建设工程勘察设计合同范本

建设工程勘察设计合同范本一、合同双方发包人：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

承包人：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________

二、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：______________________3.工程规模：______________________4.工程立项批准文号：______________________5.资金来源：______________________

三、工程勘察设计范围及内容1.勘察范围：______________________2.设计范围：______________________3.具体内容：勘察工作应包括但不限于工程测量、岩土工程勘察等，详细查明工程建设场地的地形、地貌、地质构造、岩土性质等条件，为工程设计和施工提供可靠的地质依据。设计工作应涵盖方案设计、初步设计、施工图设计等阶段，满足工程建设的功能、安全、美观等要求。具体包括建筑物的平面布局、结构选型、给排水、电气、暖通等专业设计，以及相关的设计说明、图纸绘制等。

四、勘察设计依据1.现行的国家和地方有关工程勘察设计的规范、标准和规定。2.发包人提供的项目批准文件、规划条件、地形图等基础资料。3.双方约定的其他相关资料。

五、勘察设计阶段及进度要求1.勘察阶段及进度：承包人应在本合同签订后______日内开始现场勘察工作。勘察外业工作应在______日内完成。勘察成果文件应在勘察外业工作结束后______日内提交给发包人。2.设计阶段及进度：方案设计阶段：承包人应在收到发包人提供的基础资料后______日内完成方案设计，并提交方案设计文件。初步设计阶段：在方案设计文件经发包人确认后______日内完成初步设计，并提交初步设计文件。施工图设计阶段：初步设计文件经发包人批准后______日内完成施工图设计，并提交施工图设计文件。

六、发包人义务1.在合同签订后______日内向承包人提供相关基础资料，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。2.负责协调处理勘察设计过程中与周边环境、相关部门等的关系，确保勘察设计工作顺利进行。3.按照本合同约定的时间和方式向承包人支付勘察设计费用。4.及时对承包人提交的勘察设计文件进行审查，并在收到文件后的______日内提出书面意见。如逾期未提出意见，视为认可。

七、承包人义务1.按照国家和地方有关规范、标准以及本合同约定的范围和内容进行勘察设计工作，确保勘察设计质量。2.组建专业配套、资质合格的勘察设计团队，配备必要的技术人员和设备，确保勘察设计工作按时完成。3.在勘察设计过程中，如发现现场条件与发包人提供的资料不符或存在其他问题，应及时通知发包人，并提出解决方案。4.向发包人提供勘察设计文件一式______份，并根据发包人要求提供相应的电子文件。5.对勘察设计文件进行技术交底，并在工程施工期间提供必要的技术服务。

八、勘察设计费用及支付方式1.勘察设计费用：本工程勘察设计费用为人民币______元（大写______元整）。此费用为固定总价，不因任何因素调整，除非发生本合同约定的变更情况。2.支付方式：合同签订后______日内，发包人向承包人支付勘察设计费用的______%作为定金，即人民币______元（大写______元整）。承包人提交方案设计文件并经发包人确认后______日内，发包人支付勘察设计费用的______%，即人民币______元（大写______元整）。承包人提交初步设计文件并经发包人批准后______日内，发包人支付勘察设计费用的______%，即人民币______元（大写______元整）。承包人提交施工图设计文件并经发包人审查通过后______日内，发包人支付剩余的勘察设计费用，即人民币______元（大写______元整）。

九、勘察设计文件的审查与修改1.发包人有权对承包人提交的勘察设计文件进行审查，承包人应按照发包人提出的意见及时进行修改完善，直至勘察设计文件符合要求。2.因承包人原因导致勘察设计文件不符合要求，承包人应承担修改费用，并承担由此给发包人造成的损失。修改时间不顺延本合同约定的勘察设计进度。3.如因发包人原因提出的修改意见导致勘察设计工作量增加或设计变更，双方应另行协商费用及进度调整事宜，并签订补充协议。

十、知识产权归属1.承包人完成的勘察设计文件的知识产权归发包人所有。2.承包人应保证其提交的勘察设计文件不侵犯任何第三方的知识产权，如因知识产权问题引发纠纷，由承包人承担全部法律责任，并赔偿发包人因此遭受的损失。

十一、违约责任1.发包人违约责任：若发包人未按照本合同约定的时间和方式支付勘察设计费用，每逾期一日，应按照应付未付金额的______%向承包人支付违约金。逾期超过______日的，承包人有权暂停勘察设计工作，并要求发包人支付已完成工作对应的费用及违约金。若因发包人原因导致勘察设计工作延误或中断，发包人应承担由此给承包人造成的损失，并相应顺延勘察设计工期。2.承包人违约责任：若承包人未按照本合同约定的时间和质量要求完成勘察设计工作，每逾期一日，应按照勘察设计费用的______%向发包人支付违约金。逾期超过______日的，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的费用，同时承包人应按照勘察设计费用的______%向发包人支付违约金。若承包人提交的勘察设计文件不符合国家和地方有关规范、标准或本合同约定，承包人应负责无偿修改，直至符合要求。如因修改导致延误工期，按照前款约定承担违约责任。若承包人擅自将勘察设计工作转包或分包给第三方，发包人有权解除合同，并要求承包人返还已支付的费用，同时承包人应按照勘察设计费用的______%向发包人支付违约金。

十二、合同变更与解除1.本合同一经签订，双方均应严格履行。如需变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.在履行合同过程中，如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致合同无法继续履行或部分无法履行，双方应及时协商解决，互不承担违约责任。如因合同解除给对方造成损失的，应根据实际情况承担相应的赔偿责任。

十三、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：______________________法定代表人或授权代表（签字）：______________________签订日期：______年______月______日

承包人（盖章）：______________