建设工程合同合同指南包括_第1页
建设工程合同合同指南包括_第2页
建设工程合同合同指南包括_第3页
建设工程合同合同指南包括_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同合同指南包括合同编号:[具体编号]甲方:[甲方公司名称],地址:[甲方公司地址],联系方式:[甲方联系电话]乙方:[乙方公司名称],地址:[乙方公司地址],联系方式:[乙方联系电话]《建设工程合同合同指南包括的合同正文》一、合同总则1.合同目的:本合同旨在明确甲方委托乙方进行[具体工程名称]建设工程的各项权利和义务,保证工程的顺利进行和质量达标。2.适用法律:本合同受[适用法律名称]等相关法律法规的约束和保护。3.定义与解释:在本合同中,“工程”指[具体工程名称]及其相关的所有工作;“甲方”指委托乙方进行工程建设的一方;“乙方”指接受甲方委托进行工程建设的一方等。对合同中的术语和表述,应根据上下文进行合理的解释和理解。4.合同文件构成:本合同由以下文件组成,包括本合同正文、附件(如有)、双方往来的书面文件等。这些文件相互补充、相互解释,构成一个完整的合同文件。二、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[具体工程地点]3.工程内容:包括[详细工程内容列举]等。4.工程规模:建筑面积为[具体面积],工程预算为[具体金额]等。三、工程进度1.工程进度计划:乙方应根据工程的要求和特点,制定详细的工程进度计划,包括各个阶段的开始时间、结束时间、关键节点等,并提交给甲方审核。甲方应在收到进度计划后的[具体时间]内给予审核意见,如无异议则视为同意。2.工程进度报告:乙方应定期向甲方提交工程进度报告,报告应包括工程的实际进展情况、已完成的工作、未完成的工作、存在的问题及解决方案等。工程进度报告的提交时间为每月的[具体日期]前。3.工程进度延误与调整:如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任,并采取措施加快工程进度。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程进度延误,双方应协商调整工程进度计划。四、工程质量1.质量标准:本工程应符合国家和地方相关的工程质量标准,如[具体质量标准名称]等。乙方应按照质量标准进行工程建设,并接受甲方的监督和检查。2.质量检验:甲方有权对工程质量进行检验,乙方应配合甲方的检验工作。检验费用由[承担方]承担。如工程质量不符合质量标准,乙方应负责整改,直至符合质量标准为止。整改费用由乙方承担。3.质量缺陷与修复:在工程保修期内,如发觉工程存在质量缺陷,乙方应负责修复。如因乙方原因导致质量缺陷,乙方应承担修复费用;如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致质量缺陷,双方应协商确定修复费用的承担方式。五、工程造价1.工程造价构成:本工程的工程造价包括[详细工程造价构成列举]等。2.工程计量与支付:乙方应按照工程进度和质量要求,向甲方提交工程计量申请,甲方应在收到计量申请后的[具体时间]内进行计量审核。计量审核通过后,甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。3.工程变更与价款调整:如因甲方原因导致工程变更,应按照合同约定的程序和方式进行变更,并调整工程价款。如因乙方原因导致工程变更,增加的工程价款由乙方承担,减少的工程价款由甲方扣除。六、工程变更1.工程变更的范围:工程变更包括工程设计变更、工程施工变更等。如工程的规模、结构、功能等发生变化,应进行工程变更。2.工程变更的程序:乙方应在发觉需要进行工程变更的情况后,及时向甲方提出工程变更申请,并提交相关的变更方案和预算。甲方应在收到工程变更申请后的[具体时间]内进行审核,并给予书面回复。如甲方同意进行工程变更,应与乙方签订工程变更协议;如甲方不同意进行工程变更,应说明理由。3.工程变更的价款确定:工程变更的价款应根据变更方案和预算进行确定。如合同中有约定的,按照约定的方式确定;如合同中没有约定的,双方应协商确定。协商不成的,可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行评估确定。七、工程验收1.验收标准:本工程的验收标准应符合国家和地方相关的工程验收标准,如[具体验收标准名称]等。2.验收程序:工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告和相关的验收资料。甲方应在收到竣工报告和验收资料后的[具体时间]内组织验收。验收合格的,双方应签订工程验收合格证书;验收不合格的,乙方应负责整改,直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。3.验收遗留问题处理:在工程验收过程中,如发觉存在验收遗留问题,双方应协商确定处理方案。处理方案应明确责任方、处理时间和处理费用等。八、工程保修1.保修范围:本工程的保修范围包括工程的主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、水电等系统的保修。2.保修期限:本工程的保修期限为[具体保修期限],自工程竣工验收合格之日起计算。3.保修责任:在保修期限内,如发觉工程存在质量问题,乙方应负责免费修复。如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担修复费用;如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程质量问题,双方应协商确定修复费用的承担方式。九、违约责任1.双方违约的情形:如一方未履行本合同约定的义务,或履行义务不符合约定,即构成违约。双方违约的情形包括但不限于未按时支付工程款项、未按照工程进度计划进行工程建设、未按照质量标准进行工程建设等。2.违约责任的承担方式:如一方违约,应承担违约责任。违约责任的承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。具体的违约责任应根据违约的情形和程度确定。3.违约金的计算与支付:如双方约定了违约金,违约金的计算方式应明确约定。违约金的支付时间应在违约行为发生后的[具体时间]内支付。如一方未按照约定支付违约金,应承担违约责任。十、争议解决1.争议解决方式:本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或法院的选择:如双方选择仲裁解决争议,应明确约定仲裁机构的名称;如双方选择诉讼解决争议,应明确约定有管辖权的人民法院的名称。3.争议解决的程序:在争议解决过程中,双方应遵守仲裁机构或法院的程序规定,积极配合仲裁机构或法院的工作。十一、其他条款1.合同的生效与终止:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同在工程竣工验收合格、工程款项结清后终止。2.不可抗力:如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或无法完全履行,双方应互不承担违约责任,但应及时通知对方,并提供相关的证明材料。3.通知与送达:双方在本合同履行过程中相互发出的通知、文件等,应按照合同约定的地址、联系方式进行送达。如一方变更地址、联系方式,应及时通知对方。4.保密条款:双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密,不得向第三方披露。5.合同份数与保存:本合同一式[具体份数]份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同副本应按照双方的要求进行保存。甲方(

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论