楼房水电安装合同范本

楼房水电安装合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXXXX有限公司，注册地址为XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三。公司主要经营楼房水电安装工程。联系电话：13XXXXXXXXX。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXXXX安装有限公司，注册地址为XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四。公司主要从事水电安装工程服务。联系电话：13XXXXXXXXX。

合同简介：

甲乙双方经友好协商，就甲方楼房水电安装工程事宜达成一致，决定签订本合同，明确双方的权利和义务。甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，共同完成楼房水电安装工程，确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。

本合同旨在规范双方在楼房水电安装工程中的合作行为，保障双方的合法权益，促进双方合作关系的稳定发展。在此基础上，甲乙双方共同遵守国家法律法规，严格执行合同条款，确保工程顺利进行。

本合同的内容主要包括双方的合作范围、工程质量标准、工期要求、价格与支付条件、违约责任等方面的约定。双方在签订合同时，应当认真阅读本合同，并按照合同约定履行各自的权利和义务。

在合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条合作范围

1.1甲方将楼房水电安装工程委托给乙方施工。

1.2乙方按照甲方的要求，完成楼房水电安装工程。

第二条工程质量标准

2.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工。

2.2工程质量应达到甲方要求，并符合下列标准：

（1）水电安装工程应符合国家电力、水利部门的规定；

（2）水电安装工程应满足建筑设计和使用功能要求；

（3）水电安装工程应安全可靠，美观大方，便于维护。

第三条工期要求

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和工程量清单，按时完成施工。

3.2合同约定的工期为XX天，自乙方进场施工之日起计算。

3.3乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

第四条价格与支付条件

4.1本合同总价款为人民币XX元（大写：XX元整），其中包括：

（1）水电安装工程费；

（2）材料费；

（3）人工费；

（4）施工设备费；

（5）税费等。

4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×每日违约金比例。

5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。

5.3如因乙方施工原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并向甲方支付违约金。

5.4如因甲方原因导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付停工、窝工等损失。

第六条不可抗力

6.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。

6.2遭受不可抗力一方应提供相关证明文件，以便双方根据实际情况调整合同履行方案。

6.3不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同，并根据实际情况调整合同价款和工期。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为XX年。

8.3合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（买方/出租方/委托方）：

____________________

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

____________________

签订日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在楼房水电安装工程中的合作事项，确保工程质量，满足甲方的需求。具体内容包括：

1.乙方负责按照甲方的要求进行楼房水电安装工程的施工。

2.甲方负责提供施工图纸、工程量清单以及工程所需的相关资料。

3.甲方按照约定的工期和价格支付乙方工程款。

4.双方共同保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。

第二条定义

在本合同中，以下术语的含义如下：

1.甲方：指本合同第一条约定的买方、出租方或委托方。

2.乙方：指本合同第一条约定的卖方、承租方或服务提供方。

3.楼房水电安装工程：指根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，由乙方进行的水电安装工作。

4.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、功能、安全性等进行检查、测试的过程。

5.工期：指乙方完成楼房水电安装工程所需的时间，按本合同约定的期限计算。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方应按照合同约定提供施工图纸、工程量清单及相关资料，确保图纸和资料的准确、完整。

（2）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照约定标准完成工程。

（3）甲方应按照约定的价格和支付条件支付乙方工程款。

（4）甲方应在合同约定的期限内完成工程验收，对工程质量进行确认。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方应按照甲方的要求，按时完成楼房水电安装工程，并保证工程质量符合约定标准。

（2）乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程安全、可靠。

（3）乙方应遵守合同约定的工期要求，如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请。

（4）乙方应保证所提供的材料、设备等符合国家相关质量标准，并承担相应的质量责任。

（5）乙方应按约定向甲方提供工程进度报告和技术资料，配合甲方进行工程验收。

第四条价格与支付条件

本合同总价款为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），其中包括水电安装工程费、材料费、人工费、施工设备费、税费等。

甲方支付乙方工程款的方式如下：

1.合同签订后【天数】天内，甲方支付乙方工程款的30%；

2.工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；

3.工程验收合格后【天数】天内，甲方支付乙方工程款的40%。

乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付工程款。

第五条履行期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【年数】年。

双方应按照本合同约定的工期要求，按时完成施工。如因特殊情况需延长工期，乙方应提前【天数】天向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

第六条违约责任

1.乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×每日违约金比例。

2.甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。

3.如因乙方施工原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并向甲方支付违约金。

4.如因甲方原因导致工程无法正常进行，乙方有权要求甲方支付停工、窝工等损失。

5.双方违反合同约定，导致工程进度滞后或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。

6.双方应严格按照本合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，另一方有权要求违约方支付违约金，并有权要求赔偿因此造成的损失。

7.本合同违约金的具体数额和计算方式，按照双方约定执行。如双方未作约定，违约金数额为合同总价款的【百分比】%。

8.双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款。如因违反法律法规导致合同无效或被撤销，乙方应承担相应的法律责任。

9.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如法律法规的变更、政策调整等）。

2.乙方在合同履行过程中，如因不可抗力导致无法继续履行或延迟履行合同，应立即通知甲方，并提供相关证明文件。

3.甲方在收到乙方不可抗力通知后，应尽快评估乙方提供的证明文件，并根据实际情况协商调整合同履行方案。

4.不可抗力事件发生后，乙方应尽力减少损失，并按照甲方的要求采取措施保障工程安全。

5.不可抗力事件持续期间，乙方不承担违约责任。不可抗力事件结束后，乙方应继续履行合同，并根据实际情况调整合同价款和工期。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除诉讼事项外，双方应继续履行合同，并按照本合同约定承担各自的权利和义务。

4.双方同意，诉讼是解决争议的最终手段，除非法律另有规定或双方另有约定。

5.在诉讼过程中，双方应遵守法庭纪律，配合法庭，如实提供证据材料，并遵守法院判决。

6.无论诉讼结果如何，双方均应遵守本合同的约定，继续履行各自的合同义务。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应加盖公章或法定代表人签字。

2.合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。

3.终止条件：合同履行完成后，本合同自动终止。

4.保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

6.合同解除：一方未履行合同义务，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应按照本合同约定承担各自的责任。

7.审计监督：双方应接受国家审计、监督部门的监督，遵守国家法律法规，严格执行合同条款。

第十条附则

1.本合同附件为双方签订的楼房水电安装工程详细施工图纸