号），本合同双方达成以下协议，以资共同信守：第一条合同标的1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：第二条设计依据2.1设计依据：国家及地方相关法律法规和规范性文件；甲方提供的设计基础资料，包括但不限于地形图、地质资料、规划文件、项目建议书、可行性研究等；双方确认的《设计任务书》或《设计合同书》。2.2设计标准：设计工作应符合国家及地方政府现行的标准、规范，包括但不限于《建筑设计防火规范》、《建筑结构荷载规范》等。第三条双方责任与义务3.1甲方责任：按时提供设计所需的资料，并对其准确性、完整性负责；按合同约定支付设计费用；为乙方设计工作提供必要的协助和便利。3.2乙方责任：按合同约定的时间和质量要求完成设计工作；保证设计文件的完整性和正确性，符合相关规范和标准；对设计文件进行解释和必要的修改，直至通过相关审批。第四条设计费用4.1设计费用总额：人民币元（大写：），包括设计工作、修改、补充设计文件等费用。4.2付款方式：第一期付款：合同签订后日内，支付设计费用的%；第二期付款：设计文件初稿完成后并经甲方确认后日内，支付设计费用的%；第三期付款：设计文件最终交付并经相关审批后日内，支付设计费用的%。第五条设计文件交付与验收5.1交付时间：初步设计文件：年月日前；施工图设计文件：年月日前；最终设计文件：年月日前。5.2交付方式：电子文档：发送至甲方指定邮箱；纸质文档：送交至甲方指定地点。5.3验收标准：符合国家及地方相关规范；满足设计任务书要求；通过相关审批程序。第六条质量保修6.1质量保修范围：设计文件在设计寿命周期内的质量问题。6.2质量保修期限：自设计文件交付之日起年。6.3保修责任：乙方应负责因设计原因导致的质量问题的修复或整改，费用由乙方承担。第七条变更条款7.1变更范围：甲方提出的设计变更、补充设计或修改设计。7.2变更程序：甲方提出变更要求，双方协商确认变更内容；乙方根据变更内容调整设计文件，并报甲方确认；变更涉及的费用和进度由双方协商确定。7.3变更费用：因变更产生的额外费用由甲乙双方协商确定。第八条违约责任8.1甲方违约责任：未按约定时间支付设计费用，每逾期一日，按未付金额的%支付违约金；未按约定提供设计资料，导致设计工作延误，每延误一日，按合同总额的%支付违约金。8.2乙方违约责任：未按约定时间交付设计文件，每逾期一日，按合同总额的%支付违约金；设计文件不符合规范或要求，需承担修改费用，并赔偿由此造成的损失。第九条争议解决9.1协商解决：双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。9.2调解：协商不成，可向调解组织申请调解。9.3仲裁或诉讼：调解不成，双方可选择以下方式解决：向仲裁委员会申请仲裁；向工程所在地人民法院提起诉讼。9.4适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。第十条附则10.1合同的补充或修改，需经双方协商一致，并签订书面补充协议。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3本合同正本一式份，甲乙双方各执份，具有