公对公施工合同样本

公对公施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工建设的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、合同工期

2.1合同工期：自合同签订之日起____年____月____日至____年____月____日。

2.2乙方应严格按照合同工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：

（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价的____%作为进度款；

（3）竣工验收合格后支付合同总价的____%作为竣工款；

（4）质保期满后支付合同总价的____%作为质保金。

3.2甲方应在约定的时间内支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家现行建筑标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求。

4.2工程验收合格后，甲方对工程质量有异议的，应在验收合格之日起____日内向乙方提出，乙方应在____日内予以答复。

五、工程验收

5.1工程竣工验收合格后，甲方应在____日内向乙方出具竣工验收报告。

5.2乙方应在收到竣工验收报告后____日内办理工程交接手续。

六、违约责任

6.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付____元违约金。

6.2乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付____元违约金。

6.3双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。

七、附件

1.工程施工图纸及设计文件

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.甲方提供的场地、设施及设备清单

5.乙方提交的施工许可证及资质证书复印件

6.乙方提交的安全生产许可证复印件

7.乙方提交的安全生产责任书

8.乙方提交的施工合同备案证明

9.乙方提交的工程款支付凭证

10.双方约定的其他文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的投资主体，乙方（以下简称“乙方”）为工程项目的施工主体，丙方（以下简称“丙方”）为工程项目的监理主体。三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工建设，并由丙方进行监理的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、工程监理

2.1丙方作为监理主体，对工程项目的施工过程进行全面监理，确保工程质量、进度和安全。

2.2丙方应按照国家相关法律法规和行业标准，对乙方施工过程中的质量问题、进度延误、安全事故等进行监督检查，并及时向甲方报告。

2.3丙方有权对乙方提出整改要求，乙方应在接到整改通知后____日内完成整改。

三、施工责任

3.1乙方应按照合同约定和施工图纸的要求，全面负责工程项目的施工工作。

3.2乙方应确保施工质量符合设计要求和国家相关标准，如因乙方施工质量问题导致工程返工，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

3.3乙方应严格按照合同工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：

（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价的____%作为进度款；

（3）竣工验收合格后支付合同总价的____%作为竣工款；

（4）质保期满后支付合同总价的____%作为质保金。

4.2甲方应在约定的时间内支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。

五、甲方权益保障

5.1甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工日志、质量检验报告、进度报告等。

5.2甲方有权对施工过程中的重大问题进行决策，包括但不限于工程变更、停工、复工等。

5.3甲方有权对丙方的监理工作进行监督，如丙方监理不力，甲方有权要求更换监理人员。

六、乙方违约责任

6.1乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付____元违约金。

6.2乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.3乙方未按合同约定进行施工，导致工程进度延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

七、丙方责任

7.1丙方应按照合同约定和监理规范，对乙方施工过程进行全面监理。

7.2丙方应确保监理工作的独立性、客观性和公正性，不得与乙方、甲方存在利益冲突。

7.3丙方未履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，丙方应承担相应责任。

八、争议解决

8.1双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

十、附件

1.工程施工图纸及设计文件

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.甲方提供的场地、设施及设备清单

5.乙方提交的施工许可证及资质证书复印件

6.乙方提交的安全生产许可证复印件

7.乙方提交的安全生产责任书

8.乙方提交的施工合同备案证明

9.乙方提交的工程款支付凭证

10.双方约定的其他文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保工程项目的质量、进度和安全，通过专业的监理服务，保障甲方的投资利益，同时提高整个工程项目的管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为投资主体，对工程项目的投资决策、进度控制、质量监督等方面具有主导权，通过本合同的签订，甲方能够确保工程项目的顺利进行，实现投资回报的最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为工程项目的施工主体，甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的投资主体，丁方（以下简称“丁方”）为工程项目的融资主体。三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工建设，并由丁方提供项目融资的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总投资：__________

二、项目融资

2.1丁方作为融资主体，负责为工程项目提供必要的资金支持，确保工程建设的顺利进行。

2.2丁方应根据工程进度和资金需求，及时向乙方提供资金，并保证资金到位的时间。

2.3丁方有权对工程项目的资金使用情况进行监督，确保资金用于合同约定的工程建设和相关费用。

三、施工责任

3.1乙方应按照合同约定和施工图纸的要求，全面负责工程项目的施工工作。

3.2乙方应确保施工质量符合设计要求和国家相关标准，如因乙方施工质量问题导致工程返工，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

3.3乙方应严格按照合同工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付____元违约金。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点如下：

（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价的____%作为进度款；

（3）竣工验收合格后支付合同总价的____%作为竣工款；

（4）质保期满后支付合同总价的____%作为质保金。

4.2甲方应在约定的时间内支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，每延误一日，应向乙方支付____元违约金。

五、乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、设计变更、进度计划等。

5.2乙方有权对施工过程中的重大问题进行决策，包括但不限于工程变更、停工、复工等。

5.3乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款，以确保施工进度不受影响。

六、甲方违约责任

6.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付____元违约金。

6.2甲方未按约定提供施工图纸、设计变更等资料，导致乙方施工延误，甲方应承担相应责任。

6.3甲方未按约定提供施工场地、设施等，导致乙方施工无法进行，甲方应承担相应责任。

七、丁方责任

7.1丁方应按照合同约定和融资协议，为工程项目提供必要的资金支持。

7.2丁方有权对工程项目的资金使用情况进行监督，确保资金用于合同约定的工程建设和相关费用。

7.3丁方未履行融资责任，导致工程项目资金链断裂，丁方应承担相应责任。

八、争议解决

8.1双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙丁三方签字盖章之日起生效。

9.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

十、附件

1.工程施工图纸及设计文件

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.甲方提供的场地、设施及设备清单

5.乙方提交的施工许可证及资质证书复印件

6.乙方提交的安全生产许可证复印件

7.乙方提交的安全生产责任书

8.乙方提交的施工合同备案证明

9.乙方提交的工程款支付凭证

10.双方约定的其他文件

乙方为主导的目的和