中小型水电站建设工程合同

第第页合同编号:________中小型水电站建设工程合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同名称为“中小型水电站建设工程合同”（以下简称“本合同”），合同编号为_______。本合同由以下主体签订：甲方：_______（以下简称“甲方”），系合法注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，负责中小型水电站项目的投资建设。乙方：_______（以下简称“乙方”），系具有相应资质的施工单位，负责中小型水电站项目的施工建设。本合同的目的在于明确甲乙双方在中小型水电站建设工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现投资回报和社会效益。具体内容包括但不限于：1.甲方负责项目所需土地、资金、设计图纸等条件，确保工程顺利进行。2.乙方按照甲方的图纸和施工要求，负责中小型水电站项目的施工建设。3.双方按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，共同维护工程质量和安全。4.本合同签订后，甲乙双方应严格遵守合同约定，确保工程按时、按质、按量完成。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同的总工程款为人民币_______元整（大写：_______元整），包括但不限于施工、材料、设备、设计、监理等费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的预付款人民币_______元整，作为工程启动资金。b.进度款：工程按进度分段验收，甲方根据乙方提交的进度款申请和监理单位确认的工程量，按月支付进度款，支付比例根据工程进度和合同约定执行。c.验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款的_______%，作为最终结算款。d.保修金：工程竣工后，甲方应向乙方支付人民币_______元整作为保修金，保修期满无质量问题后，乙方应全额退还保修金。3.付款时间：甲方应在收到乙方提交的合法付款申请及相关证明文件后_______个工作日内支付相应款项。4.逾期付款：如甲方逾期付款，应向乙方支付_______%的逾期付款违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方应按时支付合同约定的款项，并保证资金来源合法。3.甲方应必要的施工条件，如场地、水源、电力等，确保施工顺利进行。4.甲方有权对施工过程中的重大设计变更、工期调整等事项进行审批。5.甲方应负责工程的竣工验收，并在验收合格后支付相应款项。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方的要求和设计图纸进行施工，确保工程质量和安全。2.乙方应按时完成施工任务，并接受甲方的监督和管理。3.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的环保、安全和质量要求。4.乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量不合格等责任，并赔偿甲方损失。5.乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项，并在甲方违约时采取相应的法律措施。双方权利与义务的履行应遵循公平、诚信的原则，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工过程中使用的材料、设备均符合国家相关标准和合同要求。b.乙方应确保施工质量达到国家规定的质量标准，并接受甲方和监理单位的监督与检验。c.工程竣工后，乙方应_______年的质量保修期，对因施工原因造成的质量问题负责修复或赔偿。2.服务要求：a.乙方应配备专业的施工团队，确保施工人员具备相应的资质和技能。b.乙方应按照甲方要求必要的技术支持和咨询服务。c.乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，确保信息透明。3.质量监督与验收：a.甲方有权对施工过程中的材料、工艺、质量进行监督和检验。b.工程竣工验收时，乙方应配合甲方和监理单位进行验收，并对验收不合格的部分进行整改。4.服务承诺：a.乙方在合同履行期间，如因自身原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。b.乙方应遵守合同约定，确保工程质量和服务质量，不得以任何形式损害甲方利益。五、履行与变更1.履行：a.甲方和乙方应按照合同约定的条款和条件履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，甲方应在合同约定的付款期限内支付款项。c.双方应保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.变更：a.合同履行期间，如因不可抗力等原因导致工程延期或合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。b.任何变更均应经双方书面同意，并明确变更内容、期限、费用及责任承担。c.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容，否则变更无效。3.工期变更：a.如因甲方原因导致工期延长，甲方应向乙方支付合理的工期延误费用。b.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.合同解除：a.双方可因严重违约、不可抗力等原因协商一致解除合同。b.任何一方违约，守约方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与合同相关的技术、商业秘密负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方的保密信息。3.保密信息的范围包括但不限于：项目背景、技术方案、设计图纸、工程预算、付款安排、商业计划、市场策略等。4.双方应采取合理措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、设置物理和电子安全措施等。5.合同履行期间及合同解除后，双方仍应遵守本保密条款，保密期限自合同签订之日起_______年。6.如因法律规定或司法裁决等原因，需要披露保密信息，披露方应事先通知对方，并采取一切可能措施以保护对方的利益。7.违反本保密条款的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。4.诉讼期间，双方应保持合作态度，积极必要的证据和资料，以协助法院审理。5.争议解决过程中产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费等，由败诉方承担。6.双方应遵守法院的判决或裁定，并确保其执行。7.如双方同意仲裁作为争议解决方式，应另行签订仲裁协议，并按照仲裁规则进行仲裁。8.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_______年。2.合同解除：本合同在有效期内，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方均有权解除合同，并无需承担违约责任。3.合同份数：本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。4.合同附件：本合同附件（包括但不限于设计图纸、技术规范、工程量清单等）为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。5.合同变更：任何对本合同的变更，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后方可生效。6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.通知与送达：本合同项下的通知或其它书面文件，可以通过邮件、传真、电子邮件等方式发送至对方指定的地址，视为已送达。8.合同终止：合同履行完毕或任何一方违约导致合同解除